隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

裝修合同版面設計篇一

分包單位（以下簡稱丙方）：廣西___公司。

根據(jù)工程的實際需要，經(jīng)協(xié)商甲方同意乙方將“陽光世紀商業(yè)綜合樓”的外墻裝修工程分包給丙方，為了保證工程的順利完成，實現(xiàn)優(yōu)質、高效、低耗和文明施工的目標，特制定本三方協(xié)議。明確各自的責權利，以資共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：“陽光世紀”商業(yè)綜合樓外墻裝修工程。

工程地點：南寧市___35號。

工程內容：“陽光世紀”商業(yè)綜合樓玻璃幕墻、鋁塑板幕墻。

二、工程承包范圍和承包方式：

丙方根據(jù)甲、乙方認可的方案以及施工圖的要求對商業(yè)綜合樓的外墻裝飾工程工包料施工。

三、結算方式：

1、甲方直接與丙方進行結算，結算方式雙方另訂協(xié)議確定。乙方給丙方在結算手續(xù)上提供便利（如為丙方的簽證及結算資料蓋章等）。

2、甲方按與丙方結算總價的5%給予乙方項目部工程配合費及2%的工程管理費。

3、工程的稅金含在丙方的承包價中，由丙方負責激納。項目部工程配合管理費自身的稅金已含在配合管理費內，由乙方激納。

4、乙方與丙方再另訂分包合同具體確定雙方責任，不再另行增加費用。

5、至20__月30日止陽光世紀工人生活區(qū)水、電費用由乙方負責繳納，此后工人生活區(qū)的水、電費用由甲方負責繳納。

四、工程管理：

乙方與丙方完善分包手續(xù)，乙方對工程進行全程跟蹤控制管理，并配合丙方施工，竣工資料由丙方負責收集、整理并提交乙方，由乙方匯總統(tǒng)一申報竣工驗收。

五、工程款支付：

1、工程款由乙方委托甲方直接撥付給丙方。需支付工程進度款時，由丙方提出申請，乙方簽字確認并出具支付委托書后報甲方審核。

2、甲方在給丙方撥付進度工程款的同時，按付款額的5%付給乙方配合費。

六、三方責任約定：

1、甲方責任：甲方根據(jù)合同的付款條約，根據(jù)工程進度給乙方和丙方，分別撥付配合費和工程進度款。若甲方未能及時付款，則甲方應承擔因此造成的損失且工期應順延。

2、乙方責任：與丙方完善相關分包手續(xù)并備案，按分包合同履行總包的權利和義務，負責對丙方施工全過程進行全面管理。協(xié)助配合丙方做好現(xiàn)場成品的保護、防火防盜、安全、文明施工管理工作。

3、丙方接受乙方的管理，按分包合同要求按時、按質完成施工任務，并保證提供材料的品牌、規(guī)格、型號與樣本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的質量保修由丙方負責，丙方在質保期內，工程發(fā)生質量問題，在接到保修通知后24小時之內到現(xiàn)場進行免費維修，否則甲方有權自行維修處理并扣除相應的質保金。質保期內，因工程質量導致的損失，丙方承擔相應的賠償責任，丙方應做好安全生產(chǎn)，文明施工，保證工程的安全管理和人身安全，丙方原因造成的人身安全責任由丙方自行負責。

七、本協(xié)議履行期間有爭議時，三方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

八、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各執(zhí)二份，本協(xié)議自訂立之日起生效，保修期滿后，本協(xié)議告終止。

甲方：_________________________。

乙方：_________________________。

法定代表人（或委托人）：_________________________。

法定代表人（或委托人）：_________________________。

開戶銀行：_________________________。

開戶銀行：_________________________。

日期：___年___月___日

日期：___年___月___日

裝修合同版面設計篇二

_____公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境，經(jīng)雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：

自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：

門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。

產(chǎn)品形象墻的設計、制作、安裝;。

產(chǎn)品展示架的設計、制作、安裝;。

店內主體色調的制定、粉刷;。

店內棚頂?shù)跗斓脑O計、制作、安裝;。

甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。

自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象，并無違約情況，甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。

本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。

本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。

本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_____年_____月_____日終止。

甲方：_______________乙方：_______________。

帳號：_______________帳號：_______________。

郵編：_______________郵編：_______________。

電話：_______________電話：_______________。

傳真：_______________傳真：_______________。

裝修合同版面設計篇三

針對本工程的具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方他共同信守。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程項目及承包范圍：具體詳見《工程預算表》。

