隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

有關(guān)工程安全承包合同篇一

乙方：

為明確甲乙雙方責(zé)任，確保工程質(zhì)量和進度，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》有關(guān)規(guī)定，甲方將農(nóng)村飲水安全工程施工中部分管線安裝工程委托給乙方組織施工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成共識，特制訂本飲水安全工程施工承包合同，希甲乙雙方共同遵照執(zhí)行。

一、 工程名稱：**縣農(nóng)村飲水安全項目工程a標(biāo)段

二、 工程地點：**縣**城鎮(zhèn)、桃園鎮(zhèn)境內(nèi)

三、 工程施工內(nèi)容：

1、管道土方的開挖與回填;

2、管道安裝敷設(shè)、管件、閥門、水表的安裝;

3、管道敷設(shè)涉及到的過橋、過路、過溝、過河工程;

4、管道上的閥井工程;

5、標(biāo)志樁的制作與安裝;

6、戶外表池工程;

7、入戶水龍頭及立桿購置安裝;

8、管道的沖洗消毒與試壓。

四、工程款結(jié)算方式：所有施工內(nèi)容均分?jǐn)偟焦艿婪笤O(shè)中，以實際埋設(shè)管道的長度按

五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造價的50%(已完工程需監(jiān)理工程師驗收簽字通過)，所有工程施工完畢經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理和甲方驗收合格后支付工程造價的95%。一年后無質(zhì)量缺陷付清全部工程款。

六、甲方責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)檢查乙方購買材料的質(zhì)量

2、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督乙方施工技術(shù)質(zhì)量、進度。

3、負(fù)責(zé)提供施工圖紙、坐標(biāo)點及水準(zhǔn)點

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理的關(guān)系。

5、及時撥付工程款。

七、乙方責(zé)任：

1、嚴(yán)格服從甲方管理，聽從指揮，配合施工。

2、各分部分項工程施工必須符合操作規(guī)程規(guī)定，保證一次性出合格產(chǎn)品。

3、施工中所需的機具由乙方自理。

4、施工中所需生活設(shè)施由乙方自理。

5、提供完整的施工記錄一份。

6、保證按時完工。

八、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)

1、所購買的材料滿足國標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、管線、閥門的安裝工藝必須滿足安裝工程施工規(guī)范的要求。

3、埋置后pe管道的頂面距自然地坪不小于0.7米，以防凍壞。

4、管線、接頭、閥門安裝好后必須進行打壓、消毒，驗收達到設(shè)計要求后方可回填土。

5、回填土滿足壓實度要求。

6、過橋、過路工程要滿足圖紙和施工規(guī)范要求。

九、工期要求：所有工程必須于xx年12月25日前完工。

十、本合同未盡事宜或遇有特殊情況時，雙方協(xié)商解決。

十一、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，若一方違約，另一方有權(quán)對違約方罰款預(yù)算總價的10%違約金。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方代表： 乙方代表：

年月日

有關(guān)工程安全承包合同篇二

一、審查發(fā)包人與承包人履約情況

1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容：

①主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。

例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準(zhǔn)？是否列入投資計劃？規(guī)劃、設(shè)計是否得到批準(zhǔn)？是否進行了招標(biāo)等。

②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。

2、對承包方主要了解的內(nèi)容有：

①資質(zhì)情況；

②施工能力；

③社會信譽；

④財務(wù)情況

承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標(biāo)，應(yīng)認(rèn)真分析和判斷。

（一）工期和施工進度

1、實際開工日期的認(rèn)定

①承包人有證據(jù)證明實際開工日期的，則應(yīng)認(rèn)定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會議紀(jì)要、施工許可證等；

②承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期，但有開工報告，則應(yīng)認(rèn)定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期；

③若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準(zhǔn)。

2、竣工日期的認(rèn)定

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認(rèn)定方法：

①雙方確認(rèn)的日期為竣工日期；

②建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送）；

③承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

④未經(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

（二）幾種影響工期的因素

1、施工許可證：

①如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；

②但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。

2、拖欠工程款

拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。

3、設(shè)計變更

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

4、圖紙延誤

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

5、增加工程量

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

6、質(zhì)量鑒定

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

①鑒定合格，順延工期；

②鑒定不合格，視情況而定。

7、建設(shè)單位的其他原因

如：指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn)，致使施工不能正常進行；建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時檢查等。

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

8、一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

9、發(fā)生不可抗力事件

無法預(yù)見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預(yù)防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。

