生活當中，合同是出現(xiàn)頻率很高的，那么還是應該要準備好一份勞動合同。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

技術承包合同糾紛案例篇一

發(fā)包方：系統(tǒng)工程公司 (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲方系具有法人資格從事弱電工程的企業(yè)，乙方必須持有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，具備組織實施弱電工程技術力量和管理水平。

甲方依據(jù)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》經營范圍，依法承接弱電工程施工任務。甲方同意將弱電工程分包給乙方，由乙方承擔分包工程的施工任務。

為了保證項目系統(tǒng)工程的順利進行、明確相互權利和義務，甲乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，達成以下協(xié)議，以茲共同遵守。

第一條 工程概況

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、工程范圍和內容：

第二條 工程造價、結算及交付

1、合同清單。(附件)

2、合同簽訂后，甲方在 10 日內支付工程預付款 元。

3、工程安裝調試驗收合格后，甲方在 10 日內支付 元。

4、自系統(tǒng)驗收合格滿一年維保期后，甲方 10 日內支付剩余款項。

第三條 工程施工圖紙及施工計劃

1、工程的施工圖紙由甲方提供，乙方應依圖施工。

2、乙方在簽約后 3 天，根據(jù)施工圖紙制定施工計劃，并提交給甲方認可。

第四條 工程工期與進度

1、本工程合同總工期為 30 天，從乙方開工之日起算。

2、乙方須按照甲方認可的工程計劃進行施工安裝。

3、乙方至遲須在甲方交付工程施工圖紙之日起 3 天開工。

4、根據(jù)施工進展，甲方可對工程方案進行局部調整，乙方應配合調整，若影響工期，則工期相應順延。

第五條 工程材料和設備的供應

1、 工程所需主要材料，由甲方組織采購，確保質量符合工程質量標準，費用由甲方承擔。

2、 甲方提供的材料由乙方簽字領用，并由乙方負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。

3、 乙方應在安裝前 3 天以報表形式向甲方提交《申領設備器材總計劃》。

第六條 工程檢查與返工

1、 甲方可隨時檢查工程進度及工程質量，如質量不符合約定，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工，如造成延期交付，乙方應承擔違約責任。

