隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇一
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:
聯(lián)絡方式:
家庭住址:
1.裝潢施工地點:
2.住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。
5.總價款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
1、甲方應在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
甲方(簽章): 電話:
乙方(簽章): 電 話:
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇二
委托方(甲方)
承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:____區(qū)____街____單元____室。
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,xx年4月__日至xx年7月日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內(nèi)付清乙方人工費。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
簽訂日期:
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇三
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
1、工程地址:___________________________________
2、居室規(guī)格:
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、工程開工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(___年___月___日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)
電話:電話:
簽約日期:
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇四
甲方: 乙方:
一、工程項目:
1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。
2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,墻體鋪磁磚到頂,門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。
3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。
4、兩個衛(wèi)生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,鋪磁磚到頂,地面鋪磁磚,打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊,再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊,鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,陽角邊為碰角。
6、未盡細節(jié)之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,其它材料乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
推薦閱讀:20xx最新商品房裝修合同20xx商品房裝修工程合同商品房裝修合同模板商品房裝修合同范本商品房裝修合同4篇20xx商品房裝修工程合同
三、質(zhì)量標準:
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
20xx年5月 日至20xx年6月 日,如不能按期完成,超出5天后每天將處罰金100圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇五
建設單位(甲方):___________________
施工單位(乙方):___________________
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。
___________________
________________________________
:本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。
:按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數(shù)量計算。)
:甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。
保修為 年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內(nèi))。
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
,甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,全部工程結算后自行終止。
甲方:__________________________ 乙方:__________________________
簽約代表:______________________ 簽約代表:______________________
聯(lián)系電話:______________________ 聯(lián)系電話:______________________
簽約日期:______________________ 簽約地點:______________________
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇六
建設單位(甲方):___________________
施工單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。
室內(nèi)裝修及水電工程。
________________________________
本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。
按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數(shù)量計算。)
甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________
年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。
保修為 年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內(nèi))。
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
甲方:______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部
簽約代表: 簽約代表:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇七
上訴人(原審被告):xx置業(yè)顧問有限公司
地址:xx市zz區(qū)美湖路zz號
法定代表人:
被上訴人(原審原告): z女士
地址:xx市xx區(qū)xx街
原審被告:xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:xx市xx區(qū)xx東路xx號
法定代表人:
1、撤銷原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人xxv置業(yè)顧問有限公司、xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實與理由如下:
首先,上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務,而不是進行實際的裝修施工。
其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個類型的潛在客戶群,分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說,上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定,系屬認定事實不清。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務義務,那么,根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實上,許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下,逕行根據(jù),合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。
總之,上訴人認為,原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據(jù),無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
xx市中級人民法院
上訴人:xx置業(yè)顧問有限公司
(蓋章)
日期:20 年 月 日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇八
發(fā)包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜,達成如下協(xié)議:
1、地點:
2、承包范圍:
3、承包方式:雙方商定采取下列第
1、從合同簽定后天開始施工。
2、嚴格按照發(fā)包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內(nèi)的家具、水、暖、電、管線等。
1、期限天,開工日期年____月____日,竣工日期___年___月___日。