1、工程簽證

①可以直接作為結(jié)算憑據(jù)。如進行合同審價，審價部門對簽證不作另行審查；如引起訴訟，該訴訟的性質(zhì)屬于權(quán)屬確定的返還之訴。

②是施工過程中的例行工作，一般不依賴于其它證據(jù)。是雙方對施工實際變化的相互確認(rèn)，只要簽字即視為認(rèn)可，不必對具體的調(diào)整內(nèi)容再行審查。

2、工程索賠程序

《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）有關(guān)索賠的程序為：發(fā)包人未按照合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，承包人可以按照以下規(guī)定索賠：

①有正當(dāng)索賠理由，且有有關(guān)證據(jù)；

②索賠事件發(fā)生后28（14）天內(nèi)，向發(fā)包人提出索賠意向通知（注意工期索賠的具體天數(shù)及其理由（施工關(guān)鍵線路和程序）；

③發(fā)出索賠意向通知后28（14）天內(nèi)，向工程師提出延長工期和（或）補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料；

④發(fā)包人在接到索賠通知后28（14）天內(nèi)給予批準(zhǔn)，或要求承包人進一步補充證據(jù)和理由，發(fā)包人在28日內(nèi)未予答復(fù)，視為批準(zhǔn)索賠。

若索賠事件持續(xù)發(fā)生，施工單位應(yīng)持續(xù)索賠；索賠事件消失后，應(yīng)綜合進行索賠。

1、內(nèi)部公章管理、使用規(guī)范化

公章的印文要備案，適用要規(guī)范。項目章的使用相對風(fēng)險更大，項目章的印文沒有備案，一旦讓法院看到你的項目章管理混亂，也就是不具備“排他性”，則不具備鑒定的意義。如果鑒定不具備參考價值，如果還有其他證據(jù)鏈印證，很可能被判決承擔(dān)責(zé)任。如果管理規(guī)范，具備排他性，如果公章鑒定下來確認(rèn)不是公司備案的公章印文，那這個案件其他的證據(jù)鏈尚不足以讓法庭采用高度蓋然性的原則判決公司承擔(dān)責(zé)任。

2、建立嚴(yán)格的印章使用制度

特別是項目章的使用和管理方面，更需要注意，需要規(guī)范使用范圍、使用權(quán)限和失效時間。因為項目章不用的工商備案，公司承擔(dān)的風(fēng)險更大。所以，內(nèi)部要加強管理，明確權(quán)限和范圍、對使用情況進行登記。

1、權(quán)利行使主體

①建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的權(quán)利主體僅指建設(shè)工程施工合同的承包人，不包括建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同的承包人；

②根據(jù)合同相對性原理，只有總承包人享有建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，分包人不能主張該優(yōu)先權(quán)；

③裝飾裝修合同的承包人是否具有工程優(yōu)先受償權(quán)？只能在建筑物因裝飾裝修而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償，同時發(fā)包人必須是該建筑物的所有人。

2、受償范圍

享有優(yōu)先受償權(quán)的工程款應(yīng)當(dāng)包括承包人為建設(shè)工程支付的勞務(wù)報酬、材料款等實際支出的費用，但對于承包人依合同向發(fā)包人主張的損害賠償（賠償金、違約金等）則不應(yīng)包括在內(nèi)?！逗贤ā返?86條規(guī)定享有優(yōu)先受償權(quán)的是“建設(shè)工程價款”，而按照一般人的通常理解，損害賠償金并不屬于“價款”之列。

3、關(guān)于起算時間

①建設(shè)工程正常竣工情況下：建設(shè)工程竣工之日；

②建設(shè)工程無法正?？⒐で闆r下：建設(shè)工程合同約定的竣工之日。

此時承包人可以與發(fā)包人協(xié)商以“爛尾”工程折價，或者達成延期付款和竣工的合意，以便繼續(xù)履行變更后的施工合同。如果承、發(fā)包雙方不愿協(xié)商或協(xié)商不成，承包人可以在工程約定的竣工之日起六個月內(nèi)行使優(yōu)先受償權(quán)，但承包人優(yōu)先受償權(quán)的實現(xiàn)，有待于建設(shè)項目的接盤、轉(zhuǎn)讓或重新啟動。當(dāng)出現(xiàn)“爛尾”樓整體拍賣時，承包人應(yīng)從拍賣所得財產(chǎn)中優(yōu)先受償，當(dāng)有新的開發(fā)商接盤“爛尾”工程時，接盤人在向承包人支付原發(fā)包人拖欠的工程價款后方可受讓項目。

