隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程施工合同篇一

乙方：___________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將本項目的_____工程的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。

該工程為_____________工程，地點在__________________________。

該工程甲方采取分工種，單價組合成總價的形式，以包稅、包工、包食宿方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務承包資質，主要工種要有上崗證書，并且編制人員花名冊交甲方存檔備查。

經雙方協(xié)商，該_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包單價由乙方進行承包，其承包單價包括以下內容：完成建設方提供的全套施工圖紙、交底紀要、變更的有關施工的全部內容;現(xiàn)場規(guī)整與清理;_____________米范圍內地面水平運輸;制作設備的維護、保養(yǎng);材料的節(jié)約;與其他隊伍配合等內容。

四、工程質量與安全

根據(jù)業(yè)主要求，該工程質量要求達到優(yōu)良，因此單項承包必須確保優(yōu)良，如本工程質量被評定為優(yōu)良工程，甲方適當給予獎勵，如承包單項評定為不合格，由乙方進行返工修理直至合格，其返工的一切經濟損失由乙方承擔，并從乙方勞務結算中扣回。

乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排，必須嚴格遵守《安全操作規(guī)程》，為使工人增強安全意識，帶隊及班組負責人每天安排工作量，要進行安全交底教育，強調安全操作，帶好安全帽，裝好安全網(wǎng)系好安全帶，做好各項安全防護工作，杜絕安全事故的發(fā)生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何經濟、法律責任。

乙方進入施工現(xiàn)場人員必須遵守文明施工手冊，在自己承包的范圍內做到工完料盡場地清，嚴格把好材料節(jié)約關，不準亂鋸、亂丟、浪費材料，如發(fā)現(xiàn)在分清責任后給予罰款。同時，乙方負責人必須管好自己的隊伍，長沙市以外的人員，進入現(xiàn)場前，辦好暫住證，嚴禁有非典疑似病人進入施工現(xiàn)場，嚴格遵守治安管理條例，違者予以罰款，乙方人員必須服從管理人員指揮，遵守工地一切規(guī)章制度。將身份證、計劃生育證報甲方。未滿法定年齡，不得來工地做工。如所有違反規(guī)定者，參照項目部相關規(guī)定處罰。

該工程乙方隊伍進場后，其先期費用由乙方負責，甲方根據(jù)工程進展情況借給乙方一定數(shù)量的生活費，主體封頂付至勞務費的______%。工程竣工付至勞務費的______%。辦完工程結算付至勞務費的______%。留______%待保修期滿后一個月內付清。由于該工程工期緊，而且業(yè)主獎罰嚴勵，為確保工程按工期竣工竣工，故乙方進場須交納工期保證金_______萬元。乙方在施工現(xiàn)場必須按照甲方確定的工期控制點，認真組織，精心施工，保證工期目標的實現(xiàn)，如因乙方原因造成工期延誤。除扣工期保證金外，將根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同給予處罰。

(一)甲方

1.甲方有權對乙方進行資格審查，對乙方違反合同條款內容實施處罰，經濟賠償及辭退的權力。

2.甲方根據(jù)工程要求，安排乙方實施工程承包內容，乙方應無條件遵照執(zhí)行。

3.甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件，并按勞務合同約定和業(yè)主付款情況支付勞務費。

4.甲方對乙方提供來的施工作業(yè)人員實行實名制，建立健康狀況檔案，對有殘疾及智力障礙的作業(yè)人員一律清退，不得入場施工。

(二)乙方

1.乙方必須向甲方提交符合承包資質并有權對甲方提出合法要求，主動承擔合同內容的全部工作，確保工程質量。

2.乙主必須按甲方的要求進行安全生產、乙方不得擅自違反安全操作規(guī)程，對于違反安全操作規(guī)程出現(xiàn)的人身傷害及死亡事故，乙方必須承擔全部責任，甲方概不負責。

3.乙方有權拒絕甲方不符合安全生產要求的指令，并提出自己的見解，供甲方參考。

4.乙方不得使用殘疾及智力障礙的作業(yè)人員，不得瞞報，私自使用。同時乙方應提供人員名單、身份證。

5.乙方要管好自己的隊伍，不得在工地及之外進行違法犯罪活動。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不負責。