2、 由于非乙方原因造成的設計方案變更，乙方應配合修理或返工，費用由甲乙雙方另行協(xié)商。如影響工期，則工期相應順延。

第七條 工程驗收

1、乙方完成計劃時，應及時通知甲方進行階段驗收。

2、工程全部完成時，甲方組織各方進行工程全面驗收工作。

第八條 工程質量維護與服務

1、工程質量維保期一年，自工程驗收合格之日起算。

2、在維保期間，乙方負責工程的免費保修工作，接到報修電話后4小時內必須到現(xiàn)場服務。

3、如需更換器材，器材由甲方提供，乙方負責免費更換并重新調試。

4、乙方免費提供對建設單位人員的現(xiàn)場技術培訓，使其能夠獨立從事系統(tǒng)管理和基本維護。

5、乙方負責對系統(tǒng)的終身維護，有關維護條款按雙方另定的委托保修協(xié)議執(zhí)行。

第九條 工程安全

1、甲方指定專業(yè)技術人員，負責施工中的協(xié)調工作，及時處理實際發(fā)生的工程變更，解決施工現(xiàn)場臨時發(fā)生的問題。

2、乙方指定專職人員為工地負責人，負責組織施工，嚴格按規(guī)范、按要求進行施工，確?，F(xiàn)場安全、質量、工期及其它有關事宜落實到位。

3、乙方應文明施工，確保工地設備和各種公共設施的安全，因施工不當，造成工地設備或公共設施損壞的，應及時組織搶修，由此造成的損失由乙方承擔。

4、乙方應認真落實安全生產措施，確保人身和財產安全。如在施工中發(fā)生人

身和財產事故(包括交通事故)，由乙方自行處理并承擔全部責任。

第十條 甲方的權利與義務

1、甲方根據(jù)承接弱電工程的情況和需要，向乙方下達施工任務。

2、負責工程前期準備工作，包括審計設計、預算、與建設單位簽訂施工合同等。

3、根據(jù)工程設計方案，監(jiān)督和檢查乙方工程施工質量、耗時和工期完成情況。

4、工程竣工后，進行工程驗收，如建設單位需要進行工程決算，則要指導乙方編制工程決算，辦理工程資料、竣工結算等。

第十一條 乙方的權利與義務

1、乙方應嚴格按照弱電工程施工規(guī)范和設計要求組織施工，確保工程質量和按期完成施工任務。

2、乙方對甲方提供的材料負有全程保管義務，直至工程驗收合格并移交時止。

3、乙方對開挖的管道、設備箱基礎、立桿基礎的路面修復，并自行協(xié)調辦理道路賠補費。

4、工程竣工后，需要編制工程決算，編制的工程決算必須經業(yè)主簽字，超出設計圖紙的部分必須符合技術規(guī)范和技術要求。

5、乙方要及時向甲方提供工程竣工圖和竣工資料(領用、實用、剩余材料的數(shù)量)，提請甲方組織驗收。

6、加強對施工和管理人員的法紀教育，如發(fā)生違法行為，乙方負責處理，甲方有權要求以對當事人進行處分直至辭退。

第十二條 補充條款

本合同未盡事宜，雙方根據(jù)具體情況達成補充條款。補充條款與本合同具有同等的效力，但不得與本合同相抵觸。

第十三條 違約及糾紛的解決

1、在合同的有效期內，任何一方未能遵守本合同及補充條款，均構成違約，應承擔違約責任。

2、合同期內，任何一方遲延履行合同義務或者有其它違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，守約方有權單方提出解除合同，并要求違約方賠償損失。

3、合同期內，乙方不得再分包或轉包工程，一經發(fā)現(xiàn)甲方可立即終止合同。

4、因乙方違約造成工程驗收不合格，返工費用和損失由乙方承擔，同時甲方降低工程決算標準10%與乙方結算。

5、因乙方違約造成工程不能按期交付，乙方應按本合同總造價2%/天的標準支付甲方違約金。

6、履行合同期間，如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可訴至甲方所在地人民法院。

十四條 其他

本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽章后即行生效。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

代表簽字： 代表簽字：

年 月 日 年 月 日

技術承包合同糾紛案例篇二

甲方： ××××工程 項目部 (以下稱甲方) 乙方： ××× (身份證 ×××××××××××××××××× ) (以下稱乙方) 為優(yōu)質、高效完成 ×××× 二級公路第 × 合同段工程的施工任務，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將 ×××× 二級公路第 × 合同段工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協(xié)議：

一、 合作項目工程名稱

廣西 ×××× 二級公路第 × 合同段

二、 工程技術承包范圍

2.1 工程施工復測及相關資料編制。

2.2 工程施工放樣及相關資料編制。

2.3 工程試驗及相關資料編制。

2.4 工程質檢及相關資料編制。

2.5 工程計量及相關資料編制。

2.6 工程變更及相關資料編制。

2.7 工程施工技術及工程的現(xiàn)場管理。

2.8 工程施工工藝及工序的控制。

2.9 工程竣工資料的編制。

三、 合同工期

3.1 從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。

3.2 雙方擬定施工合作時間為 個月，即從 年 月 日到 年 月 日 ，工期共 個月，合同工期暫定總日歷天數(shù) 天。

3.3 以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。

3.4 竣工資料編制時間為 1 個月。

3.5 若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。

3.6 如工期超出 15 個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。

四、工程技術承包費用

4.1 施工投標工程技術費：甲方投標工程總價的按 % 計。

4.2 工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產生的工程變更增加金額按變更總量 %計。

4.3 前兩項總計所產生的技術費：4.1項共 萬圓整( 元人民幣)(暫定工程總造價按 元人民幣 )，4.2項按照竣工結算變更總量計。

4.4 工程延期費：超出雙方約定的 月的工期甲方每月支付乙方 萬圓整( 元人民幣)的工程技術費。

4.5 施工復測費： 萬圓整( 元人民幣)/每公里。

4.6 竣工資料編制費： 萬圓整 ( 元人民幣) 。

五、雙方的一般責任

5.1 甲方管理單位及甲方代表。

5.1.1 甲方管理單位全稱：×××××公司××××××××工程合同段項目經理部，被授權對本工程履行甲方義務和權利。

5.1.2 甲方駐現(xiàn)場全權代表姓名： ××× (身份證號碼××××××××××××××××××)。甲方代表換人，應以書面形式通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任。

5.2 甲方的工作

5.2.1 向乙方提供滿足現(xiàn)場施工所需的交通車輛(交通車輛燃油);測量儀器;試驗設備及檢測工具;辦公設備、辦公用品及辦公耗材等(以上物品均屬于甲方無償向乙方提供)。

5.2.2 向乙方免費提供住宿及辦公場所。

5.2.3 負責與監(jiān)理、業(yè)主之間的關系，積極為乙方施工創(chuàng)造條件。

5.2.4 負責施工路段的征地拆遷及協(xié)調工作，進行現(xiàn)場規(guī)劃和布置。

5.2.5 按照中華人民共和國《勞動法》的規(guī)定負責為乙方技術人員在中國人壽保險公司辦理個人人身保險。

5.2.6 負責整個施工現(xiàn)場的安全管理工作。

5.2.7 負責已完工程的成品保護工作。

5.2.8 負責變更的簽證工作(乙方配合)。

5.2.9 負責施工過程中的防雨工作，承擔由于自身防雨措施不力而造成的一切損失。

5.2.10 負責進駐施工現(xiàn)場的施工人員，無條件按照乙方各專業(yè)工程師的工作安排及公路工程施工規(guī)范要求進行施工。

5.2.11 負責支付項目經理的工資。

5.3 乙方工作

5.3.1 乙方住址全稱：×××××××××××。

5.3.2 乙方駐施工現(xiàn)場全權代表姓名： ××× (身份證號碼××××××××××××××××)。乙方代表換人，乙方應提前 天書面通知甲方，經甲方代表書面同意后方可換人，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任和承諾。