2、如相互造成施工延續(xù),賠償對方%違約金。
1、雙方商定后施工。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
承包方:
日期:___年___月___日
發(fā)包方:
日期:___年___月___日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇九
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將自己座落在 樓單元 房(面積為 平方米)出租給乙方,具體事項如下:
,乙方保證房內(nèi)墻壁、門窗、水電、煤氣、暖氣、閉路、電話等完好無損,如有損壞,照價賠償。
,即從20 年 月 日至20年月日止。租金每年 元,(小寫元),即簽定之日預付 年租金。
賃結束時,乙方須交清欠費。
交付甲方押金:小寫_____元,大寫:_____________元,本協(xié)議結束后,如甲方查看房屋及房內(nèi)設施完好后,可全額退還乙方。
自行采取防火、防盜等安全措施。加強用電安全,不得亂拖、亂接電線;對于防盜、防火、用電安全進行經(jīng)常檢查。
方同意,乙方無權轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋。乙方不得利用承租房屋進行違規(guī)經(jīng)營或違法活動,損害公共利益。
按以上條款執(zhí)行,共同守約。
,雙方另行協(xié)商。
,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
20xx年月日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇十
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_______承包方(以下簡稱乙方):_______
聯(lián)系電話:_____________________聯(lián)系電話:_____________________
身份證號:_____________________身份證號:____________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點:_________________
2、工程裝飾裝修面積:_________
3、工程戶型:_________________
4、工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);
5、工程承包,采取下列第_________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)
6、工程期限_________日(以實際工作日計算);
開工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日。
7、工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)_________。
金額大寫:______________________________________。
(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
1、施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
(1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
2、雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的要求。
3、雙方應當對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
4、雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
3、負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4、遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
5、負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關系。
6、不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
7、凡必須涉及6款所列內(nèi)容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
8、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
9、參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
1、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
2、嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3、通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
4、甲方若為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
1、按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
(1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
(2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責任均由乙方承擔。
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
4、判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
1、裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的標準執(zhí)行。
2、本工程施工質(zhì)量按下列第_________項標準執(zhí)行:
(1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》;
(2)《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
3、在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2、工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
3、雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
5、竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
1、合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
開工三日前支付_____________;
工程進度過半支付___________。
竣工驗收合格支付___________。
2、工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
3、工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
4、工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3、甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
4、由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
5、由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向_________人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
4、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
5、乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權向乙方追償。
6、本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)_______________乙方(簽字)_______________
_________年____月____日_________年____月____日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇十一
委托方(甲方):___________________
承接方(乙方):___________________
工程項目:______________________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行門面房裝修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
1、工程地址:________________________
2、建筑面積_____________________平方米
3、施工內(nèi)容:________________________
1)、對中間隔墻進行拆除,不得影響原有消防及主體結構的承重柱和梁。
2)、對整個大廳進行吊頂、墻裙、地磚、木地板及裝飾線條裝修,不得損壞原有吊頂。
3)、對大廳內(nèi)增設_____個包間及裝修。
4)、乙方根據(jù)甲方要求對廚房合理規(guī)劃裝修。
5)、對門面廣告牌及吧臺需根據(jù)甲意愿進行裝修。
6)、在廚房后修建洗菜池、魚池、遮陽棚等。
7)、完善好店內(nèi)所有水電設施。
4、工程開工日期:_______年_______月_______日
5、工程竣工日期:_______年________月________日
工程總天數(shù):______天
工程價款(金額大寫)_____________元。
乙方施工,必須嚴格按甲方要求實施。
工程完工待甲方驗收合格后,全額付款。
1、乙方在工程期限內(nèi)必須完工,否則甲方有權拒付工程款且追究乙方責任。