4、承包方式：_____________________________。

5、承包日期：自______年____月____日始，至______年____月____日止，工期共___天。

6、工程預算總額：人民幣__________________元整(小寫：_____________元)。

1、于簽署本合同當日，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程備料款，即人民幣___________元(大寫);工程進行至泥水工程完工后，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程進度款;即人民幣___________元(大寫);工程進行至油漆工程進場時，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程進度款;即人民幣___________元(大寫);另裝修工程余款_____%，即人民幣___________元(大寫),自雙方驗收合格進行工程結算辦理移交手續(xù)后之日起7個自然日內，由甲方一次性向乙方支付完畢。

2、工程進行期間，如甲方未按合同約定時間支付進度款，則乙方有權停工，工期順延。

3、工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，乙方有權向甲方按100元/自然天的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

4、工程竣工辦理移交手續(xù)后，乙方交500元給甲方為保修押金，保修期限12個月,保修期滿后甲方將保修押金一次性返還給乙方。

1、該合同簽署當日，乙方須出具裝修施工圖，甲方簽字認可后，作為開工資料，交乙方項目經(jīng)理辦理開工手續(xù)。

2、因乙方設計方案出圖和/或改圖不及時，造成工期延誤，工期不順延;因甲方審圖和/或確認方案不及時延誤工期，工期順延。

3、施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延。

4、施工過程中，因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的，乙方有權停止施工，直至甲方付清款項，乙方繼續(xù)施工，由此造成的工期延誤，工期順延。

5、因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。

6、因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤，工期不順延。

7、工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。

8、因甲方所屬的物業(yè)管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。

9、因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。

10、無論何原因引起的工期變更，須由甲乙雙方對變更原因、變更時間予以協(xié)商確認。

11、以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按50元/自然日標準向甲方支付延誤費。

施工過程中，如甲方要求增加施工項目(內容)，甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》，乙方按《工程項目(內容)變更確認單》組織設計、施工。

竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到工程驗收通知3日內，須協(xié)同乙方進行竣工工程之工程量及工程質量驗收;竣工工程驗收完畢，甲方對工程質量提出整改要求的，乙方須按甲乙雙方約定的整改時間內完成整改內容及進行竣工工程復驗;如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收及復驗且超過3個自然日的，自3日后，甲方須按50元/天支付乙方施工場地看護費;竣工驗收完畢，甲乙雙方辦理工程移交手續(xù)。

工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格7個自然日內付清所有的結算款項。

1、保修服務時間：12個月,自工程竣工次日起算。

2、保修內容及保修范圍：

(2)、乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行的施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。

(3)、乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

1、本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。

2、施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。

3、施工期間，乙方不得在施工現(xiàn)場生火或使用電爐做飯、取暖。

4、施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災害及不身傷亡由乙方負全部責任。

5、工程未竣工移交之前，如甲方提前或擅自使用工程成品和/或甲方自購物品而造成的損壞，甲方自行承擔一切損失并承擔乙方因此導致的返工、誤工費用。

6、施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。

7、由于不可抗力事件對合同履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

1、與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。

2、本合同一式二份，雙方執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

裝修合同版面設計篇四

委托方(以下簡稱甲方)：

地址：

承包方(以下簡稱乙方)：

法定代表人。

地址：

甲方因業(yè)務推廣之需，對指定位置進行形象建設，乙方是一家具有裝修資質的單位，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方委托乙方進行店面裝潢，為保證工程順利進行，特簽訂本協(xié)議。

第一條、工程內容及合同金額：

1．門頭工藝要求：鋼架采用鍍鋅方管或角鐵，報價元/平方。

2.彩鋼門頭預計數(shù)量。

3.合同預算金額：

本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：（大寫）。

本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：（小寫）。

第二條甲方權利義務。

2本協(xié)議期內，甲方有權對乙方的施工進行隨時抽查監(jiān)控。在抽查監(jiān)控中有發(fā)現(xiàn)不符合本協(xié)議相關規(guī)范的，甲方有權要求乙方即時返工并全額承擔返工費用。

3.甲方須按約定及時支付相關工程費用。

第三條乙方權利義務。

1.乙方有權在本協(xié)議約定情況下要求甲方支付相應工程款項；

帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系；

5.乙方應施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改各種設備管線；

6.乙方在裝修改造過程中對店面中及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

7.工程竣工未移交甲方之前，乙方應負責對現(xiàn)場設施和工程成品進行保護，在此過程中造成的工程損壞，由乙方負責。

8.裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

9.乙方應對甲方提供的資料進行保密，如未經(jīng)甲方同意泄露或提供給第三方，乙方應承擔因此產(chǎn)生的損失。

第四條、付款方式：

經(jīng)驗收合格后，乙方提供此批戶外廣告的普通發(fā)票給予甲方，甲方應在收到發(fā)票以后60個工作日內一次性付款給乙方，如因乙方原因導致甲方損失的，甲方有權抵扣應付款項。