6.為確保工期，乙方必須按甲方要求，保證工程足夠的勞動力，不得消極怠工。

1.以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方違反或造成工程停工，必須追究違約方責任。

2.如因乙方原因損害公司信譽、現(xiàn)場設備及對工程造成一定經濟損失，甲方有權要求乙方賠償全部損失，并從承包勞務費中扣除。

3.屬于乙方自備設備，自帶工具用具等，乙方必須自己保管，不得因此對甲方提出其他要求，更不得找借口影響開程質量和進度，由此造成的損失由乙方承擔。

4.本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，經雙方簽字后生效。

本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效益。

甲方：______________乙方：______________

代表：______________代表：______________

___________年____月__日___________年____月__日

工程施工合同篇二

項目部委托代理人：（以下簡稱為甲方）

勞務分包人：（以下簡稱為乙方）

根據(jù)現(xiàn)場施工需求，甲乙雙方本著平等、互利、誠信的原則，鑒于甲方同意將工程交予乙方施工，雙方就勞務分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、分包范圍及內容和方式：

四、施工要求：

1、施工前乙方必須嚴格遵守項目部的技術交底，按圖施工，保質保量按期完成。

2、對所有的施工人員要進行思想安全教育，進入工地上架衣帽整齊，一慢、二看、三上架。堅決拒絕打架斗毆事件。所發(fā)生的傷亡事故由甲方協(xié)調處理。

五、住宿由甲方負責。

六、付款方式：

由工程開工之日起：1、每棟外墻抹灰完成后付元。

2、每棟外磚貼完后付元。

3、每棟樓頂外架拆完后付元。

4、剩余款項工程完驗收后一個月內全部付清。

七、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，一份公司存檔。

本合同自雙方簽字之日起，具同等法律效力。合同事項履行完畢自行失效。

甲方（簽字）乙方（簽字）

年月日

工程施工合同篇三

工程發(fā)包人：(以下簡稱甲方)

工程承包人：(以下簡稱乙方)

甲方將馬鞍山秀山新區(qū)雨山片區(qū)一期二組團安置房，15#樓水電安裝工程承包給乙方，經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：

1、自20_年3月2日進場施工，工程總造價：人民幣：壹拾伍萬元整。

2、付款方式，端午節(jié)暫付人民幣伍萬元整，中秋節(jié)暫付人民幣伍萬元整，完工后扣留人民幣一萬元維修費，余下工程款一次付清，注：(如年底工程不能完工，按考勤表發(fā)放工資)。

3、乙方在施工中必須按照規(guī)范施工如有前期施工不完善的地方乙方自行免費解決。

4、衛(wèi)生間、廚房間下水預留洞h管位置，如不合理甲方出資整改。

5、乙方在施工中必須遵守公司規(guī)章制度，做好個人和他人安全工作

6、乙方在施工中如誤工期責任由乙方負責，(如因材料未及時送到責任由甲方承擔)，以上協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同篇四

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)，結合本工程的具體情況，雙方簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條：工程項目

1.1工程名稱：項目消防工程

1.2工程地點：

1.3承包范圍：按甲方提供的項目消防工程施工圖紙及乙方完善、優(yōu)化后經甲方確認的施工圖、圖紙會審記錄和招標答疑記錄、設計變更、乙方投標預算和招標文件范圍規(guī)定內容，以及經雙方確認、消防局審核批準的自動報警系統(tǒng)優(yōu)化設計方案，供貨及安裝內容為：

1)與泵房連接、與消防中心連接的水、電管線工程

2)消火栓系統(tǒng)：包括整個商住樓室內外消火栓系統(tǒng)

3)噴淋系統(tǒng)：包括整個商住樓自動噴淋系統(tǒng)

4)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)：包括整個商住樓的自動報警聯(lián)動控制系統(tǒng)及消防中心須增補的設備

5)消防廣播、電話系統(tǒng)設備及控制線路;消防廣播兼做背景音樂。

6)整個商住樓通風防排煙系統(tǒng)設備及控制線路，各設備從相對應的雙電源轉換器直接取電。

7)消防電梯系統(tǒng)相關消防控制線路，由消防施工單位向電梯專業(yè)提出配合要求。

8)移動滅火器設備配置。

9)風機、防火卷簾設備及控制線路;雙電源轉換器的后面部分全部由消防施工單位完成。

10)切斷非消防電源線路。

11)消防水池水位報警系統(tǒng)、線路等。

12)消防設備的監(jiān)控及反饋系統(tǒng)。

13)氣體滅火的設計、施工。

上述消防設計圖紙，由乙方負責報送消防局審核批準后，才能進行消防工程施工;如需在上述圖紙基礎上增加工程內容才能通過消防局審核和驗收的，增加工程費用由乙方承擔，但由于間隔或功能改變的增加工程除外。