5.3.3 負責工程施工復測及相關資料編制;工程施工放樣及相關資料編制;工程試驗及相關資料編制;工程質檢及相關資料編制;工程計量及相關資料編制;工程變更及相關資料編制;工程施工技術及工程的現(xiàn)場管理;工程施工工藝及工序的控制;工程竣工資料的編制。

5.3.4 在開工前 15 天內，向甲方提供施工方案一套。

5.3.5 配合甲方負責隱蔽工程的驗收并完成相關資料編制。

5.3.6 負責對施工現(xiàn)場的文明施工管理工作。

5.3.7 遵守招標文件及合同專用條款，在施工過程中按照合同文件完成質檢資料及協(xié)助甲方完成工程變更的簽證工作。

5.3.8 負責按工程進度及時做好計量工作。

5.3.9 乙方必須按經業(yè)主確認的施工方案組織施工，接受業(yè)主的檢查和監(jiān)督。

5.3.10 乙方嚴格按施工圖紙、施工及驗收規(guī)范施工，不得擅自修改設計，如需修改必須經設計部門發(fā)出的變更通知單和變更圖紙方可經行。

5.3.11 負責整個合同段施工現(xiàn)場的管理工作，如在與甲方的施工方案上出現(xiàn)重大分歧時，雙方可協(xié)商一致的方案至達適合最佳方案。

5.3.11 負責內業(yè)資料及變更資料的保管，待竣工驗收結算清楚后統(tǒng)一移交給甲方。

5.3.12 乙方技術人員必須遵守執(zhí)行甲方的一切規(guī)章制度。

六、承包費用的支付方式

6.1 乙方按合同專用條款及招標文件進駐各專業(yè)工程師，甲方即按技術承包費用總額的 10% 支付給乙方作為進場啟動資金。

6.2 自總監(jiān)辦開工令下發(fā)后一個月內甲方按技術承包費用總額的 10% 支付給乙方。剩余 80% 技術承包費用甲方按剩下總額平均逐月支付給乙方，甲方在合同工期(按甲方與業(yè)主簽訂的總承包合同算)結束后三天內付清剩余技術承包費用給乙方。

6.3 雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛或其中一方違約時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，

6.4 本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，副本肆份，甲方執(zhí)肆份，正副本均具有同等法律效力。

甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或

委托代理人簽字： 委托代理人簽字：

合同簽訂地：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

技術承包合同糾紛案例篇三

甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份證：_________）

為優(yōu)質、_____完成_________二級公路第五合同段工程的施工，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將_________二級公路第五合同段工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協(xié)議：

一、合作項目工程名稱_________二級公路第五合同段（昔董至瓦曉段）

二、工程技術承包范圍

（1）工程施工復測及相關資料編制。

（2）工程施工放樣及相關資料編制。

（3）工程試驗及相關資料編制。

（4）工程質檢及相關資料編制。

（5）工程計量及相關資料編制。

（6）工程變更及相關資料編制。

（7）工程施工技術及工程的現(xiàn)場管理。

（8）工程施工工藝及工序的控制。

（9）工程竣工資料的編制。

三、合同工期

（1）從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。

（2）雙方擬定施工合作時間為12個月，即從_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12個月。

（3）以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。

（4）竣工資料編制時間為1個月。

（5）若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。

（6）如工期超出12個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。

四、工程技術承包費用

（1）施工投標工程技術費：甲方投標工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按3.6%計。

（2）工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產生的.工程變更增加金額總量按30%計。

（3）工程中的非計量增加工程技術費：按該款項30%計。

（4）前兩項總計所產生的技術費若低于__元人民幣，則甲方支付給乙方__元人民幣；若超出則按前兩項計算。

（5）工程延期費：超出雙方約定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民幣的工程技術費。

（6）施工復測費：_________0元人民幣/每公里。

（7）竣工資料編制費：80000元人民幣。

技術承包合同糾紛案例篇四

6.1乙方按合同專用條款及招標文件進駐各專業(yè)工程師，甲方即按技術承包費用總額的10%支付給乙方作為進場啟動資金。

6.2自總監(jiān)辦開工令下發(fā)后一個月內甲方按技術承包費用總額的10%支付給乙方。剩余80%技術承包費用甲方按剩下總額平均逐月支付給乙方，甲方在合同工期(按甲方與業(yè)主簽訂的總承包合同算)結束后三天內付清剩余技術承包費用給乙方。

6.3雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛或其中一方違約時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，

6.4本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，副本肆份，甲方執(zhí)肆份，正副本均具有同等法律效力。