（備注：合格標準為：所用材料、品牌、厚度、型號、工藝流程，做出后的形象效果與設計樣板一致，且無質量問題即為合格。）。

第五條質量保證。

1.本工程門頭類保修期為一年，自批次驗收并最終認定為合格之日算起；

第六條有關安全生產(chǎn)、防火及消防審批項目的約定。

2.甲乙雙方應簽訂本協(xié)議附件五《施工安全協(xié)議》，并遵守相關約定。

3、因資料審核備案的要求：

（2）門頭施工過程中內部隱藏工程相關照片，如彩鋼門頭基礎鋼架、鋁塑門頭基礎鋼架結構以驗證其工藝是否達標。

（3）施工完畢后的竣工門面全景照片，需將兩側相鄰的門面攝入畫面。

第七條違約責任。

1.甲乙雙方應嚴格遵循本協(xié)議約定，任意一方違反本協(xié)議約定需承擔違約責任。

2甲方應按照本協(xié)議的約定，按時向乙方支付相關的工程款。

3.乙方如未按約定提供相關審核資料，導致不能判定制作情況的，甲方有權利拒絕支付相應價款，并有權解除本協(xié)議。

4.如乙方裝修不合格或存在安全隱患，甲方有權要求乙方賠償相應損失，如經(jīng)乙方返工后還不合格，甲方有權終止履行本協(xié)議并要求乙方支付相當于本批次單體店工程款總額20%的違約金。

6.質保期間產(chǎn)生的因材料或裝修不合格導致的損失由乙方承擔，且因此受到相關機關查處的，乙方應妥善處理并承擔相應責任。

7.乙方應具有本協(xié)議約定該項的相關資質（裝修、廣告等），如因其資質或服務不符合導致甲方損失的，乙方承擔一切后果。

8.乙方應在甲方確認的工程建設時間年月日至年月日內完成最后一批戶外廣告建設施工，如未按時交付，乙方應該按每日支付200元違約金。

第八條爭議或糾紛處理。

2.不可抗力因素等原因造成協(xié)議無法履行，甲乙雙方應就本協(xié)議相關內容進行協(xié)商；

3.本協(xié)議履行期間，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條附則。

1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，任何一方需變更協(xié)議內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補充協(xié)議。

第十一條其他未盡事宜。

甲方：乙方：

代理人：（簽字）代理人：（簽字）。

電話：電話：

地址：地址：

簽訂日期：年月日

篇七：裝修承包單項單價表。

安寧別墅。

搬運費總造價2%垃圾清運費總造價2%備注：以實際工程量驗收。

發(fā)包人簽字：承包人簽字。

裝修合同版面設計篇五

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：?？谟铌柗浪b飾工程*限公

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

１．１ 工程名稱： 防水補漏維修施工程

１．２ 工程地點：

１．３ 承包范圍：衛(wèi)生間

１．４ 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。

１．５ 工期：本工程自20xx年 月

日開工，于年月日竣工。

１．６ 工程質量：乙方應確保甲方衛(wèi)生間防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照海南防水工程新規(guī)范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。

１．７ 工程造價：衛(wèi)生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。

第二條 甲方工作

2。1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

2。2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

2。3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。

第三條 乙方工作

3．1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結算。

3．4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

3．5 應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。五年內出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負責。（包括對于樓下造成的損失）

第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

代表人：代表人：

單位地址：單位地址：

電話：電話：

年月日 年月日

裝修合同版面設計篇六

單位名稱：_________。

住址：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

郵政編碼：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

乙方(承包方)：_________。

資質證書號：

法定住址：_________。

法定代表人：_________。

職務：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

郵政編碼：_________。

聯(lián)系人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.6工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》。

2.2乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者，應當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

4.3施工圖紙雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

年月日年月日。

裝修合同版面設計篇七

甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：

第一條

甲乙雙方自愿合作經(jīng)營塑膠和金屬油漆項目， 總投資為 20 萬元， 甲方以人民幣方式出資 15 萬元， 乙方以人民幣出資 5 萬元及技術和客戶資源。

第二條

本合伙依法組成合伙企業(yè)，在合伙期間合伙人出資的為共有財產(chǎn)，不得隨意分割。合伙終至后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

