隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
商品房預(yù)售合同糾紛訴訟期限篇一
身份證號: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方于 年 月 日在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買商品房,達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于 二、該商品房的具體幢號、建筑結(jié)、設(shè)計用途、建筑面積如下:該商品交付時如有面積差異,以房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機關(guān)實測面積為準(zhǔn)。 三、甲方應(yīng)向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,編號: 2、房屋所有權(quán)證,編號: 3、商品房預(yù)售許可證,編號:
四、該商品房銷售價格為:實得建筑面積(即套內(nèi)面積) 元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實利面積單價),房款共計 元,大寫人民幣: 。
五、付款方式及付款時間甲、乙雙方按下列第 種約定辦理。 1、乙方在合同簽訂之日起 日內(nèi)一次性付清全部房款,甲方給予乙方 %優(yōu)惠,即實付房款總額 元。 2、乙方在合同簽訂之日起 日內(nèi)首付房款 元,余款在 付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內(nèi)容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第 種約定追究乙方違約責(zé)任。
1、終止合同,乙方按應(yīng)付房款的 %向甲方支付違約金,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,乙方按 向甲方支付違約金。 七、甲方須于 年 月 日前將竣工驗收(包括建筑工程質(zhì)量驗收和規(guī)定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第 種約定追究甲方違約責(zé)任。
1、終止合同,甲方按乙方應(yīng)付房款的 %向乙方支付違約金,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額 部分由甲方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按 向乙方支付違約金。 九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權(quán)監(jiān)理機關(guān)實測面積差異在± %(含本數(shù))至± %以內(nèi),按實測面積結(jié)算房款;差異超過± %(含本數(shù)),乙方按下列第 種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起 日內(nèi),將乙方已付房款退還乙方,并按 利率給付利息。
2、合同繼續(xù)履行,雙方約定 。
十、預(yù)售商品房在開發(fā)建設(shè)過程 中,甲方對原設(shè)計方案進行調(diào)整和修改,必須在調(diào)整和修改的方案批準(zhǔn)后 日內(nèi)書面通知乙方,乙方應(yīng)在收到該通知之日起 日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按 利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的配套環(huán)境和配套設(shè)施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設(shè)施、設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、保修責(zé)任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質(zhì)量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,應(yīng)協(xié)助乙方在 日內(nèi)到房地產(chǎn)管理部門辦理權(quán)屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理權(quán)屬登記的,乙方按下列第 種約定辦理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起 日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付款房款的 %支付違約金。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按 向乙方支付違約金。 十三、甲乙雙方在簽訂本合同時,應(yīng)當(dāng)依照政府相關(guān)規(guī)定,同時簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議。
十四、本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。 十五、本合同邊同附件及補充協(xié)議共 頁,一式三份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,新都區(qū)房地產(chǎn)交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲乙雙方同意按下列第 種約定辦理。
1、由 仲裁委員會仲裁。 2、向人民法院起訴。 十七、其他約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日
商品房預(yù)售合同糾紛訴訟期限篇二
出賣人:______________________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:______________________________
法定代表人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托代理人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托銷售代理機構(gòu):____________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
買受人:______________________________________
______ 國籍:_________
出生日期:____年__月__日,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:__________ 聯(lián)系電話:_______________
_____________________
出生日期:____年__月__日,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:___________聯(lián)系電話:_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、》《_______;__________________________________
____________________
(簽章):______(簽章):__________
簽訂時間:________年______月____日 簽訂時間:_____年____月_______日
簽訂地點:_______________________ 簽訂地點:____________________
商品房預(yù)售合同糾紛訴訟期限篇三
原告:________________,女,________年________月________日出生,漢族,無業(yè),住_____________,身份證號碼_____________.
被告:________________有限公司,住所地_________________,經(jīng)營地_____________(郵編______________),注冊號________________,聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________,系公司董事長。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛
訴訟請求:
1.判令被告向原告支付逾期交房違約金________元及其自________年________月________日至實際支付之日的利息,暫計至________年________月________日為________元,以上合計________元;
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由:
________年________月________日,原告與被告簽訂了編號為y_______________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在________年________月________日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
________年________月________日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。________年________月________日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,被告承諾在________年________月________日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即________年________月________日之次日起計算。
________年________月________日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到________年________月________日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自________年________月________日起至________年________月________日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。________年________月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
起訴人(簽字):_______________
________年________月________日