甲方(章)：乙方(章)：法定代表人或法定代表人或

委托代理人簽字：委托代理人簽字：

合同簽訂地：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

工程技術承包合同范文三

甲方：(身份證號)(以下稱甲方)乙方：(身份證號)(以下稱乙方)

為優(yōu)質、高效完成織納高速公路房建項目合同段工程的施工任務，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將織納高速公路房建項目合同段的工程技術資料編制工作交由乙方完成，雙方達成以下協(xié)議：

一、合作項目工程概況

1.1項目名稱：織納高速公路房建項目

1.2項目工程總造價：元(大寫：元)

二、協(xié)議范圍

2.1工程施工復測資料編制。

2.2工程施工放樣資料編制。

2.3工程試驗資料編制。

2.4工程質檢資料編制。

2.5工程計量資料編制。

2.6工程變更資料編制。

2.7工程施工技術資料編制。

2.8工程竣工資料編制。

三、協(xié)議工期

3.1從甲方通知乙方人員進場開始至工程交工為止。

3.2雙方擬定合作時間為個月，即從5月6日至年月日，工期共個月，協(xié)議工期暫定總日歷天數(shù)天。

3.3以上協(xié)議工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。

3.4若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。

3.5如工期超出個月，甲方應支付乙方超出工期的工程延期費用(詳見4.2條)。

四、工程技術資料編制費用

4.1工程技術資料編制費用：按織納高速公路房建項目合同段工程實際工程總造價的1.2%(大寫：百分之一點二)計算。

4.2工程延期費：因乙方以外的原因造成乙方在該協(xié)議工期(月)內無法完成協(xié)議范圍的資料編制，從超出協(xié)議工期后第一個月起至該工程交工，甲方在該工程總造價的1.2%以外按平均每人每月8000元(大寫：八千元)人民幣支付給乙方作為超期費用(乙方技術人員暫定為八人)。

五、雙方的一般責任

5.1甲方的全權代表及甲方的責任

5.1.1甲方全權代表姓名：(身份證號)。

5.1.2若甲方更換協(xié)議代表人，應提前15天以書面形式通知乙方，甲方后任代表人繼續(xù)承擔前任代表人應負的責任。

5.1.3遵守該合同中包含的條款，對本工程履行甲方的義務和權利。5.2甲方的工作

5.2.1向乙方免費提供食宿及辦公場所。

5.2.2甲方提供材料檢驗、試驗產生的費用。

5.2.3甲方現(xiàn)場施工人員必須配合乙方工作，隱蔽工程隱蔽之前甲方必須通知乙方到現(xiàn)場做記錄，若甲方不能及時通知乙方，則甲方的現(xiàn)場管理人員必須做好隱蔽記錄并轉交給乙方，以保證乙方編制相關資料。若隱蔽前甲方未通知乙方且甲方現(xiàn)場人員未做隱蔽記錄，造成的后果乙方不負任何責任。

5.2.4甲方負責協(xié)調與監(jiān)理、業(yè)主之間的關系，積極為乙方工作創(chuàng)造條件。

5.2.5支付進度款：甲方按每期計量總額的1.2%支付給乙方。

5.2.6負責工程變更的簽證工作(乙方配合)。

5.2.7負責協(xié)調參與竣工備案資料相關單位協(xié)調工作，并根據(jù)情況給予乙方補貼。

5.2.8按照中華人民共和國《勞動法》的規(guī)定負責為乙方人員在中國人壽保險公司辦理個人人身保險。

5.3乙方的全權代表及乙方的工作

5.3.1乙方全權代表姓名：(身份證號)。

5.3.2若乙方更換協(xié)議代表人，應提前15天以書面形式通知甲方，乙方后任代表人繼續(xù)承擔前任代表人應負的責任。

5.3.3遵守該合同中包含的條款，對本工程履行乙方的義務和權利。

5.3.4負責工程施工復測資料編制;工程施工放樣資料編制;工程實驗資料編制;工程質檢資料編制;工程計量資料編制;工程變更資料編制;工程施工技術資料編制;工程竣工資料編制。

5.3.5配合甲方負責隱蔽工程的驗收并完成相關資料編制。

5.3.6配合施工現(xiàn)場的文明施工管理資料的收集工作。

5.3.7按照該協(xié)議完成協(xié)議范圍內的資料編制及協(xié)助甲方完成工程變更的簽證工作。

5.3.8負責按工程進度及時做好計量工作。

5.3.9負責該協(xié)議范圍內的資料及變更資料的保管，待交工驗收后統(tǒng)一移交給甲方。

5.3.10乙方技術人員必須遵守執(zhí)行甲方的一切規(guī)章制度。

六、資料編制費用的支付方式

6.1乙方各專業(yè)人員進駐現(xiàn)場后，甲方即支付80000元(大寫：八萬元)人民幣給乙方作為進場啟動資金。

6.2工程資料編制費用：甲方按每期計量總額的1.2%支付給乙方。甲方在該工程現(xiàn)場施工結束、資料編制完成后30天內付清剩余該工程技術資料編制費用給乙方。