第三條

本合伙企業(yè)經(jīng)營期限為三年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關 手續(xù)。

第四條

雙方共同經(jīng)營，合伙人執(zhí)行合伙事務所產(chǎn)生的收益歸全體合伙人，所產(chǎn)生的虧損或者民事責任由 全體合伙人。

第五條

企業(yè)固定資產(chǎn)和盈余按照取得的銷售凈利潤的甲方 60%、乙方 40%的比例分配。

第六條

企業(yè)債務按照甲方 60%、乙方 40%比例負擔。任何一方對外償還債務后，另一方應當按比例在十 日內向對方清償自己負擔的部分。

第七條

每年項目產(chǎn)品總銷售利潤的百分之十進行固定投入。銷售利潤分紅，一年結算 。

第八條

本協(xié)議未盡事宜，雙方可以補充規(guī)定，補充協(xié)議與本協(xié)議有同等效力。

第九條

本協(xié)議一式貳份，合伙人各一份。本協(xié)議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。

第十條

自協(xié)議簽訂之日起，乙方需要負責技術和市場開發(fā)及售后跟進，甲方負責管理及日常事務。

第十一條

第十二條 爭議處理

1、對于執(zhí)行本合同發(fā)生的與本合同有關的爭議應本著友好協(xié)商的原則解決;

第十三條

本協(xié)議到期后，雙方均未提出終止協(xié)議要求的，視作均同意繼續(xù)合作，本協(xié)議繼續(xù)有效，如果 不再繼續(xù)合作的，退出方應提前三個月向另一方提交退出的書面文本，并將己方的有關本合同 項目的資料及客戶資源都應交給另一方。

第十四條 違約處理

如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執(zhí)行，并依法要求違約方賠償損害。

第十五條 協(xié)議解除

1、 一方合伙人有違反本合協(xié)議的，另一方有權解除合作協(xié)議

2、 合作協(xié)議期滿

3、 雙方同意終止協(xié)優(yōu)議的

甲方： (簽章) 乙方： (簽章)

地址： 地址：

合同簽訂地點：___________

合同簽訂時間：____年__月__日

裝修合同版面設計篇八

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況。

1.?裝飾施工地點：

2.?裝飾施工內容：詳見附件。

3.?承包方式：包工包料。

4.?工期：自:?___?年___月____日開工，至___年___月_?_日竣工，工期___天。逾期竣工的按照200元人民幣每天賠償。

二、工程價款及結算的約定。

1.工程總價款：?元，大寫(人民幣)：。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預算設計認可，簽訂合同之日，支付工程總造價30%?合計元。

(2)第二次竣工驗收當天?支付工程總造價70%?合計_________元。

(4)工程質量保修期1年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關于材料供應與裝修過程的約定。

1、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如乙方提供的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，由此造成工程損失的，責任由乙方承擔。

2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

4、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

四、糾紛處理方式。

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

五、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：?電話：

乙方(簽章)：?電話：

簽訂地點：

簽訂日。

期：年?月?日。

附件：

一、1樓：地面、隔墻并刮白、燈、吊頂、鋪設電子屏廣告電線和開關。

二、樓梯：轉角留出電線以及開關（為做廣告牌照明）。

裝修合同版面設計篇九

對于用的業(yè)主而言，雙桿毛巾架不但外觀很漂亮，而且能夠容納更多的毛巾，比單桿毛巾架更好。而實際上，當業(yè)主在實際使用過程中，傾向于只用外面的那道桿。因為里面的那道桿在掛毛巾的時候很不方便。本著節(jié)省為本，實用至上的觀念。單桿毛巾架比雙桿毛巾架更實用。

衛(wèi)生間裝修技巧：玻璃隔板質量高。

玻璃的透明和光滑成為衛(wèi)生間隔板的常用裝修材料，但是衛(wèi)生間的環(huán)境很特殊，玻璃隔板的質量一定要高，防止忽冷忽熱的情況導致玻璃爆炸，給家庭安全帶來隱患。而且需要注意玻璃隔板的夾子是否牢固，松動等質量問題。

衛(wèi)生間裝修技巧：提前設計腰花和花磚。

有的衛(wèi)生間裝修喜歡在中間設置一些花磚作為裝飾，為整個衛(wèi)生間帶來生動的調皮感受。但是花線低于臺盆，或則高于臺盆就不好看。所以衛(wèi)生間的花磚和腰線一定要在尺寸測量好的情況下鋪設。瓷磚添縫劑用色粉配顏色的話先調試一點看一下，再決定用量，否則不是太淺就是太深。

