隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
加工合同糾紛篇一
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執(zhí)行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工合同糾紛篇二
購貨單位(甲方):地?址:法定代表人:電?話:供貨單位(乙方):地?址:法定代表人:電?話:為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條?模具的名稱、品種、規(guī)格和質量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協加工單》標注的名稱;
2、出產單位:?商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第(?)項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執(zhí)行。
第二條?模具的包裝標準:
第三條?模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限:年____月____日以前將模具交付甲方
第四條?模具的價格與貨款的結算
1、模具的價格:元人民幣套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條?甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。
第六條?模具的工藝要求:模具圖紙、模具外協加工單如附件。
第七條?驗收方法
1、驗收時間:?;
2、驗收手段:?;
3、驗收標準:?;
4、由誰負責驗收和試驗:?;
第八條?乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條?甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,雙方另行協商履行期限,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條?如甲方因生產需要,要求增加該模具數量,其價格另議。
第十二條?解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應當友好協商解決。如協商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條?雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十四條?本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。購貨單位(甲方):(公章)?供貨單位(乙方)(公章)代表人:(簽字)?代表人:(簽字)簽約地址:?簽約地址:電話:?電話:年____月____日
返
加工合同糾紛篇三
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
加工合同糾紛篇四
為發(fā)展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《民法典》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.氣體飽滿無氣泡,外貌干凈。
2.火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________
加工合同糾紛篇五
合同簽訂地:
甲方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:?乙方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:
甲方委托乙方加工本合同中成品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
注:以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意,乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料,其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下,不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
合同簽訂日起三天內,甲方支付乙方50%產品預付款,產品生產完畢發(fā)至甲方之前需支付40%貨款;余下10%作為質量保證金,發(fā)貨30天內,甲方支付10%貨款,乙方給甲方開具增值稅發(fā)票。因鑄造或加工產品報廢,造成成品不足時,乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規(guī)范與行業(yè)標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告:
1.?鑄件化檢驗報告;
2.成品尺寸抽檢報告(每批產品每個規(guī)格抽檢3件);
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝(鐵桶+泡沫)。如因運輸和包裝造成零件損傷,乙方不負責。如需單獨包裝,甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸,但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
合同雙方由于不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行合同條款,如有違約,違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____;該_____為終局裁決,對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來文件,經雙方認可的傳真件有效。
甲方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
乙方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
加工合同糾紛篇六
合同編號:__________
甲方:___________________
乙方:___________________
甲方生產的產品委托乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌),經雙方友好協商達成如下協議:
一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點,并附送貨單,由乙方進行登記,乙方出具收獲單,甲方在原則上提前一周將送貨計劃報乙方,若有特殊情況提前兩天通知,乙方須按甲方要貨時間,及時安排輻照量,確保甲方按時提貨。
二、乙方負責對甲方的產品進行輻照,使產品微生物在負載達甲方所提內控要求(輻照后細菌總數小于_________個/克,大腸菌群小于_________個/100克),并出具檢驗證明,若輻照后在包裝無破損情況下,兩個月內發(fā)現微生物不合格現象,雙方協商解決,如確系乙方負責,乙方負責復照。
三、輻照費
品項
單價(________元/噸)
輻照費提貨時結清,乙方同時出具加工業(yè)的稅票。雙方另有約定的按約定執(zhí)行。
四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發(fā)生紙箱的破裂和壓扁現象,甲方發(fā)往乙方之產品,乙方應由專人管理批次并負責倉儲保管,若有遺失,乙方須按實際價格賠償。
五、如遇有爭議的問題時,雙方本著互諒互讓精神友好協商解決,不得單方違約或終止協議。
六、未盡事宜在協議執(zhí)行過程中加以充實、完善。
七、另行約定:___________________。
八、本合同一式_________份,自簽定之________日起有效期_________年。
甲方:___________________________
帳號:_________________________
_________年_______月_______日
乙方:_____________________
帳號:_________________________
_________年_______月_______日
加工合同糾紛篇七
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工合同糾紛篇八
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規(guī)格、數量、金額、交貨日期。
品名規(guī)格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現款現貨。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發(fā)生合同糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委托代理人:委托代理人:
加工合同糾紛篇九
合同編號:______________
定作方:_______________________
承攬方:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂時間:_____年_____月_____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────
十一、違約責任
────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────
有效期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
監(jiān)制部門:__________ 印制單位:____________________
加工合同糾紛篇十
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
加工合同糾紛篇十一
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規(guī)定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同糾紛篇十二
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價?
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔?
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
加工合同糾紛篇十三
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:1.產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產品名稱型號規(guī)模單位數量單價(元)總價金額?十萬千百十元角分??????????????????合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數量代為檢驗。5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。?
加工合同糾紛篇十四
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
簽訂合同單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經雙方協商同意,訂立合同如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務:
產品名稱
型號規(guī)格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委托代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
承攬方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委托代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
鑒(公)證意見:
經辦人
鑒(公)證機關(章)
(注:除國家另有規(guī)定外,鑒(公)證衽自愿原則)
年?月?日
有效期限____________至_______年______月______日
加工合同糾紛篇十五
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日