七、雙方違約責任

7.1甲方在每期計量工作結束后15天內支付乙方進度款，如因甲方未按時支付乙方進度款造成乙方工作無法進行及乙方的一切損失，由甲方負責。

7.2甲方在該工程交工驗收后30天內付清剩余該工程技術資料編制費用。甲方可暫扣留乙方15萬元待竣工備案資料完成后10天內支付給乙方。

7.3乙方因自身原因未按時上交資料或經過反復修改仍不合格，將支付元給甲方。

7.4結算上報金額與審定金額之間的差額產生的審計費用及產生的處罰乙方不承擔任何責任。

7.5甲、乙雙方按以上各條款執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定交由有相應管轄權的人民法院處理。

7.6該協(xié)議簽定后甲、乙雙方在其中一方不同意的情況下不得廢除該協(xié)議，否則將賠償對方一百萬作為違約金。

本協(xié)議一式八份，甲、乙雙方各執(zhí)四份，自簽定之日起生效，其中任何一份都具有法律效力。

甲方(章或手印)：乙方(章或手印)：

法定代表人：法定代表人:

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

合同簽訂地：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

看過工程技術承包合同的人還看了：

技術承包合同糾紛案例篇五

被 告 劉×× 男 42歲 漢主 任 同 上 ××鄉(xiāng)經管會

一、請求事項：

1.履行合同：

2.賠償經濟損失。

二、事實理由及證據(jù)：

(一)請求的原因事實

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

2.被告為什么中途撕毀了合同?

3.被告以權謀私，損害集體和個人利益的違法行為，我要跟他爭出個事非曲直來。

被告自知他的行為已構成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜用原告名義向上級打報告，說我自動撂下不干了，無能經營、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經管會名義聯(lián)橫向縣打報告，說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經過詳情，尚有未便記人的事實，留待法庭審理時面述。

(二)訴訟的理由

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應受法律保護。被告在合同生效后，既未經雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。

根據(jù)我國經濟合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應承擔因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責任。

發(fā)包方就此同一經營范圍和內容，又與第三方簽訂的承包合同是無效的，從簽訂之日起，就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實，特提起訴訟，請求法律解決是盼。

技術承包合同糾紛案例篇六

簡稱乙方

甲方將____省城__廠升壓站主體勞務工程承包給譚__修建，為了明確與確保雙方的責任、權、利，經雙方共同磋商，特擬定并達成以下條款，望雙方共同遵守合同。

一、工程名稱：

____省城步縣風電廠升壓站

二、工程地點：

城步縣牛排山

三、工程日期：_____年___月____日

四、承包方式：

清包主體勞務

五、勞務單價：

1、房建主體按建筑面積計算每平方米240元

2、基礎以下工程勞務工資，澆混凝土每立方50元

3、扎鋼筋700元噸，模板按展模面積28元平方

4、外腳手架13元每平方(按外圍面積算);澆地坪15元每平方;雨蓬按實際完成工程量，價格參照基礎工價計算。

5、計時工資：大工240元天;小工140元天

六、工作內容：

本勞務工程只含房建主體勞務清包，和內、外墻搓砂打底。不含水電和裝飾、粘貼、蓋瓦工程及機械設備安裝工程。

七、甲方責任：

1、負責工地上的三通一平，確保乙方施工中原材料使用

2、乙方在進場前將各種機具、塔吊、攪拌機，及鋼筋加工機具、小型臺式鋸料機，等機具安裝到工地。

3、確保乙方在施工中的順利進行，并做好周邊協(xié)調工作

4、確保民工的生活費和勞務工資

5、若發(fā)生民工停工待料，按民工實際出勤率補發(fā)工資

八、乙方責任：

1、嚴格按圖施工，精心制作，做到不浪費原材料

2、安生生產，文明施工，杜絕工傷事故發(fā)生

3、施工中經常檢查各部位的安全隱患，并確保工程質量

4、工程場地做到整潔、文明、杜絕亂堆、亂放

九、付款方法：

1、乙方進場1個星期后，甲方預支乙方民工生活費

2、每月月底計量一次，下月10號前預付民工工資，因春節(jié)臨近，春節(jié)時不拖欠民工工資，春節(jié)后按月進度完成工程量的80%預付工資，以此類推，全部工程完工后，剩余的20%，30天內一次性付清。

十、未盡事宜雙方另外協(xié)商解決

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

技術承包合同糾紛案例篇七

原告姜××男39歲漢承包戶××縣××鄉(xiāng)××制油廠

被告劉××男42歲漢主任同上××鄉(xiāng)經管會

一、請求事項：

1．履行合同：

2．賠償經濟損失。

二、事實理由及證據(jù)：

(一)請求的原因事實

1．雙方是怎樣引起訂立承包合同的？

××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠，由于經營不善，連年虧損至1982年負債累累已停產三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡，當時在本縣太平川油廠擔負生產指導工作。