上述1~13項工程內容涉及的材料、設備、設施均由乙方采購供貨、運輸和安裝，所有費用包含在合同價內。

1.4承包方式：

承包方式采用總價包干方式，即本工程乙方必須包報建及費用、包工、包料、包深化設計、包工期、包質量、包安全文明施工、包配合費、包調試、包驗收通過、包施工安裝發(fā)生水電費、包利潤及稅金等方式進行，工程未經甲方同意不得分包。屬于交鑰匙工程。

第二條：工程造價(大包干價)：

2.1本工程大包干承包總價為(人民幣)：

大寫：人民幣元整(￥元)。

2.2超出合同范圍外的子項內容，必須在施工前報甲方確認，施工后由本項目監(jiān)理公司和甲方簽字蓋章確認工程量，按進行計價結算。增加工程造價總計在萬元內的，不支付工程款，多于萬元部分按實支付。

第三條：工期

3.1乙方須于本合同生效之日起開工，須于年月日前施工完畢，年月日前完成消防驗收。如因甲方施工進度或現(xiàn)場未達到乙方進場施工條件，工期由雙方協(xié)商另行確定。

3.2自雙方簽訂合同乙方正式開工之日起算，至本工程竣工并經甲、乙雙方及消防部門驗收合格為止，稱為本合同實際總工期。

第四條：工程質量標準和保修期

4.1工程質量標準按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范及省市驗收標準、工程質量達到合格等級以上，乙方并保證工程如期開通使用和質監(jiān)、消防驗收通過。

4.2工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期自政府有關部門驗收合格報告正式批出之日起計貳年時間。

第五條：材料設備供應

5.1工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設備除外)。

5.2所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質量標準。

5.3施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。

5.4材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

第六條：工程價款支付

6.1工程進度達%，甲方付至大包干總價的%作工程進度款;

6.2工程進度達%，甲方付至大包干總價的%作工程進度款;

6.3工程進度達%，甲方付至大包干總價的%作工程進度款;

6.4所有工程完工，經甲方、監(jiān)理驗收全部工程達到合格標準，且消防系統(tǒng)全部開通后，付至大包干造價的%作工程進度款;

6.5工程經消防管理部門驗收合格，乙方向甲方提交份完整竣工圖紙資料和結算資料經甲方審核確認后10天內甲方支付工程款至合同結算價的%;

6.6余款%作為質保金，若乙方無違約行為，在保修期滿后10天內支付。

6.7乙方必須在每次領取款項之前向甲方提交付款申請報告，甲方收到乙方付款申請報告之日起10個工作日內審核完畢，并按上述條款的約定向乙方付款。若甲方對乙方提交的付款申請報告存有異議，應在收到報告之日起10個工作日內書面通知乙方，由雙方協(xié)商確定后再行付款。

6.8甲方向乙方付款時，乙方須向甲方提供相當于甲方付款金額的合法有效的發(fā)票，否則，甲方有權拒絕付款。

第七條：現(xiàn)場簽證與結算

7.1現(xiàn)場簽證

7.1.1因設計變更或甲方原因導致的合同清單內項目增減或發(fā)生合同清單外的簽證項目時，乙方須在簽證項目完成后五天內組織甲方和監(jiān)理公司驗收并提交簽證申請(涉及到隱蔽項目的必須在隱蔽前通知甲方驗收)。

7.1.2乙方應提交簽證申請的資料包括：工程聯(lián)系單(如由乙方發(fā)起的工程聯(lián)系單，必須有甲方及監(jiān)理的意見及簽字蓋章)、《施工現(xiàn)場簽證單》(必須有工程量、有單價、有總價。工程量應附計算過程，清單計價的應有單價分析表，定額計價的應有套價書)、現(xiàn)場驗收計量的原始單據(jù)(甲方工程部人員、乙方、監(jiān)理方簽字)及照片、工程設計圖紙及圖紙會審資料、簽證的書面理由陳述、對應本簽證的單項工程驗收單;合同外現(xiàn)場簽證項目還應包括《單項(或分部)工程驗收證明書》。

7.1.3以上資料由甲方簽章確認有效。已簽證確認的費用按含稅造價處理(不再另外計算其它任何費用)，到工程竣工結算時按雙方協(xié)商的計費方式計付。

7.2結算

7.2.1工程竣工驗收合格之日起30天內，乙方應提交以下結算資料：

1)工程結算書打印稿四份及電子文件一份，結算書裝訂內容及順序為封面、《單項(或分部)工程驗收證明書》、編制說明、計費表、分部分項結算書、主要材料用量價格表;

