隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

砌體工程承包合同篇一

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為了甲乙雙方平等互利的原則，經(jīng)共同協(xié)商一致，雙方達成如下合同條款。

第一條：工程概況

1：工程名稱：

2：該工程甲方發(fā)包給乙方生產(chǎn)車間的鋼構(gòu)工程，按照圖集中要求，從地角螺桿開始，所含一切鋼構(gòu)部分、屋面瓦部分、油漆部分，按規(guī)范要求全部制作安裝，自帶設(shè)備和輔材、機具、吊裝，按圖施工，保證質(zhì)量(甲方負(fù)責(zé)提供材料：油漆、焊條、主材 )。

第二條：承包責(zé)任

1：乙方在施工過程中操作失誤造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方向乙方提供的材料遭到損失，需照價賠償，并承擔(dān)損失造成的工期問題。

2：乙方在操作過程中無故停工，甲方有權(quán)終止合同，并處的違約金。因建設(shè)方或人力不可抗拒的事情發(fā)生，甲乙雙方協(xié)商處理。

3：嚴(yán)格遵守甲方頒布的有關(guān)工地規(guī)章制度。

4：在施工過程中，所發(fā)生的人身財產(chǎn)安全事故其責(zé)任和費用由乙

5：乙方在施工中，甲方提供的材料必須及時到場，提供給乙方加工使用。

第三條：施工日期

1： 本合同簽定后 月 日開工，預(yù)計 個工作日竣工。

第四條：合同價款及付款方式

1：乙方包工、包質(zhì)量、包工期、包安裝，保證工程驗收一次性合格通過。單價按地坪方面積實算 元每平方米，做到工完場清。

2：立柱人字架安裝完畢付總造價30%，約 萬元;檁條、屋面瓦、油漆部分完畢付總造價40%，約 萬元。

3：工程竣工后經(jīng)驗收合格在30個工作日內(nèi)付清全部工程款。

第八條：其它

1.本合同條款雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方不得擅自違約。

2.本合同未盡事宜，雙方協(xié)商議定。

3.本合同自雙方簽字之日起生效。

4.本合同一式 四 份，甲方兩份，乙方一份，監(jiān)理一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

砌體工程承包合同篇二

合同編號：

承攬方：有限公司 簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣)，在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔(dān)。

四、驗收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：

按確認(rèn)樣品及改進意見為驗收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差±壹公分及色差±壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

五、結(jié)算方式與期限：

六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責(zé)任：

如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人： 電 話： 電 話：

砌體工程承包合同篇三

乙方：

因本工程施工需要，甲方現(xiàn)將自己所承包的工程中 砌體 樓的砌體工程分包給乙方，為了明確雙方合同制度和保障工程進度，保證工程質(zhì)量、經(jīng)雙方協(xié)商一致，依照《中華人民共和國合同法》，建設(shè)部《建筑安裝工程總分包實施辦法》的有關(guān)規(guī)定鑒定合同并嚴(yán)格執(zhí)行。

第一條：工程項目

工程名稱：

工程地點：

結(jié)構(gòu)類型：鋼筋混凝土框剪結(jié)構(gòu)

第二條：承保范圍

1、砌體：墻拉結(jié)筋的安裝、門窗過梁的預(yù)制安裝、砌體材料的垂直水平運輸、砌筑用砂漿的攪拌、運輸，窗臺壓頂、構(gòu)造柱模板安裝、混凝土拌制、澆筑、清理、壓頂鋼筋的放置、構(gòu)造柱鋼筋的安裝，文明施工、成品保護、預(yù)留洞口的修補，施工中所產(chǎn)生的垃圾的清理，砌磚剩下的廢料清理。