經新建鄉(xiāng)武裝部部長的介紹來到××鄉(xiāng)擔起恢復制油廠生產，償還舊債的重任，由鄉(xiāng)經管會直接領導，被告是企業(yè)主要負責人。我的職稱是技術員。1984年，油廠已恢復到扭虧為盈，又任命我為車間副主任，主管油廠的生產責任。隨著經濟體制改革的形勢，企業(yè)實際生產責任制，又因償還了積累三年的舊債，這才主動找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2．被告為什么中途撕毀了合同？

我從1982年來到新建油廠。幾年來，我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實，深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此，當被告找我擔任承包時，我就提條件，前段事務與承包后必須分清，庫存與帳面必須相符，不這樣我不承包。被告答應。但提出“先交接帳簿，以后查庫存，如有缺少，由保管員負責。這樣不耽誤生產?！蔽彝饬耍捎谖乙筮^前后分清，各負其責。同時，又掌握承包前的廠內的底細，所以，被告就不顧一切了。他在我承包當年的5月7日對我說，油廠不承包了，還象過去一樣干，給你按每天工資8元計算，你把合同交回來吧！我不同意。

3．被告以權謀私，損害集體和個人利益的違法行為，我要跟他爭出個事非曲直來。

首先，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業(yè)局去談；企業(yè)局李局長介紹我到法院；法院金庭長讓我請律師代理辦；后來縣律師事務所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬四千多元，豆油少七千多斤，豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領導同志，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書記那；縣委書記指示：通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間，被告用威逼利誘的辦法，先煽動工人到我家去要工資，拿走我家的電視機，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀國法，公然下令砸開油庫，原料房、生產車間、食堂，收去我承包期間純利14183．29元，占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫存豆油經律師調查時已短少七千多斤，豆餅萬斤以上，劉××又想借用承包之機的混亂，以便消滅或減少他利用職權侵吞的集體財富罪責。

被告自知他的行為已構成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜

用原告名義向上級打報告，說我自動撂下不干了，無能經營、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經管會名義聯(lián)橫向縣打報告，說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經過詳情，尚有未便記人的事實，留待法庭審理時面述。

(二)訴訟的理由

1983年3月12日，雙方簽訂的合同是一種經營權承包。被告代表發(fā)包方把油廠經營管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定，它體現(xiàn)了所有權與經營權的分離。發(fā)包方不能再插手經營，只是監(jiān)督管理而已。在承包期間，承包人依據(jù)合同規(guī)定應對生產、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負全部責任。除了每年向上級單位交納提留費外，承包人有完全自主經營權。然而，被告身為經管會主任，只是為了消滅和掩飾自己經濟上的問題，對我還個不跟他合作的人，決計踢開，所以不擇手段，毀約違法，此訴訟理由之一。

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應受法律保護。被告在合同生效后，既未經雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。

根據(jù)我國經濟合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應承擔因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責任。

發(fā)包方就此同一經營范圍和內容，又與第三方簽訂的承包合同是無效的，從簽訂之日起，就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實，特提起訴訟，請求法律解決是盼。

此致

頒布單位:國家工商管理局

頒布日期:1990

技術承包合同糾紛案例篇八

當事人姓名性別年齡民族職業(yè)住址工作單位

原告姜××男40歲漢承包戶××縣××鄉(xiāng)××制油廠

被告劉××男43歲漢主任同上××鄉(xiāng)經管會

1.履行

合同

2.賠償經濟損失。

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠，由于經營不善，連年虧損至1982年負債累累已停產三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡，當時在本縣太平川油廠擔負生產指導工作。

經新建鄉(xiāng)武裝部部長的介紹來到××鄉(xiāng)擔起恢復制油廠生產，償還舊債的重任，由鄉(xiāng)經管會直接領導，被告是企業(yè)主要負責人。我的職稱是技術員。1984年，油廠已恢復到扭虧為盈，又任命我為車間副主任，主管油廠的生產責任。隨著經濟體制改革的形勢，企業(yè)實際生產責任制，又因償還了積累三年的舊債，這才主動找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2.被告為什么中途撕毀了合同?