2)工程量計算書打印稿及電子文件一份;

3)工程竣工設計資料(含工程竣工設計圖紙、圖紙會審紀要、修改及變更通知書)一套(原件、獨立編號裝訂);

4)現(xiàn)場簽證單一份(原件、獨立編號裝訂);

5)合同書一份(復印件);

6)施工組織設計或施工方案(經甲方確認)一份。

若乙方未按上述要求報送工程竣工結算資料，則甲方有權拒收結算資料，由此造成結算工作延誤概由乙方負責。

7.2.2本工程的工程量按施工圖紙及甲方簽證計算。工程師和甲方收到乙方提交的完整工程竣工結算資料后60個工作天內，由甲方按照乙方實際完成并通過驗收合格的工程量、甲方簽證及本合同核實審定工程結算總價，雙方應按工程結算總價進行結算。

7.2.3在工程結算時經甲方核實乙方沒有按照圖紙、施工規(guī)范和甲方的指令進行施工，或出現(xiàn)偷工減料的情況，則甲方有權因乙方原因造成的上述事項不予結算，視乙方違約，由此造成的一切損失概由乙方負責。

第八條：雙方責任

8.1甲方責任：

8.1.1開工前向乙方提供施工圖紙?zhí)住?/p>

8.1.2開工前天內完成由甲、乙方和設計方、監(jiān)理方參加的施工圖會審。

8.1.3對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設計圖紙錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理。

8.1.4委派為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更、工程期間的質量驗收及其它事宜。

8.1.5保證按第六條支付工程款的辦法進行工程款項支付。

8.1.6如因甲方原因導致工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、返工、材料等損失。

8.1.7協(xié)助乙方解決施工期間水源、電源及材料堆放和施工人員的住宿場所。

8.1.8在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。

8.2乙方責任：

8.2.1收圖后，在開工前天內完成施工圖會審，在開工前天內編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。

8.2.2按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理并保證安全施工，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，場地清潔衛(wèi)生，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故均由乙方負責，并報告甲方、監(jiān)理方及有關部門。

8.2.3委派為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。

8.2.4做好施工原始記錄。施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理時，應立即以書面通知甲方。

8.2.5施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。

8.2.6乙方負責辦妥消防報建、驗收手續(xù)(注：由于本合同范圍外項目引致不合格的問題不屬乙方責任)。

8.2.7對竣工驗收后保修期內出現(xiàn)的工程質量問題負責免費返修。

8.2.8竣工驗收后，施工單位人員必須在天內清理場地并撤離施工現(xiàn)場。

8.2.9在施工中，甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程進度或工程質量等與合同要求或施工組織設計等不符時，甲方有權終止本合同并向乙方追究因此而遭受的所有損失。如因乙方材料質量不合格或材料質量保證資料不符合國家和地方政府部門的要求而導致工程不能按期通過質量監(jiān)督站或廣州市消防部門的驗收，乙方要承擔全部責任，甲方有權要求乙方賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。

第九條：工程驗收

9.1工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量驗收標準為依據(jù)。

9.2隱蔽工程在乙方自檢后填制驗收表，以書面通知甲方檢查。甲方接通知后天內到場驗收，經檢驗合格并符合設計要求時由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。

9.3單項工程竣工前天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后天內驗收完畢。甲方不按時驗收，則視作甲方認可乙方單方驗收。

9.4乙方在本工程施工安裝完畢，應在完工前天由乙方申請要求市消防部門進行竣工驗收，并保證驗收通過和開通使用，屬于交鑰匙工程，并按驗收合格的日期為竣工日期。如實際竣工日期比合同約定竣工日期延遲的，乙方應承擔延期竣工的違約責任。

9.5自動報警系統(tǒng)和相應部分經乙方優(yōu)化設計修改后，如市消防部門驗收通不過而需重新整改所需的工程費用均由乙方全部負責，并由乙方承擔因此延誤交工而造成甲方的損失。

9.6屬于甲方負責完善的消防工程項目(包括防火門、應急照明、疏散標志、管井的封堵等)應在消防驗收前達到驗收標準，否則乙方竣工驗收時間順延。

9.7工程竣工后，在工程結算之前乙方向甲方提交完整的竣工圖紙資料各份。工程變更不大的，由乙方在原施工圖上加上注明及編制竣工資料;工程變更較大的，應由乙方重新繪制竣工圖，所需費用由乙方承擔。