2、乙方施工若未達到質(zhì)量要求,甲方有權責令乙方負全責。
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
______________年_________月_________日______________年_________月_________日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇十二
建設單位(甲方):___________________
施工單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。
:室內(nèi)裝修及水電工程。
________________________________
本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結算項目數(shù)量結算工程款。
按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數(shù)量計算。)
甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________
年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素,工期順延。
保修為 年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題,不在保修范圍之內(nèi))。
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責,施工用設備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
甲方:_______________________ 乙方:中山市西區(qū)xx裝飾工程部
簽約代表: 簽約代表:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇十三
房屋租賃合同
出租方(以下稱甲方):承租方(以下稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法 》及國家相關法律、法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建筑面積 平方米,房屋使用面積平方米。該房屋屬于多層住宅,鋼筋混凝土結構,裝修完整,墻面清潔,家具、家電完好,水、電、氣均已開通。
2. 出租屋內(nèi)包含家具、家電價值等詳見《租賃合同之附件》。
租賃期共 (個月),甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用,至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋,由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔:
1. 擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、聯(lián)營、入股; 2. 利用承租房進行非法活動的,損害公共利益的; 3. 拖欠租金累計達30天的,賠償違約金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品;
5. 出租期間,因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶發(fā)生糾紛。 租賃合同如因期滿而終止時,如乙方到期確實無法找到房屋,甲方應當酌情延長租賃期限。如乙方逾期不搬遷,甲方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行,甲方因此所受損失由乙方負責賠償。
合同期滿后,如甲方仍繼續(xù)出租房屋,乙方享有優(yōu)先權。
1. 甲乙雙方議定月租金元,押金元,付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應支付押金和三個月租金。
2. 乙方每月 日前繳納下月租金,乙方可以現(xiàn)金形式或轉(zhuǎn)賬方式支付租金。 3. 乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無故拖欠租金,甲方有權向乙方每天按實欠租金1%加收滯納金。
1. 出租期間,水、電、氣、有線以及物管費(包含衛(wèi)生費,污水費,垃圾費,公攤費)由乙方及時繳納。因乙方不按時交納上述費用而產(chǎn)生的滯納金和所造成的一切后果由乙方承擔。
2. 使用該房屋進行商業(yè)活動產(chǎn)生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話、寬帶等設備的費用)。
1. 甲方將房屋交給乙方后,乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構,要保持房屋墻面、窗戶、玻璃、地面、所有設施及家電、家具的完好,如有人為損壞乙方照價賠償。
2. 修繕房屋是甲方的義務。甲方對房屋及其設備應每隔半年認真檢查、修繕一次,以保障乙方居住安全和正常使用,人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質(zhì)量或房屋的內(nèi)部設施損毀,則維修費由乙方負責。
3. 甲方維修房屋時,乙方應積極協(xié)助配合。
1. 如果甲方將房產(chǎn)所有權轉(zhuǎn)移給第三方時,合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。 2. 甲方出賣房屋,須在3個月前通知乙方。在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權。 3. 乙方需要與第三人互換住房時,應事先征得甲方同意;甲方應當支持乙方的合理要求。
1. 甲方未按時交付出租房屋供乙方使用的,負責償付違約金元。 2. 甲方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的,負責償付違約金 元;
如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的,負責賠償損失。
3. 乙方逾期交付租金的,除仍應及時如數(shù)補交外,應支付違約金 元。 4. 乙方違反合同,擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的,應支付違約金 元;如因此造成承租房屋毀壞的,還應負責賠償。
1. 房屋如因不可抗拒的原因?qū)е聯(lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。
2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。
因上述原因而終止合同的,租金按實際使用時間計算,多退少補。 第九條 爭議的解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可以向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜,一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽署:乙方簽署: 代表人: 身份證號: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 開戶銀行:
銀行帳號:簽訂日期: 年 月 日
租賃合同之附件一
房屋交接書
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇十四
發(fā)包方(甲方):_____________________ 身份證號碼:______________
聯(lián)系(通信)地址:_______________________________________________
電話:①_______________②____________ 手機:____________________
承包方(乙方):_________________________________________________
公司總部地址:___________________________________________________
法定代表人:_________________________ 電話:____________________
法人營業(yè)執(zhí)照號:_____________________ 資質(zhì)證號:________________
分公司(分部)地址:_____________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_________________________ 電話:____________________
負責人:_____________職務: _________ 電話:____________________
簽約代理人:_________________________ 電話:____________________
工程代表人(或項目經(jīng)理):___________ 電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《湖北省合同監(jiān)督條例》、建設部第110號令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規(guī),結合家裝工程施工特點,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程地址:________________________________________________.
2.建筑面積:_______________.
3.戶型: ______室______廳______衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4.承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:
①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準)。
②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
③其他方式______________________________.