我從1982年來到新建油廠。幾年來，我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實，深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此，當被告找我擔任承包時，我就提條件，前段事務與承包后必須分清，庫存與帳面必須相符，不這樣我不承包。被告答應。但提出“先交接帳簿，以后查庫存，如有缺少，由保管員負責。這樣不耽誤生產?！蔽彝饬?，由于我要求過前后分清，各負其責。同時，又掌握承包前的廠內的底細，所以，被告就不顧一切了。他在我承包當年的5月7日對我說，油廠不承包了，還象過去一樣干，給你按每天工資8元計算，你把合同交回來吧!我不同意。

3.被告以權謀私，損害集體和個人利益的違法行為，我要跟他爭出個事非曲直來。

首先，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業(yè)局去談;企業(yè)局李局長介紹我到法院;法院金庭長讓我請律師代理辦;后來縣律師事務所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬四千多元，豆油少七千多斤，豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領導同志，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書記那;縣委書記指示：通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間，被告用威逼利誘的辦法，先煽動工人到我家去要工資，拿走我家的電視機，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀國法，公然下令砸開油庫，原料房、生產車間、食堂，收去我承包期間純利14183.29元，占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫存豆油經律師調查時已短少七千多斤，豆餅萬斤以上，劉××又想借用承包之機的混亂，以便消滅或減少他利用職權侵吞的集體財富罪責。

被告自知他的行為已構成違法以至犯罪，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜

用原告名義向上級打報告，說我自動撂下不干了，無能經營、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經管會名義聯(lián)橫向縣打報告，說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經過詳情，尚有未便記人的事實，留待法庭審理時面述。

1983年3月12日，雙方簽訂的合同是一種經營權承包。被告代表發(fā)包方把油廠經營管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定，它體現(xiàn)了所有權與經營權的分離。發(fā)包方不能再插手經營，只是監(jiān)督管理而已。在承包期間，承包人依據(jù)合同規(guī)定應對生產、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負全部責任。除了每年向上級單位交納提留費外，承包人有完全自主經營權。然而，被告身為經管會主任，只是為了消滅和掩飾自己經濟上的問題，對我還個不跟他合作的人，決計踢開，所以不擇手段，毀約違法，此訴訟理由之一。

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內容清楚，手續(xù)齊全，屬于有效的合同，應受法律保護。被告在合同生效后，既未經雙方協(xié)商同意，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二。

根據(jù)我國經濟合同法第三十三條之規(guī)定，發(fā)包方(被告)應承擔因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責任。

發(fā)包方就此同一經營范圍和內容，又與第三方簽訂的承包合同是無效的，從簽訂之日起，就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實，特提起訴訟，請求法律解決是盼。

此致

頒布單位:國家工商管理局

頒布日期:1990

技術承包合同糾紛案例篇九

發(fā)包方(全稱)：_____________________項目部(以下簡稱甲方)承包方(全稱)：_____________________(以下簡稱乙方)依照有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將負責施工的________公園市政道路工程承包給乙方。為了保證本工程的安全、文明施工、質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方就有關_______市政道路工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況

1、工程名稱：_____________________________

二、工程承包方式、范圍和內容

1、工程承包方式為包工包料、包機械(含進出場)、包安全、文明施工、包質量、包工期。

2、工程承包范圍為甲方負責施工的_________市政道路工程施工，具體工程量以建設單位和甲方認定的施工圖、聯(lián)系單和建設單位、甲方認定的市政道路工程量為準。

3、工程承包內容為_________市政道路工程的材料供應、材料檢驗和施工涉及的內容及施工全過程涉及的全部質量檢驗，全部技術資料的收集、整理、匯總成冊和臨電、臨水、臨時設施及工程決算等有關施工內容。

三、工程造價及計價依據(jù)

1、工程量計算以建設單位和甲方認定的施工圖、聯(lián)系單等為依據(jù)，工程價款的結算、支付違約按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于________年____月____日簽訂的________建設工程施工補充合同有關約定計算工程價款，工程價款結算以甲方和建設單位共同認定的工程價款為準;工程價款的支付和違約處理按建設單位對甲方的支付和違約處理情況，同步執(zhí)行。乙方按甲方和建設單位共同認定的決算工程總價(不包括稅金)再下浮_____%向甲方結算工程價款，工程價款的稅金由乙方負責承擔。乙方根據(jù)其工程價款，開具工程材料正式發(fā)票和員工工資表給甲方(可沖抵結算工程款發(fā)票)。

2、乙方承包價款已包含施工管理、工程材料、機械、稅金、施工和員工工資、獎金、各類津貼、勞保福利及學習培訓、技術措施、趕工費、人員機械進場、安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。

四、工程工期

1、本工程施工工期必須在保證工程質量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天開始每延一天按______元處罰，罰款最多不超過工程造價的5%。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按監(jiān)理、業(yè)主簽證累計工期順延，乙方發(fā)生的增加費用由甲方協(xié)助向建設單位簽證。乙方在上述情況發(fā)生3天內，就延誤時間、內容和因此發(fā)生的增加費用支出向甲方及時提出報告，由甲方轉報建設單位、監(jiān)理并協(xié)助簽證。