9.8在工程未通過驗收前甲方提前使用的，并不免除乙方應承擔的質量保證及保修責任。

第十條：工程變更

10.1乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下提出優(yōu)化設計、修改工藝的合理化建議，經甲方和設計及消防部門同意后方可實施。

10.2在工程進行中，甲方有權隨時以書面通知乙方修改、補充、增減原有工程設計，乙方應依照甲方要求進行。其增減工程量由監(jiān)理單位和甲方簽證確認，并按本合同第二條第二款內容結算。

第十一條：違約責任

11.1甲方因自身原因不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。

11.2乙方因自身原因不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付相當于合同總價的萬分之五違約金，若乙方逾期超過十天仍未能通過竣工驗收合格的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金并退還甲方已付全部款項外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償甲方因此而遭受的損失。

11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。

11.4乙方如將甲方的技術或資料向第三方擴散、轉讓的，乙方應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償甲方因此遭受的一切損失。

11.5在合同履行過程中，如果乙方在本合同的競爭或實施中有腐敗和欺詐行為，甲方有權單方解除本合同：

11.5.1“腐敗行為”是指提供、給予任何有價值的東西來影響甲方或監(jiān)理單位有關人員在合同實施過程中的行為;

11.5.2“欺詐行為”是指謊報事實，包括在前期的招投標過程中投標者之間串通投標(遞交投標文件之前和之后)，以及在合同實施過程中的其他欺詐行為，使甲方作出錯誤的判斷，進而損害甲方的利益。

11.6乙方基于本合同的規(guī)定應向甲方支付的違約金及經濟損失賠償，甲方有權直接從未付給乙方的款項中抵扣，若不足以抵扣的，乙方應在甲方通知之日起10天內向甲方付清。

11.7未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。

第十二條：其他約定條款

12.1甲方已委托監(jiān)理公司進行建設監(jiān)理，乙方必須服從監(jiān)理公司的管理，本合同范圍內的所有工程驗收、工程簽證必須經監(jiān)理公司和甲方蓋章確認。

12.2工程保修期內，如因乙方原因的質量投訴或問題，乙方應在接到甲方通知四小時內趕到現(xiàn)場進行處理。如逾期處理，甲方將另行委托，其所有費用及因此而造成甲方的其他經濟損失由乙方承擔。

12.3施工用水源、電源設施甲方接到工程主體內，由乙方接到施工現(xiàn)場內各施工地點并按表向總承包單位繳交水、電費。

12.4甲方對乙方工程進度或質量不滿意時，雖經甲方提出要求改善，而乙方并未執(zhí)行，則甲方有權不須提出任何理由而隨時以書面通知乙方終止本合同，乙方必須遵從在天內退場，甲方保留對乙方由此引起的損失的索賠權。

第十三條：爭議解決方式

13.1本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。

13.2雙方在合同執(zhí)行期內如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

第十四條：乙方聯(lián)系方式

乙方保證其提供的并在本協(xié)議上注明的聯(lián)系方式(包括：通訊地址及聯(lián)系電話等)為有效的聯(lián)系方式，若聯(lián)系方式發(fā)生變更，乙方應及時以書面形式通知甲方，乙方未以書面形式通知的，甲方按協(xié)議上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達乙方，乙方對因聯(lián)系方式錯誤及未書面通知甲方聯(lián)系方式變更而引起的一切后果承擔全部責任。乙方的聯(lián)系方式為：

單位名稱：

通信地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真號碼：

e-mail：

第十五條：附則

15.1本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。

15.2本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具同等法律效力。

15.3本合同附件為本合同不可分割的組成部分：

14.3.1《消防工程施工設計圖紙》

14.3.2《報價一覽表及工程量清單》

甲方(公章)：乙方(公章)：

簽約代表：簽約代表：

簽約時間：年月日

簽約地點：

工程施工合同篇五

承包有限公司(以下簡稱甲方)

承包商：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《武漢市建筑施工合同》及其他相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿公平和誠信的原則，為確保工程施工質量、生產、文明施工，做到統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調度，使各分項工作相互配合，發(fā)揮各自積極性，雙方結合本工程特點，協(xié)作一致，簽訂本合同，并共同信守執(zhí)行。