【要注意】：

a、如果承、發(fā)包雙方在合同中約定，除按進度支付部分工程款外，余款于工程竣工六個月后支付，這種約定就有可能造成承包人難以及時行使優(yōu)先受償權(quán)。因此，在合同簽約時，就應(yīng)注意這個付款時間問題。

b、在結(jié)算過程中延誤優(yōu)先權(quán)的行使，導(dǎo)致因優(yōu)先權(quán)的喪失而無法獲得清償或全部清償。因此，我們要注意，一旦6個月的時間即到，而工程價款尚未確定的話，我們就要考慮發(fā)包人有沒有承擔(dān)責(zé)任的能力，如果沒有的話，就要及時提起訴訟，要求行使工程優(yōu)先受償權(quán)。

4、權(quán)利行使方式

《合同法》第286條規(guī)定，建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的行使方式有二種：一是與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，二是申請人民法院將該工程依法拍賣。

具體的行使程序：催告——協(xié)議折價或申請拍賣（訴訟）

①催告：有約定的應(yīng)從其約定，沒有約定的，一般將催告的“合理期限”確定為兩個月以上；

②協(xié)議折價：并非必經(jīng)程序；

③申請拍賣：大多數(shù)都是發(fā)生在審理程序中，法院審判實際的做法是，承包人向人民法院起訴，獲得生效判決或者調(diào)解書后，向人民法院申請執(zhí)行。當(dāng)然承包人也可以仲裁書為依據(jù)申請人民法院強制執(zhí)行。

5、不予支持工程優(yōu)先受償權(quán)的情形：

①建設(shè)工程的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移或已被法院生效法律文書確定轉(zhuǎn)移的；

②建設(shè)工程已經(jīng)出售給交納了全部或者大部份購房款的消費者的；

工程優(yōu)先受償權(quán)是優(yōu)先于所涉工程上的抵押權(quán)和其他一般債權(quán)，卻不能優(yōu)先于物權(quán)和具有物

權(quán)期待權(quán)的購房人的權(quán)利行使。

對于已經(jīng)支付了全部或大部分購房款的買房人所購買的房屋，雖然該房屋尚未辦理過戶手續(xù)，但是為滿足人民基本生活的需要，為維護交易安全和社會的穩(wěn)定性，法律規(guī)定施工人的工程優(yōu)先受償權(quán)并不涉及該以出售的房屋。當(dāng)然只有以生活消費為目的購買住宅的購房人才是消費者，對于以投資為目的的購房人，并不是消費者，他所購買的商鋪、寫字樓是不能對抗施工人的工程優(yōu)先受償權(quán)的。

③標(biāo)的物為不宜折價、拍賣的學(xué)校、醫(yī)院、政府機關(guān)辦公樓、道路、橋梁等公益建筑工程的；

④承包人放棄優(yōu)先權(quán)承諾有效。

有關(guān)工程安全承包合同篇三

弘景園項目部： （以下簡稱甲方）

承包負(fù)責(zé)人： （以下簡稱乙方）

中大御城—弘景園工程，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定將此工程的外墻飾面磚工程承包給乙方，為了明確甲、乙雙方的安全責(zé)任和義務(wù)，確保該工程的質(zhì)量和進度，特擬定此責(zé)任狀。

1． 工傷死亡事故為0

2． 重傷事故為0

3． 工傷率必須保證在3‰以內(nèi)。

1、甲方應(yīng)按公司《安全生產(chǎn)管理細則》規(guī)定有權(quán)對乙方在本項目施工范圍履行安全監(jiān)督、檢查和管理職能，相關(guān)主管部門也可以監(jiān)督、檢查和管理。

2、甲方應(yīng)按照建設(shè)部《jgj59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、公司《文明施工現(xiàn)場管理辦法》和工地所制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行檢查執(zhí)行，乙方必須積極配合甲方工作。

3、甲方要定期對乙方工人進行安全教育，向他們宣傳、講解國家、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制度。

4、甲方負(fù)責(zé)給工人配備必要的勞動保護用品，負(fù)責(zé)搞好施工現(xiàn)場的所有安全防護。

5、甲方應(yīng)建立健全安全保證體系和安全管理制度，保證安全、文明施工順利有序。

1、所有進場人員必須接受三級教育，必須遵守甲方制定的規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一管理，乙方在施工中出現(xiàn)任何工傷事故，在20xx元以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)，若因乙方違章指揮、違章作業(yè)造成工傷事故，除扣20xx元以外后，乙方承擔(dān)10％的經(jīng)濟責(zé)任。

2、高空作業(yè)必須系好安全帶，穿防滑鞋。沒有可靠的安全措施工人可以拒絕施工。

3、工人進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽。發(fā)現(xiàn)一人一次不戴罰30元，班長連帶罰50元。