2、衛(wèi)生間和廚房返水 。

第三條：承包單價及面積計算

以上單價包含勞保、社保、加班、工人伙食、趕工、質(zhì)量、防護衛(wèi)生、文明施工、現(xiàn)場容貌及形象治安大檢查(政策要求停工不補償任何費用)等一切費用在內(nèi)，乙方無條件遵照甲方要求在規(guī)定時間內(nèi)完成，不另發(fā)生時工費;本項目采用統(tǒng)一購買團體保險，由甲方統(tǒng)一辦理購買，如發(fā)生工傷事故，20xx元以內(nèi)的由乙方自行負(fù)責(zé)，超過20xx元的分清責(zé)任由保險公司、甲方、乙方三方按責(zé)分?jǐn)偅ｋU費用按乙方所完成總工程款的4‰作為購買保險費。人工費上漲或下浮與甲方無關(guān)，以承包單價為準(zhǔn)。

第四條：工程質(zhì)量驗收

第五條：工程工期

乙方必須無條件按照甲方要求按時間、按工程量、保質(zhì)量、保安全完成每分部分項工程，乙方須按工程量趕工要求，配足夠人數(shù)確保施工進度。由于乙方原因造成工期延誤、造成經(jīng)濟損失，甲方對乙方進行相應(yīng)處罰。如在工期規(guī)定時間內(nèi)不能完成規(guī)定任務(wù)，從驗收符合要求時間為準(zhǔn)，每次罰款500元，由于甲方原因造成工期延誤，乙方須及時經(jīng)現(xiàn)場施工員、片區(qū)工長、項目總工等人簽字后，方可生效，工期順延，否則工期不順延，乙方自負(fù)。

第六條：質(zhì)量處罰及材料浪費處罰，嚴(yán)格按國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對

所做出的成品進行驗收

第七條：付款方式

工程量后的6個月后10日內(nèi)一次性付清全部工程款，在對清工程量后，如還有未處理及其屬于乙方范圍內(nèi)的工作在接電話通知后在2小時立即派足人力進行處理、整改，如在規(guī)定時間內(nèi)未處理，甲方有權(quán)請施工隊工人進行整改、處理、工資為每天250元人民幣，此費用在乙方工程款中扣除。

第八條：甲方職責(zé)

1、向乙方提供技術(shù)指導(dǎo)及施工技術(shù)交底與一套完整施工圖紙。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方施工進度及工程質(zhì)量，乙方如未按施工設(shè)計文件及施工規(guī)范進行施工，甲方有權(quán)責(zé)令乙方返工或停工，甚至退場或被業(yè)主、監(jiān)理勒令退場，因此造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔(dān)，甲方只能按完成合格工程量的70%費用結(jié)算，剩余的30%費用作為換施工隊返修、維修等費用。

3、甲方提供統(tǒng)一飯?zhí)瞄_飯，但要服從甲方的統(tǒng)一安排管理。

4、甲方提供統(tǒng)一飯?zhí)瞄_飯，開飯時間統(tǒng)一安排。

5、甲方提供給乙方的正常生活用水、用電、但絕對不充許私拉亂接，公共用水用電設(shè)施如乙方員工有意損壞或破壞，除按200%賠償外，每次罰款200元以上。

第九條：乙方責(zé)任

1、 乙方進場當(dāng)天必須提交進場人數(shù)及身份證復(fù)印件給甲方登記后，在甲方同意安排下，由乙方負(fù)責(zé)本班工人的管理及現(xiàn)場施工組織安排，購買工人的安全保，安排專職人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、文明施工，長住工地。班組長必須具備有獨立領(lǐng)導(dǎo)的施工能力，并保障每個工序有足夠的勞動力。各特種專業(yè)技術(shù)人員必須持證上崗。

2、乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范及甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量。

如需其他工種協(xié)助施工，原則上由乙方自行完成，甲方能協(xié)助的，安排技術(shù)人員協(xié)助施工。如在施工過程中，因乙方引起的返工等質(zhì)量事故均由乙方完全負(fù)責(zé)，并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