五、工程質量甲乙雙方約定的市政道路工程質量為按現(xiàn)行有關質量驗收標準驗收(包括材料)，必須確保一次性合格，且必須具備優(yōu)質工程質量驗評要求和甲方企業(yè)標準要求，不準出現(xiàn)由于乙方提供的材料或乙方施工質量問題引起對工程評優(yōu)創(chuàng)杯的質量影響。如由于其材料或施工質量問題，導致工程質量驗收不合格或影響工程質量評優(yōu)創(chuàng)杯，除乙方無條件返工處理合格和滿足優(yōu)質工程質量驗評要求外，甲方根據(jù)有關管理制度可視情對乙方作出質量處罰，乙方應無條件接受甲方的質量處罰。

六、甲乙雙方責任

1、甲方責任

(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

(3)及時協(xié)助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內報送建設單位并協(xié)助督促建設單位簽復。

(4)負責辦好施工手續(xù)，需乙方協(xié)助的工作乙方無條件配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)向乙方提供堆場、道路、設備作業(yè)等場地。

(7)甲方應為乙方提供布置臨時設施的場地和臨時用水水源、臨時用電電源，乙方員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方負責承擔。

2、乙方責任

(1)全面履行施工合同，嚴格按現(xiàn)行標準、規(guī)程、規(guī)范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期的合同要求，確保正常施工。

(2)服從甲方、監(jiān)理、建設單位的指揮和管理。

(3)服從甲方現(xiàn)場有關部門和職能人員的監(jiān)督管理。

(4)負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工和甲方管理的需要，人員調配投入計劃必須征得甲方同意，現(xiàn)場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。

(5)因乙方原因造成的質量事故，乙方必須無條件按甲方和甲、乙雙方合同的要求返工至合格，并承擔由此產生的全部施工增加費用。

(6)進場后，按甲方要求及時向甲方提交甲方(或質監(jiān)部門)認定為齊全完整有效的相關工程技術資料及其他相關資料。

(7)全力配合有關部門對施工現(xiàn)場的各項檢查和監(jiān)督管理等。

(8)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

(9)乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現(xiàn)場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由甲方批準許可，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應由家屬嚴加看管。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任和全部費用。

一、預防為主，增強以人為本的現(xiàn)場安全氣氛。(1

7)乙方必須確保專職技術、質量、安全員的到位，并嚴格履行職責，如不到位甲方有權對乙方作出每人每天100元的處罰。

七、安全生產、文明施工乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產操作規(guī)程，設置專職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現(xiàn)場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。

八、材料供應本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料按照甲方與建設單位施工協(xié)議的有關約定要求，由乙方按設計、建設單位和有關質量驗收標準要求自行采購，各種材料質量必須由甲方、監(jiān)理(建設方)按有關質量檢驗標準，會同乙方隨機抽樣且經法定部門檢驗合格后方可使用，及時做好進場材料臺帳資料。

九、質量驗收工程具備質量驗收條件，乙方經甲方同意按現(xiàn)行相關標準、規(guī)范、規(guī)程等要求組織質量驗收，并通知甲方報送有關部門。甲方在收到乙方送交的資料以及驗收報告后，積極協(xié)助乙方進行質量驗收。如甲方在整個工程質量創(chuàng)優(yōu)中涉及到乙方工作內容，乙方應無條件配合。

十、工程款支付1.乙方在訂立合同時自愿交納______萬元人民幣作為工程質量、安全、文明施工保證金，其中______萬元保證金于乙方正式施工后3個月內返回乙方，另外______萬元保證金于乙方正式施工后6個月內返回乙方，不計任何利息。

2、乙方市政道路工程價款必須納入甲方財務的統(tǒng)一管理。乙方應在每月____日前向甲方上報其完成的市政道路工程價款，甲方應及時審核乙方上報的當月完成的工程價款，并督促建設方及時審核每月工程價款，隨建設單位支付給甲方的工程款情況，按甲乙雙方約定的工程價款所占比例，及時支付乙方的工程款，待工程竣工驗收合格，乙方上交完整有效的全部技術資料后，除留存甲方與建設單位施工協(xié)議中規(guī)定的同比例質量保修金外，甲方應隨建設單位付款情況按甲乙雙方工程價款所占比例計算后，及時支付乙方的工程價款。其市政道路工程質量保修金，待保修期滿后，給予全部結清。

一、附則

1、乙方必須有效組織施工人員、機具、材料、資金，必須滿足本工程的施工進度、質量、安全等需要，嚴禁轉包，一旦發(fā)現(xiàn)乙方有轉包現(xiàn)象，甲方有權單方面終止雙方施工合同，乙方所完成的工程價款應無條件由甲方自行處理。

2、乙方應服從甲方的指揮和管理，嚴格執(zhí)行項目部、公司的所有規(guī)章制度，自覺遵守有關法律、行政法規(guī)，乙方在施工過程中如因管理混亂，質量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有權單方面終止雙方施工合同，另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后，余款結算給乙方，對此乙方不得以任何理由加以拒絕。3.在履行合同過程中發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決或請有關部門調解，一方不愿協(xié)商、調解或調解不成，向工程建設所在地人民法院起訴。

4、本合同一式四份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，報送甲方公司經營處、分公司各壹份。