4、工人進場必須具備三證：身份證、健康證和婚育證明。

5、工人嚴(yán)禁打架斗毆、嚴(yán)禁偷盜行為，違者一人一次罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者送派出所。

6、禁止隨意生火取暖。嚴(yán)禁酒后上崗，嚴(yán)禁赤腳以及穿拖鞋上班作業(yè)。嚴(yán)禁擅自拆安電線。

7、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁大小便，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

8、如果發(fā)生安全事故應(yīng)即時搶救，并同時報告管理人員。

此合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行終止。未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

有關(guān)工程安全承包合同篇四

甲方（發(fā)包方）：___________

乙方（承包方）：___________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及裝飾裝潢其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、互惠互利、公平和誠實信用的原則，雙方就“ ”裝潢工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：___________

二、工程地點：___________

三、承包范圍：___________。

四、工程造價：___________

1、乙方按工程施工范圍、施工圖紙?zhí)峤灰环莨こ填A(yù)算書，工程總造價為人民幣：___________元（大寫：___________）。

2、付款方式：乙方進場施工，甲方支付工程總價的20%，工程完成70%時，甲方再支付50%，余款在工程完工甲方驗收后一次性付清。

五、甲方權(quán)利和義務(wù)：

1、做好周邊協(xié)調(diào)工作，配合乙方搞好各個環(huán)節(jié)的工作。

2、督促乙方加強施工管理，確保施工安全和工程質(zhì)量。

六、乙方權(quán)利和義務(wù)：

1、積極組織技術(shù)精良作風(fēng)正派的施工隊主動完成施工任務(wù)。

2、按照設(shè)計要求、操作規(guī)程及規(guī)范、建設(shè)單位及監(jiān)理單位的正確指令認(rèn)真做好各個工序的施工。

3、加強施工管理，強化安全質(zhì)量意識，進場前作業(yè)人員買好安全保險；施工人員必須持證上崗。

七、工期要求：乙方于本合同生效之日正式進場施工。

八、安全要求：

1、安全工作緊抓不放，乙方在施工過程中應(yīng)把安全工作貫徹到每一個作業(yè)人員心中，做到文明施工，隨時消除安全隱患，不在不安全的環(huán)境下施工，不違章違紀(jì)、違規(guī)施工，必須按安全操作規(guī)程作業(yè)。嚴(yán)禁老、弱、病、殘人員進場，嚴(yán)禁作業(yè)人員酒后施工作業(yè)。

2、所有安全事故責(zé)任概由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

九、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效，工程竣工驗收合格，付清剩余工程款后，本合同終止。

十、本合同一式貳份，甲、乙方各執(zhí)一份。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方（簽章）：__________

乙方（簽章）：__________

項目負(fù)責(zé)人：__________

項目負(fù)責(zé)人：__________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

有關(guān)工程安全承包合同篇五

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將縣下達本村的人飲工程項目承包給乙方，雙方達成一致的權(quán)利義務(wù)如下：

一、甲方的權(quán)利義務(wù)

1.負(fù)責(zé)占地、青苗賠償，做好群眾作，不人為阻擾乙方施工，為乙方創(chuàng)造良好的施工條件;

2.根據(jù)需要，組織受益農(nóng)戶進行管道溝、水井、清水池等工程土石方開挖，組織受益農(nóng)戶進行所需材料的二次轉(zhuǎn)運，農(nóng)戶在開挖、轉(zhuǎn)運材料過程中出現(xiàn)任何安全事故均與乙方無關(guān);

3.農(nóng)戶室內(nèi)管材、管件、安裝費用由各用戶負(fù)責(zé);

4.協(xié)調(diào)填報工程驗收報的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表。

二、乙方的權(quán)利義務(wù)

1.按規(guī)劃、設(shè)計和技術(shù)要求進行施工，保證工程質(zhì)量，按時按量完成建設(shè)任務(wù)，經(jīng)驗收質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn);

2.全額墊資工程建設(shè)所需資金，不得拖欠民工工資;

3.負(fù)責(zé)室外管道安裝，即安裝到各農(nóng)戶的屋檐處，以滴水為界;

4.在施工過程中必須做到安全第一，在襯砌和管道安裝過程中出現(xiàn)的任何安全事故均與甲方無關(guān)。

三、工期：兩個半月，于20___年12月31日完成，如遇特殊情況可延長工期。

四、工程結(jié)算：乙方以縣人飲辦編制該村工程量及驗收結(jié)算全工程價款，甲方協(xié)助乙方搞好工程結(jié)算。

五、此協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

甲方簽字(蓋章)：

乙方簽字：

___年___月___日