3、乙方必須切實做好對工人進行上崗的安全教育，班組書面交底要有交底人、接受人簽名，并將書面交底書報甲方安全部門備案。進場員工必須提交身份證復(fù)印件一張、一寸照片三張，甲方為乙方員工辦理保險安全卡。施工中發(fā)生的安全事故分清責(zé)任自行負(fù)責(zé)，并立即報告甲方及建設(shè)主管部門，保險公司協(xié)助處理。安全保護措施或建議，可書面向甲方提出，工人的安全帽統(tǒng)一為黃色。安全帽、安全帶費用乙方自負(fù)。乙方不得攜帶小孩進入工地，不得使用未滿18歲的員工，不得發(fā)生偷盜及破壞設(shè)施行為，否則叫執(zhí)法部門。

4、工程竣工未交給甲方之前，乙方負(fù)責(zé)維護工程質(zhì)量，乙方負(fù)責(zé)保護期發(fā)生損壞，乙方無條件負(fù)責(zé)修復(fù)。

5、每天工人收工時，應(yīng)做到工完場清，包括材料、場地、小型施工用具的清理，回收入庫，乙方自帶材料機具設(shè)備(含甲方主材)派人保管好、防盜、防風(fēng)雨、防雷電。

6、在竣工驗收之前，由于各分項工在施工過程中引起的場地不清潔，材料浪費及材料亂堆放等問題。乙方負(fù)責(zé)清理，費用自負(fù)。

7、工程開工，乙方如需借用甲方工具，必須辦理借用手續(xù)，并在使用完畢后保證它完好無誤，如數(shù)歸還給甲方。否則，因數(shù)量短缺或質(zhì)量問題，乙方應(yīng)照價賠償。

8、屬于材料浪費現(xiàn)象，甲方根據(jù)現(xiàn)場管理人員出示的證據(jù)進行罰款，每發(fā)現(xiàn)一處處罰50元整，并賠償原材料費用，簽訂各項(違規(guī))“獎罰單”。

9、各分項工程的進度必須按現(xiàn)場施工人員安排的施工進度進行施工。無特殊原因，拖延工期屬違約行為，分項工程或月進度必須分項簽訂工程工期施工進度協(xié)議書，簽訂“工程工期施工進度協(xié)議書”(各工序均訂)。

10、工程質(zhì)量必須符合設(shè)計要求，否則甲方要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

11、乙方工作人員不準(zhǔn)帶外來人員到工地住宿，如有實際情況必須向工地負(fù)責(zé)人報告。

12、做到文明施工，不準(zhǔn)隨便在工地大、小便，嚴(yán)禁賭博、打架、酗酒鬧事，如有違法行為，送有關(guān)部門處理，責(zé)任自負(fù)。

13、在工地或宿舍嚴(yán)禁打架斗毆，如有發(fā)現(xiàn)要處以20xx元罰款，責(zé)任者承擔(dān)全部費用;若出現(xiàn)偷盜的，每次罰款5000元;在工地隨便大便者，每抓住一次罰款500元。情節(jié)嚴(yán)重者轉(zhuǎn)交司法部門處理。

14、工人進場后，班長簽訂合同后必須向工人解釋合同有關(guān)條款及工人守則。否則乙方班長與工人問題自行解決。

第十條：違約責(zé)任

1、甲乙雙方任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約，違約所造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔(dān)賠償。

2、合同履行中任何一方無正當(dāng)理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方承擔(dān)賠償因此而造成對方的全部經(jīng)濟損失。

3、由于乙方技術(shù)力量不足或者管理不足，勞動力不足造成質(zhì)量、進度達不到甲方的要求，經(jīng)甲方協(xié)調(diào)仍不能滿足施工要求，甲方有權(quán)要求乙方無條件退場，并按中途退場處理結(jié)算按實際完成工程量的80%結(jié)算。

第十一條、附則：

1、如有未盡事宜，雙方協(xié)調(diào)解決，可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等效力。

2、合同壹式貳份，甲方壹份，乙方壹份，雙方不得違約，違約者后果自負(fù)。

3、本合同在給付清工程款后自動失效。

4、未按合同規(guī)定時間進場，合同自然失效。

甲 方：正軒建筑勞務(wù)有限公司 乙 方：

代表人： 代表人：

地 址： 地 址：

身份證號碼： 身份證號碼：

電話號碼： 電話號碼：