1、工程名稱：華生漢口城市廣場四期二區(qū)6#—7#樓

2、工程地點：武漢市東西湖區(qū)金銀湖南街

3、結構類型：框架

1、水電安裝工程

圖紙中全部設計變更工程量不進行調增調減。如，電表無論是群裝還是分樓層安裝，所引起的工程量的變化均含在合同包干清單綜合包干總單價中，乙方不得重復記取。包干價的包干范圍為包工、包全部輔材、包中小機械、包工期、包安全、包現(xiàn)場文明施工，包質檢部門水電檢測合格，具體包干內容如下：

1.1水電工程安裝工程(包人工包輔材包機械)

工作內容：按甲方要求及設計施工圖，水、電預留預埋、水電安裝、消防給水預埋、消防報警預埋、弱電消防預埋;弱電系統(tǒng)預埋，包現(xiàn)澆混凝土樓面、墻面套管預埋制安(預埋鋼套管主材甲供)，包門鈴對講系統(tǒng)線管預埋，避雷焊接等電位預埋，包室外落水管、室內排水及空調冷凝水管(含穿墻套管預埋或開孔器開孔)，包廚衛(wèi)水管洞口吊?；炷练舛拢┕ぜ芭R設用水用電安裝到位(含施工過程中照明及動力電源提供安裝到位，即甲方施工中不單獨另外安排水電工，含夜間施工照明大功率鏑燈乙供及安裝)。

施工范圍：按施工圖，梯間、電梯前室等公共部位全部電路安裝到位，配電井電纜及橋架架設到位，動力電源布設及設備安裝(電梯及機房電源到位、軸流風機安裝、排污泵安裝)，機房照明，設計圖中動力、照明及備用電箱安裝到位(含箱體基礎制安或支架制安)，圖中避雷及等電位、鋼鋁窗接地等均按圖及規(guī)范要求全部施工到位，強弱電進各分戶后設置各分戶箱，箱內配置安裝到位，室內弱電箱前線管預埋，室內各分戶一戶客廳一盞燈預埋及安裝，廚房安裝一水嘴;給排水部分：給水起點為室外接自來水水表井，排水系統(tǒng)至室外排水井，水管井給水系統(tǒng)按要求安裝到位，水進戶，水表及水表箱安裝，管道支架制安。如乙方施工中漏埋套管，采取的補救鉆孔措施費用甲方一律不認可。

1、乙方必須按甲方合同要求的時間進場，進場后甲方負責向乙方提供臨時住房、食堂、公共衛(wèi)生設施，組織指導乙方施工技術人員熟悉工程(工地)內外周邊環(huán)境提供內部施工平面布置圖。

2、開工前，乙方要組織自己的施工技術人員認真了解圖紙并積極參與甲方建設、設計、質檢、監(jiān)理等單位的技術人員進行的圖紙會審及具體技術措施的交底，乙方根據(jù)甲方提供的各項技術，擬定出完整的施工(材料用量、質量控制、安全生產)等措施的計劃書，結合甲方指定的施工方案，精心施工。如中途退場，按所做工程量的60%結算。

3、開工后，甲方必須嚴格按已審定的設計圖紙和施工方案嚴格施工，每到程序完工后必須經過甲方檢查認可簽字后，方可繼續(xù)下道工序的施工，不得隨意更改施工方案和圖紙、變更的要求。變更時由甲乙方雙方協(xié)商同意。

1、乙方現(xiàn)場必須文明施工。每天做到工完清場，不論結構或裝修。邊角余料要充分利用，能用即用若發(fā)現(xiàn)人為的故意浪費現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)，罰款500元。

2、現(xiàn)場施工人員必須要愛護公共財產，不得有偷盜行為。無論是誰，抓獲一次罰款1000元，不得有打架鬧事行為，否則不論任何原因，雙方個人(班組)各罰款1000元。

3、乙方人員自帶流動人口證、省份證、婚育證、計生證、婚檢證等相關有效證件，如因此發(fā)生的一切費用(含臨時暫住證)由乙方承擔，另乙方施工人員還要自帶安全帽、安全帶、雨衣、膠鞋、手套、防護眼鏡等一切防護用品。

4、施工過程中，乙方若施工人員人力不足，甲方可另行安排施工人員，其工資按照乙方工人標準雙倍發(fā)放。而因此造成的損失由乙方承擔。

1、乙方必須按規(guī)范施工，嚴格控制質量、接受甲方及其他主管部門的相關人員各項檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的，乙方無條件整改、返工，承擔因此發(fā)生的費用，并確保工期的正常進行，如乙方拒不執(zhí)行整改，返工的或返工后仍達不到質量要求的，甲方可安排其他工序的作業(yè)人員返工，由乙方承擔相關費用。