5.施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6.施工日期:________年_____月_____日至_______年____月_____日。
7.合同金額:(大寫)______________________元??⒐ず髶?jù)實復核結算□;合同款包干□。
8.支付方式:合同簽訂后,甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時,應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據(jù)或發(fā)票等字據(jù)。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供
1.甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2.甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單,雙方簽字認可。
3.開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清居室內(nèi)家具、陳設,并歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關手續(xù)。
5.負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。
6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規(guī)廠家生產(chǎn)的自備材料和設備。
7.組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防和環(huán)境保護等規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2.若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
3.施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
4.確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負責返工返修,費用由乙方負責。
5.遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全及圍護工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6.保護好原居室內(nèi)的家具和陳設,保證施工現(xiàn)場的整潔,負責將垃圾定點堆放。
7.組織好工程質(zhì)量的自檢,配合甲方(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。
五、工程監(jiān)理
本工程實行工程監(jiān)理,甲方委托_______________監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理,甲方自行支付監(jiān)理費用。
六、工期
1.乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。
2.由于甲方原因?qū)е轮型就9さ?,工期順延。且每停工一天,由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。
3.若甲方增加工程內(nèi)容,經(jīng)雙方書面認可后,按新增加工程量順延工期,費用由甲、乙雙方協(xié)商支付。
七、材料供應
1.本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并按時供應施工現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔。
2.凡由乙方供應的材料、設備,應向甲方提供其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及產(chǎn) 品合格證等,并經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1.工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(附:設計(施工)變更單);
2.無故未按期支付工程款的,工期相應順延。
3.若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔。
九、工程質(zhì)量驗收及保修
1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-xx)及《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-xx)為質(zhì)量評定的標準;以《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325·xx)為室內(nèi)環(huán)境達標標準。
2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監(jiān)理的,監(jiān)理方應參加驗收)。
3.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)。
4.在隱蔽工程和中期驗收過程中,甲、乙雙方(實行工程監(jiān)理的,應有監(jiān)理方參加)確認的質(zhì)量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質(zhì)量問題,乙方負責返修(返工)和承擔費用,并重新約定返修(返工)工期。
5.未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6.工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,并出具《工程保修單》,保修期按《建設工程質(zhì)量管理條例》的相關規(guī)定執(zhí)行。
十、違約責任
1.甲方未辦理有關手續(xù),擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。
2.未經(jīng)有關部門批準,未辦理有關手續(xù),乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。
3.在施工過程中,甲方未與乙方主要負責人協(xié)商,私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔責任。
4.若因違反施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防法規(guī)、環(huán)保規(guī)定及雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5.因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應及時通知對方辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止 履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失,違約金按合 同金額的______%支付。
十一、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議應優(yōu)先協(xié)商解決;當事人協(xié)商不成時,甲乙雙方同意以第_____種方式解決:
①__________仲裁委員會仲裁;
②向人民法院提起訴訟。
十二、其它___________________
十三、附則
1.本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則合同無效,由此造成的一切損失由轉(zhuǎn)包方承擔。
3.合同附件為本合同的有效組成部分。
附件1:補充協(xié)議;
附件2:設計、施工圖紙、施工說明;
附件3:工程報價單;
附件4:設計(施工)變更單;
附件5:驗收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗收);
附件6:甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表;
附件7:工程結算單;
附件8:工程保修單。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_______________
法定代表人:_______________ 簽約代理人:_________________
合同簽訂日期:_______________年_____________月__________日
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程設計人: 聯(lián)系電話:
施工負責人: 聯(lián)系電話:
工程項目:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī),結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的.有關事宜,達成如下協(xié)議(包括本合同附件和所有補充合同):
第一條:工程概況
一、工程地址:___________________________________;
二、居室規(guī)格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽臺
1、_________室,計__________平方米;
2、_________廳,計__________平方米;
3、_______廚房,計________平方米;
4、_______衛(wèi)生間,計_________平方米;
5、__________陽臺,計__________平方米;
6、其他(注明部位) ,計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
三、施工內(nèi)容:詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。
五、工程開工日期:xx年 月 日
六、工程竣工日期:xx年 月 日. 工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)
第三條:質(zhì)量要求
一、 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
三、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
一、 合同一經(jīng)簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結算, 金額________(大寫:______________)。
二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。
三、甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據(jù).)
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
一、 因下列原因造成工期延期,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
1、 工程量變化或設計變更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期順延的其它情況。
4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。
5、 因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方未按期 支付工程價款,合同工期相應順延。
6、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方 原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。每日按工費的1%作為違約金。
二、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
三、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,乙方不承擔責任,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
五、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
一、待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。質(zhì)量標準本工程施工質(zhì)量按下列第____________ 項標準執(zhí)行;
1)以施工圖紙、設計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2)雙方約定。
1、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________ 部門對工程質(zhì)量予以認證,認證所需費用采取"誰提出誰墊付"的原則。經(jīng)認證,工程質(zhì)量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔;工程質(zhì)量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延,若復驗不合格,其驗收返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。
3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應添寫工程驗收單.
1_______________________________2_____________________________________;
3_______________________________4____________________________________;
5_______________________________6___________________________________;
4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后三天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期.