衛(wèi)生間裝修技巧：大點的坡度排水好。

衛(wèi)生間的坡度大點，能夠更加方便排水。如果你用了防臭地漏或者超薄地漏，將會大大加劇排水的困難。當然衛(wèi)生間的坡度太大會影響到美觀。業(yè)主可以通過環(huán)繞式的地磚鋪設，制造處螺旋形狀的視覺效果，同樣能夠給你的衛(wèi)生間設計帶來新的視覺亮點。

甲方：手機：

乙方：手機：

現(xiàn)甲方有新建房屋6個衛(wèi)生間(二樓3個、三樓3個)需裝修，承包給乙方裝修，經(jīng)雙方現(xiàn)場協(xié)商，達成協(xié)議如下。

一、乙方先將衛(wèi)生間上面的地板磚用切割機切開，將雜物清除。然后將衛(wèi)生間用單磚砌好。

二、將衛(wèi)生間內外按原甲方已經(jīng)裝修好的衛(wèi)生間安裝好有關設施(如：便盤、下水管、地漏管等)并裝修好(6面都貼好瓷磚)。

三、裝修過程中，乙方要保證不損壞甲方已經(jīng)裝修好的一切建筑設施(要保證不損壞現(xiàn)有的門、窗、地板磚、樓梯扶手、墻壁、電線、水管等)。如有損壞從工錢中扣除一切費用。

四、材料由甲方提供，乙方只包做工，每個衛(wèi)生間做成功的工錢是元(元/個)，共計所需材料乙方應提前3天告知甲方，以便準備好材料。

五、乙方要保證質量，若以后出現(xiàn)質量問題，乙方必須把問題解決好，一切費用由乙方承擔。

六、乙方有義務協(xié)助做防漏水的師傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的師傅。

七、乙方有義務協(xié)助甲方和租房人做好安全和防盜工作，進出門與租房人打聲招呼(租房人不在房屋內，應告知甲方，以便將門鎖好)。

八、工程完成后經(jīng)驗收合格，一次付清工錢。

九、此合同從雙方簽字之日起生效，雙方不得反悔。

甲方簽字：乙方簽字：

裝修合同版面設計篇十

聯(lián)系電話：____________________________。

承包人代表(乙方)：_________________。

聯(lián)系電話：____________________________。

合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理方法》以及相關法律再結合具體情況，經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。

1、甲方將位于____市____區(qū)____小區(qū)的一件套房交由甲方裝修，總面積為____平方米。(甲方擁有對房屋的所有權)。

2、開工前，甲方需要清點現(xiàn)場家具等財產(chǎn)并與乙方交底，對不能騰空的設施實行保護措施，否則對于損壞、丟失的財務乙方概不負責。

3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關設施并說明注意事項，在使用公共設施時要同鄰居等做好協(xié)調工作。

4、甲方負責擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求，否則造成不良后果由甲方承擔。

5、乙方要嚴格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工，未經(jīng)同意不得隨意改造，否則承擔一切后果。

6、乙方要遵守室內裝修的管理規(guī)定，不得污染環(huán)境、不得擾民。

7、乙方要認真履行合同條約，按時保質保量地完成任務。

8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時與乙方聯(lián)系更改，其中產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商。

9、總工程的費用為____元，在工程結束后____個月內沒有質量問題，甲方須一次性付清。

雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方：________(簽字)蓋章乙方：________(簽字)蓋章。

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

裝修合同版面設計篇十一

周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。

被告周某委托我應訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關系），因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協(xié)調工作，由此可能產(chǎn)生的相應合同責任根據(jù)合同法規(guī)定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或超越資質等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應資質，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經(jīng)施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經(jīng)鑒定機構鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進行質量認定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關規(guī)定。

通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結案。

屋東違約怎么辦？

本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現(xiàn)用4年，尚有1年才到合同期滿?，F(xiàn)屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。

為您解答：

1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。

2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。

3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。

違約責任怎么算？

違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規(guī)定。

中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。

違約行為分類。

根據(jù)不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規(guī)定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任?？梢?，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標準，違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于，根本違約可構成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。

裝修合同版面設計篇十二

五、質量標準：____________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，____月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、合同付款：____________(大寫)____________________，竣工后據(jù)實復核結算。

七、付款方式：____________合同協(xié)議后，甲方預付____%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付_____%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付____%工程款_________元，工程竣工驗收合格后___日內支付______%的尾款_________元。

八、本協(xié)議一式貳份，甲乙方各執(zhí)壹份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。