2、付款方式：按照甲方進度款同步。頂板澆筑完成，支付已完工程量的70%;地上部分主體結構每完成5層，支付已完工程量的70%。

1、安全：乙方應教育職工嚴格按照有關安全操作流程、規(guī)范施工，并定期組織員工認真學習有關章程。加強夜間施工的安全措施，對“三寶”、“四口”加強管理，如乙方未履行責任造成的工程則產生大的損失和人身傷害，由乙方承擔責任和所發(fā)生的費用。在施工過程中，乙方人員不準帶小孩在工地逗留、玩耍、不準酒后上班，不準穿拖鞋上班、不戴安全帽等條例，如有經濟損失由乙方負責(20_0以下由乙方承擔)。

2、文明施工：在施工過程中，乙方負責教育職工加強工地正常使用的一切設備、設施和成品的保護意識，接受甲方對已完工部分工程的成品、半成品構件采取的保護措施的要求，如施工不力或認為蓄意破壞造成的損失由乙方自行買單。

3、其他：甲方通知開會，乙方不得無故耽誤，確實要事要事先請假，并另派人參加，如耽誤10分鐘以上，一次發(fā)現(xiàn)罰款100元，無故不到會一次罰款200元。

4、本合同簽訂后甲乙雙方不得在施工途中反悔，如哪一方反悔本合同，造成的損失由反悔的一方承擔。

本合同一式三份，自簽字后生效，望共同遵守。未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同交工驗收付清尾款后自行終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同篇六

發(fā)包方（以下稱甲方）：

承包方（以下稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：麻城宋埠40mw光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程

二、工程地點：麻城宋埠

三、承包方式：包工、包機械、包安全

第二條工程期限

合同工期總日歷天數(shù)10天

第三條工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數(shù)進行費用結算。

4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

第四條甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

第六條獎懲責任

1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。

2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

甲方：??????????乙方：

代表：??????????代表：

年_____月_____日???年_____月_____日

工程施工合同篇七

發(fā)包人(以下簡稱甲方)：_________承包人(以下簡稱乙方)：_________

依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

第二條承包范圍：

第三條工程承包方式：_________

第四條合同工期

開工日期：_________

竣工日期(工程經消防部門驗收合格，并出具消防驗收合格證的時間)：_________

第五條工程造價、付款方式及價款調整

工程造價：_________

付款方式：_________

價款調整：_________

第六條工程質量及驗收標準

1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業(yè))的相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。

2、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，并有權對其進行化驗、檢測(化驗、檢測的費用由乙方承擔)，不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。

3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20_、《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20_年版)gb50261-1996、《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》gb50303-20_、《室內消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20_，及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范。

4、乙方交工前應做48小時的試運行試驗。

第七條安全施工

1、乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

2、乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因導致發(fā)生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任

第八條材料設備采購

第九條質量保修

1、本工程免費質量保修期限為壹年，終身維護保養(yǎng)。

2、乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現(xiàn)場并及時處理。

3、在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。

4、保修金支付方法

4.1質量保修金在規(guī)定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

4.2在免費質量保修期內，出現(xiàn)質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。

4.3在免費質量保修期內，出現(xiàn)質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。

4.4出現(xiàn)質量問題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙

4.5乙方維修人員到達現(xiàn)場后，必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進行維修，對同一問題重復維修兩次以上者(含兩次)，甲方有權視乙方為責任心不強，技術不過關而自行解決，費用由質保金中扣除。

4.6免費保修期結束后，乙方維修只收取材料成本費，不收取工時費等其他任何費用;

第十條雙方的權利和義務

1、甲方負責為乙方協(xié)調施工用水、用電，由乙方承擔費用。

2、乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關資質證明。

3、乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料，不得以任何理由隱瞞。

4、乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。

5、乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

6、乙方提出的變更必須經甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。

7、乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標準進行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。

8、乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統(tǒng)負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。

9、工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場工程，造成損壞的由乙方負責賠償。

10、乙方負責為甲方培訓維護人員共計_________人，直至完全獨立操作為止。

第十一條違約責任、索賠

1、甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

2、工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。

3、工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。

4、由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

5、工程未達到合同規(guī)定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。

6、乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。第十二條廉潔約定

甲方責任：

1、甲方有責任向乙方介紹本單位有關廉潔合作管理的各項規(guī)定。

2、甲方有責任對本單位人員進行廉潔合作管理規(guī)定的教育。

3、甲方人員應嚴格遵守本單位有關廉潔合作管理的規(guī)定，不得接受乙方帶有娛樂性質的宴請，不得接受任何形式的實物、現(xiàn)金或禮券。

4、甲方在工程項目建設期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報給乙方單位領導。

5、甲方人員如違反廉潔合作管理規(guī)定，甲方應視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經濟處罰。

6、對于乙方舉報買甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況，甲方應及時調查，根據(jù)調查情況進行嚴肅處理。

乙方責任：

1、乙方應保證乙方有關人員了解買甲方單位有關廉潔合作管理規(guī)定，并遵照執(zhí)行。

2、乙方不得邀請甲方人員參加帶有娛樂性的宴席，不得以任何形式贈送實物、現(xiàn)金或禮券。

3、乙方在合作期間發(fā)現(xiàn)乙方人員任何向甲方人員行賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報給甲方審計部。

4、乙方有責任接受甲方對乙方在合作期間廉潔合作管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。

5、乙方人員有義務就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時向甲方審計部舉報;如乙方向甲方人員行賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經查實，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方承諾在以后合作過程中，在合同單價的基礎上再讓利20%，并對本方知情不報人員進行相應處罰，否則甲方有權扣除應付乙方所有貨款，并終止本協(xié)議。

第十三條爭議的解決

本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

第十四條其他約定

1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同篇八

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關行政法規(guī)有關規(guī)定，遵循平等自愿、公平的原則，甲乙雙方就新邵縣公安局金盾花苑消防安裝工程進行協(xié)調并達成一致，為明確在施工中的責任和任務，特制定本同合條款，雙方均應嚴格信守。

1、工程名稱：新邵縣公安局金盾花苑工程;

2、工程地點：新邵縣文化路;

3、承包方式：乙方包工包料，包安裝、質量、安全文明施工運輸包施工工具設備。包消防報建、資料、包出具消防驗收合格證，包消防方面的關系處理屬于交鑰匙工程。

1、消防泵房設備、消防報警及聯(lián)動控制設備;

2、水泵房與房頂消防水池連接后的所有消防設備和管道，與消防中心連接的水電工程(不包括生活給水、室外管環(huán)和防火門)

3、消火栓系統(tǒng);

4、噴淋系統(tǒng);

5、自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)(含煙感、溫感、消火栓報警器、消防廣播、電話及控制線路等);

6、通風排煙系統(tǒng)及控制管道線路，各種設備從相對應的弱電轉換器直接取電控制;

7、消防電梯系統(tǒng)相關消防控制線路;

8、防火卷簾門設備及控制線路;

9、切斷非消防電源線路，消防的監(jiān)控及反饋系統(tǒng);

綜合單價29.8元/m2。，不分地下室和標準層以建筑面積計算工程量，各種費用已包括在綜合單價以內，結算時乙方不得以任何理由要求甲方調整價格，由本工程前期的預留預埋甲方已完成，在施工過程中如果出現(xiàn)問題由甲方自行處理，施工中消防工程的深化設計由乙方自行處理不增加任何費用.

1、材料進場經驗收合格后支付材料進價款的70%。每月25號按照完成的工程進度支付工程款。

2、工程施工完畢經甲方驗收合格后支付至工程款的85%：

3、出具消防驗收合格證付至工程款的95%。

乙方應嚴格按照文明施工安全規(guī)定組織施工，如出現(xiàn)安全問題由乙方全權負責;要做到工完場清，不準打架斗毆，每違反一次罰款500元。質保方面：保質期一年，以甲方整體移交日為準，質保金按整個工程價款的5%，保質期滿后一個月內付清。質保期內如出現(xiàn)工程質量問題，接到甲方通知后的24小時內必須趕到現(xiàn)場處理問題。如果是甲方問題，乙方須無條件支付其所有費用。因主體原因影響消防驗收無需乙方負責。無需出具稅票。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日年月日

工程施工合同篇九

委托單位（甲方）：

承攬單位（乙方）：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1、工程名稱：__________________________________、

2、工程地點：__________________________________、

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

（3）承包人包工、發(fā)包人包料。

5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）。

6、施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整（附報價清單）。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的39;工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂后開工前二至五天

50%

施工完成交付驗收后兩日內

40%

竣工驗收一個月后

10%

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方（甲方）：承攬單位（乙方）：

代表人：代表人：____日期：日期：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：