5、工程竣工驗收后,乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方,甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內(nèi)結清約定款項。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗收合格簽字并結清約定款項后,填寫工程保修單。
7、驗收不合格,乙方負責返工,甲方不得使用,否則使用房屋視為合格。
8、因甲方原因工程價款未結清,乙方不負責保修。
9、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方承擔責任。
第八條:其他事項
一、 甲方工作
1、開工前_______ 天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、負責提供水源、電源為乙方使用;(僅為施工專用,工人不得用于私用)
3、負責協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關系;協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防等工作。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼.
4、如需原建筑物或設備管線,負責到有關部門辦理響應的審批手續(xù),并承擔有關費用;
二、乙方工作
1、 指派(姓名) 為工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量的按期完成施工任務,解決有關乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。
3、保護好原居室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。
4、保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
6、工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
7、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起三年。
三、 安全生產(chǎn)和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
2、乙方在施工期內(nèi)應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。在施工過程中,若發(fā)生安全事故(包括財產(chǎn)損失、人員傷亡等)或其他損失,由乙方負責
3、由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范導致發(fā)生火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)標向重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;
第十條: 幾項具體規(guī)定
1、因工程而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將立即運到物業(yè)指定的地點。
2、施工期內(nèi),甲方將進戶門鑰匙 把交給乙方代表-- 負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方負責安裝交付使用。
3、乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,需乙方同意,否則乙方可不予辦理。
第十一條:合同的變更和終止
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的5%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
一、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
第十三條: 附則
一、本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
二、合同附件:
1、乙方施工工藝步驟;
2、甲 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;
3、乙 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期:
商品房裝修合同 商品房裝修合同電子模版篇十五
委托方(甲方): 身份證號:
承接方(乙方): 身份證號:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址: 。
2. 居室規(guī)格:房型三房兩廳一廚兩衛(wèi)兩陽臺,套內(nèi)面積約78平方米。
3. 施工內(nèi)容、要求及工期:詳見本合同經(jīng)雙方簽字確認的附件“工程內(nèi)容、要求及價格”。
4. 工程內(nèi)容:詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價格”。
第二條:工程價款、結算要求及付款方式
1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價格”。
2、結算要求:對于所列項目,如計價方式為全包價,則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算,則結算工程價格不得超出概算價的5%,超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內(nèi)容、要求及價格”有其他約定,從其約定。
3、付款方式:按照以下第種方式付款(默認為第(1)種):
乙方該項目工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。
4、工程經(jīng)甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時,乙方有權不交付甲方使用。
第三條:質(zhì)量要求
1. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
2. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負責。
3. 乙方應按照甲方要求施工,做到文明施工,在施工過程中,如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等),均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業(yè)管理處的裝修押金不能取回,由乙方償還甲方押金款。
第四條:材料供應及施工
1、除“工程內(nèi)容、要求及價格”中另有約定外,本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量,向甲方提供工程所有的全部物料清單,供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方,乙方在一周內(nèi)正式進場施工,工期從乙方正式進場施工之日算起。
2、如施工過程中需甲方補充相關物料,也應及時告知甲方,由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購,乙方需明碼標價且取得甲方確認,除另有約定外,乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經(jīng)甲方確認便采購相關物料,費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求或施工要求,應禁止使用;如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、乙方進場施工后,對于施工現(xiàn)場的物料,乙方有保管義務,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4、施工過程中如存在與“工程內(nèi)容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數(shù)量和面積的改變,增加項目等等),均需要甲方確認并簽字。
5、如乙方將工程部分內(nèi)容發(fā)包給第三方,需取得甲方同意且不得增加費用。發(fā)包后,乙方對工程被發(fā)包部分的質(zhì)量負全責,承擔相關的返工、賠償、保修等責任。
6.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充協(xié)議。
第五條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,在無法取得甲方諒解的情況下,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無條件終止合同。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔。
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第六條:其他事項
1. 甲方責任
(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙,并和乙方進行現(xiàn)場磋商和確認。
(2)按乙方要求采購和提供相關物料。
2. 乙方責任
(1)按合同和合同附件要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、安排相關專業(yè)人員上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
(3)乙方施工須做好防護措施,嚴防安全事故,對安全事故負全責。
(4)乙方提供對相關裝修部分的質(zhì)保服務,由于乙方原因造成的維修應免費進行。
第七條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第八條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第九條:合同的生效、變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償,并辦理終止合同手續(xù)。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主): 乙方:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 簽約日期: