隨著法律觀念的日漸普及,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇一
甲方:
乙方:
為了在工程建設(shè)中保持廉潔自律的工作作風(fēng),防止建設(shè)工程承發(fā)包過程中不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生,根據(jù)國家、省和廣州市有關(guān)建設(shè)工程承發(fā)包以及《廣州市建設(shè)工程承發(fā)包雙方簽訂廉潔協(xié)議的暫行規(guī)定》,結(jié)合工程建設(shè)的特點,特訂立本協(xié)議如下:
一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家、省和廣州市關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包工作規(guī)則以及有關(guān)廉政建設(shè)的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好處費。
三、甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往,不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位和個人支付的費用。
四、甲方工作人員不得參加可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請和娛樂活動。
五、甲方工作人員不得要求和接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國、出境等提供方便。
六、甲方工作人員不得在乙方兼職以及向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。
七、乙方及其工作人員不得利用向甲方單位及其工作人員行賄、提供回扣或者其他好處等不正當(dāng)手段承攬工程。
八、乙方不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變更、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
九、乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂經(jīng)濟合同等為借口,邀請甲方工作人員外出旅游和進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
十、乙方不得為甲方單位和個人購置或者長期無償提供通訊工具、交通工具、家電、辦公用品等物品。
十一、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方工作人員有違反上述協(xié)議者,應(yīng)向甲方領(lǐng)導(dǎo)、甲方上級單位或紀(jì)檢監(jiān)察、檢察機關(guān)舉報,甲方不得找任何借口對乙方進行報復(fù)。甲方對舉報屬實和嚴(yán)格遵守廉潔協(xié)議的乙方,在同等條件下給予承接后續(xù)工程投標(biāo)優(yōu)先權(quán)。甲方工作人員向乙方索賄,經(jīng)乙方檢舉,被紀(jì)檢監(jiān)察、檢察機關(guān)立案查處認定的,乙方有權(quán)從甲方獲得被索賄款1-3倍作為獎勵(此款由索賄人承擔(dān)),由此產(chǎn)生的辦案費由甲方索賄人承擔(dān)。
十二、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄钨V賂甲方工作人員,甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方的違約責(zé)任。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān)。乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方工作人員,被紀(jì)檢監(jiān)察或司法機關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)中止工程項目施工合同,由此導(dǎo)致甲方所造成的損失以及發(fā)生的一切費用均由乙方承擔(dān)。
十三、本廉潔協(xié)議是工程承發(fā)包中甲乙雙方的行為規(guī)范,應(yīng)共同遵守,搞好工程建設(shè)和廉政建設(shè)。雙方簽署后協(xié)議立即生效。
十四、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)辦部門一份,監(jiān)察部門一份。
十五、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,在工程驗收交付使用并經(jīng)考核單位考核后自動終止。
甲方:
主管領(lǐng)導(dǎo):
地址:
電話:
簽約日期:年月日
經(jīng)辦部門:
負責(zé)人:
日期:年月日
乙方: 工程負責(zé)人: 地址: 電話: 年月日
監(jiān)察部門:廣州市越秀公園政工科
負責(zé)人: 年月日
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇二
借用方(乙方):_____
乙方因_________________________配套道路工程施工,向甲方借用辰雙青新家園4#地塊作為道路施工材料(碎石、白灰粉、煤灰、土方等)臨時堆放地,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方愿無償將4#地塊借用乙方,雙方協(xié)議如下:
一、 如甲方需用該地塊,乙方需在甲方限定的期限內(nèi)清場,予以歸還。
二、 本協(xié)議簽定同時甲方將土地交付給乙方使用,在出借期限內(nèi)乙方有權(quán)自行使用該土地,包括但不限于搭蓋建物等地上附屬物,但不得用于從事非法活動。
三、 出借期限內(nèi),若甲方及乙方確因重大事項需要提前解除本協(xié)議,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,可提前解除。
四、 甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守協(xié)議約定內(nèi)容,不得擅自變更或者終止解除合同。若有違約,應(yīng)依照我國有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,給對方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)賠償全部經(jīng)濟損失。
五、 本協(xié)議自乙方簽定后生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):___________________
法定代表人(簽字):______________
_______________年__________月____日
乙方(公章):______________
法定代表人(簽字):______________
_______________年__________月____日
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就“虎門港xx倉儲”建設(shè)工程項目設(shè)計、施工合作事項協(xié)商一致,訂立本《虎門港xx倉儲項目建設(shè)工程設(shè)計、施工合作合同》。
一、項目概況
二、項目規(guī)模
項目規(guī)劃總用地面積34803m2,總建筑面積51300m2,其中1號倉庫34200m2,2號倉庫17100m2。
三、項目確定標(biāo)準(zhǔn)
以上項目詳細準(zhǔn)確情況以有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。
四、合作方式
(一)甲乙雙方按共同投資、共同受益的原則進行合作;
(二)甲乙雙方按50:50投資比例出資(所出資金包括但不限于貨幣、建設(shè)所需的機具、設(shè)計施工技術(shù)等),具體甲方出資方式為:乙方出次方式為:
(三)甲乙雙方按投次比例分配盈利。
五、合作項目期限和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一)項目開竣工時間
本合同約定項目預(yù)計在年內(nèi)完成。具體項目工程的開竣工時間將根據(jù)建設(shè)方工期的要求確定,詳見《工程建設(shè)施工合同》。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
項目建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)建設(shè)方項目提出的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程技術(shù)規(guī)范確定。
六、雙方的工作內(nèi)容
(一)甲方的基本工作內(nèi)容
2、按本合同及各項目合同向乙方支付相關(guān)費用。
(二)乙方的基本工作內(nèi)容
1、提供預(yù)鑄工程所需的設(shè)備及工程設(shè)計、簽證、安裝;
2、預(yù)鑄工程各項技術(shù)服務(wù),相關(guān)施工、技術(shù)人員的培訓(xùn)。
七、雙方的權(quán)利義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利:
(1)有權(quán)對項目的投融資、建設(shè)、移交過程進行監(jiān)督;
(2)有權(quán)對項目的建設(shè)進行總協(xié)調(diào),并按子項目合同約定管理;
(4)有權(quán)委托監(jiān)理工程師對工程項目建設(shè)進行監(jiān)理;
(5)有權(quán)對材料和設(shè)備采購進行監(jiān)督、審查和確認;
(6)管理各子項目合同約定的其他權(quán)利。
2、甲方義務(wù):
(1)按本合同及各子項目合同工程款的請款、結(jié)算、支付;
(2)負責(zé)本工程、子項目工程與其他工程的接口管理協(xié)調(diào)工作;
(3)負責(zé)與政府部門的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)
1、乙方的權(quán)利
(1)有權(quán)對項目的投融資、建設(shè)、移交過程進行監(jiān)督;
(2)有權(quán)對項目的建設(shè)進行協(xié)調(diào),并按子項目合同約定管理;
(4)有權(quán)委托監(jiān)理工程師對基礎(chǔ)工程等子項目建設(shè)進行監(jiān)理;
(5)有權(quán)對對基礎(chǔ)工程等子項目工程材料和設(shè)備采購進行監(jiān)督、審查和確認;
(6)管理各子項目合同約定的其他權(quán)利。
2、乙方的基本義務(wù)
(3)接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門監(jiān)督和管理;
(4)作為施工建設(shè)方其他應(yīng)盡的義務(wù)。
八、設(shè)備、材料采購、工程款結(jié)算的基本原則
本合作合同項所有采購、工程款(包括但不限于工作人員勞務(wù)費)結(jié)算都必須經(jīng)甲乙雙方同意后方可支出,以書面確認為準(zhǔn)。
九、分包的基本原則
基礎(chǔ)工程等子工程項目發(fā)包以低價中標(biāo)原則,乙方有權(quán)詢價、比價和監(jiān)督并推薦施工程單位。
十、違約責(zé)任
因其中一方違約造成另一方損失或被第三方追究責(zé)任的事件發(fā)生時,違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部損失,包括行政處罰其他相關(guān)利益的損失。同時另一方有權(quán)依據(jù)項目合同約定追究違約方的違約責(zé)任。
十一、保密
1、當(dāng)事人一方對在訂立和履行合同過程中知悉的另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密負有保密責(zé)任,未經(jīng)同意,不得對外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用該商業(yè)秘密、技術(shù)秘密給另一方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。當(dāng)事人為履行合同所需要的信息,另一方應(yīng)予以提供。
2、除了根據(jù)合同履行義務(wù)或遵守適用法律所必需的以外,當(dāng)事人應(yīng)以私人的和保密的方式處理合同的細節(jié)。任何一方或其雇員、承包商、顧問或代理人獲得的有關(guān)本項目的所有資料和文件(不論是財務(wù)、技術(shù)或其他方面),未經(jīng)另一方事先書面同意,不得向第三方透露或公開。
十二、爭議解決
1、凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,合同雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商達不成一致,可接受相關(guān)政府或有關(guān)主管部門主持協(xié)調(diào)。
2、若協(xié)商及調(diào)解不成,任何一方有權(quán)將爭議提交上海市仲裁委員會或人民法院處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章,并且雙方提供的符合本合同條款約定的履約擔(dān)保后生效。
2、本合同一式份,甲方執(zhí)份;乙方執(zhí)份,均具有同等法律效力。
3、雙方未盡事宜可簽訂補充合同,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇四
1、分公司簽訂的合同
《合同法》第二條規(guī)定,“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?!焙贤▽τ诤螢槠渌M織沒有明確的規(guī)定,但依我國民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,其他組織是指合法成立、有一定的組織機構(gòu)和財產(chǎn),但又不具備法人資格的組織,包括:(1)依法登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的私營獨資企業(yè)、合伙組織;(2)依法登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的合伙型聯(lián)營企業(yè);(3)依法登記領(lǐng)取我國營業(yè)執(zhí)照的中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè);(4)經(jīng)民政部門核準(zhǔn)登記領(lǐng)取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu);(6)中國人民銀行、各專業(yè)銀行設(shè)在各地的分支機構(gòu);(7)中國人民保險公司設(shè)在各地的分支機構(gòu);(8)經(jīng)核準(zhǔn)登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村辦企業(yè);(9)符合本條規(guī)定條件的其他組織。
根據(jù)上述規(guī)定,依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分公司在總公司的授權(quán)范圍內(nèi),其簽訂的合同是合法有效的。但是根據(jù)《公司法》第十三條的規(guī)定,“分公司不具有企業(yè)法人資格,其民事責(zé)任由公司承擔(dān)?!?/p>
這里值得注意的是,雖然分公司應(yīng)當(dāng)在總公司的授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同,但是一旦分公司超越總公司的授權(quán)簽訂合同,并不意味著該合同一定是無效,除非簽訂合同的相對方明知分公司越權(quán)仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權(quán)范圍僅對總公司與分公司之間有約束力,不能對抗善意第三人。
2、項目部簽訂的合同
施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術(shù)專用章),由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門,并非是符合上述法律規(guī)定的“其他組織”,因此此類合同嚴(yán)格從法律上來說是無效的,除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權(quán)或者事后得到施工單位的追認。
但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規(guī)定的表見代理而認定為有效?!逗贤ā返谒氖艞l規(guī)定,“行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的,該代理行為有效?!睋?jù)此,如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權(quán)的,那么此類合同是有效的,因此合同產(chǎn)生的法律責(zé)任由施工單位承擔(dān)。
3、項目經(jīng)理/實際施工人簽訂的合同
在這類合同中還有一種情形,是由項目經(jīng)理或者實際施工人對外簽訂合同,合同上既沒有公章也沒有項目部章,只有項目經(jīng)理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況:其一,項目經(jīng)理如果是施工單位的職工,那么這種行為一般認定為職務(wù)行為,對于職務(wù)行為,施工單位作為用人單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。其二,項目經(jīng)理如果不是單位的職工,實質(zhì)上是工程實際施工人的,這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。
江蘇省高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規(guī)定,“承包人的項目部或項目經(jīng)理以承包人名義訂立合同,債權(quán)人要求承包人承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)予支持,但承包人有證據(jù)證明債權(quán)人知道或應(yīng)當(dāng)知道項目部或者項目經(jīng)理沒有代理權(quán)限的除外?!?/p>
對于實際施工人簽訂合同,雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理,但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位,合同的權(quán)利義務(wù)最終實際是由實際施工人承擔(dān)的,因此實際施工人是一個獨立的身份,其行為并不是代表施工單位,從實質(zhì)上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理,其最終的民事責(zé)任都應(yīng)當(dāng)是由被代理人即施工單位來承擔(dān)的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握,并且也明知合同實際的權(quán)利義務(wù)承受人為實際施工人,但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理,在法律上是一個矛盾,值得商榷。
建筑項目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過立項、有土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證以及施工許可證,如果上述手續(xù)不完備,所簽訂的建設(shè)工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規(guī)定。
1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設(shè)總公司衡陽建設(shè)公司、中國航空港建設(shè)總公司建設(shè)工程施工合同糾紛案中認為:雙方在訂立《建設(shè)工程施工合同》時,尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證,應(yīng)認定合同無效。
2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規(guī)定,“發(fā)包人未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證或建設(shè)工程規(guī)劃許可證,與承包人簽訂建設(shè)工程施工合同的,應(yīng)認定合同無效;但在一審?fù)忁q論終結(jié)前取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者經(jīng)主管部門予以竣工核實的,可認定有效。發(fā)包人未取得建設(shè)用地使用權(quán)證或建筑工程施工許可證的,不影響建設(shè)工程施工合同的效力。”
3、安徽省高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導(dǎo)意見》第七條規(guī)定,“發(fā)包人未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證,與承包人簽訂建設(shè)工程施工合同的,應(yīng)認定合同無效。但起訴前取得規(guī)劃許可證的,應(yīng)認定合同有效。違反建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)定超規(guī)模建設(shè)的,所簽訂的建設(shè)工程施工合同無效,但起訴前補辦手續(xù)的,應(yīng)認定合同有效?!?/p>
4、深圳市中級人民法院《關(guān)于建設(shè)工程合同若干問題的指導(dǎo)意見》第二條規(guī)定,“人民法院受理的建設(shè)工程施工合同糾紛,在審理過程中,一方當(dāng)事人以涉案工程未取得土地使用權(quán)或建設(shè)用地規(guī)劃許可、建設(shè)工程規(guī)劃許可主張合同無效的,在開庭前發(fā)包人仍未取得土地使用權(quán)及上述行政許可的,應(yīng)認定施工合同無效;開庭前已經(jīng)取得土地使用權(quán)及上述行政許可,但未取得施工許可的,應(yīng)認定施工合同有效?!?/p>
5、重慶市高級人民法院《關(guān)于當(dāng)前民事審判若干法律問題的指導(dǎo)意見》第十條規(guī)定,“有關(guān)施工許可證的規(guī)范屬于管理性規(guī)范,不是影響合同效力性的規(guī)范,是否取得施工許可證不影響合同的效力?!?/p>
6、廣東省高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規(guī)定,“發(fā)包人與承包人簽訂無取得土地使用權(quán)證、無取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證、無辦理報建手續(xù)的“三無”工程建設(shè)施工合同應(yīng)確認無效。但在審理期間已補辦手續(xù)的,應(yīng)確認合同有效?!?第十一條規(guī)定,“發(fā)包人經(jīng)審查被批準(zhǔn)用地,并已取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,只是用地手續(xù)尚未辦理而未能取得土地使用權(quán)證的,不宜將因發(fā)包人的用地手續(xù)在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設(shè)施工合同無效?!?第十二條規(guī)定,“違反《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的規(guī)定,超規(guī)模建設(shè)所簽訂的建設(shè)工程合同經(jīng)批準(zhǔn)可補辦手續(xù),且無違反其他法律規(guī)定的,應(yīng)確認合同有效?!?/p>
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇五
本協(xié)議書于________年________月________日由(以下簡稱"業(yè)主")為一方與(以下簡稱"承包人")為另一方簽定。鑒于業(yè)主欲建成本項工程,即并已接受承包人提出的承擔(dān)該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標(biāo)書。
茲為以下事項達成本協(xié)議:
1。本協(xié)議書中的措辭和用語應(yīng)具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。
2。下列文件應(yīng)被認為是組成本協(xié)議書的一部分,并應(yīng)被作為其一部分進行閱讀和理解:
(___)中標(biāo)函;
(b)上述投標(biāo)書;
(c)合同條件;
(d)規(guī)范;
(e)圖紙;
(f)工程量清單。
3考慮到下文提及的業(yè)主準(zhǔn)備付給承包人的各項款額,承包人特此立約向業(yè)主保證在各方面均遵照合同的規(guī)定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。
4業(yè)主持此立約保證在合同規(guī)定的各項期限和以合同規(guī)定的方式向承包人支付合同價格或合同規(guī)定的其它應(yīng)支付的款項,以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。
特立此據(jù)。本協(xié)議書于上面所定的日期,由有關(guān)雙方根據(jù)其各自的法律簽署訂立。
在在場的情況下,蓋的正式印章如下:
或在在場的情況下,由上述簽字蓋章并遞交。
業(yè)主簽名:______承包人簽名:______
聯(lián)系人:______聯(lián)系人:______
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇六
委托人:監(jiān) 理 人:
經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第1條 委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
1、工程名稱:** 橋改造工程 。
2、工程地點: * 區(qū)境內(nèi) 。
3、工程規(guī)模:橋梁全長12米,寬5米 。
4、總 投 資: 。
第2條 本合同中的有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《標(biāo)準(zhǔn)條件》中賦予它們的定義相同。
第3條 下列文件均為本合同的組成部分:
1、監(jiān)理投標(biāo)書或中標(biāo)通知書;
2、本合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條 監(jiān)理人向委托人承諾,按照本合同的規(guī)定,承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第5條 委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種,向監(jiān)理人支付報酬。
第6條 本合同自 年 月 日開始實施,至本工程備案驗收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份,均具有同等法律效力,其中,委托人 三 份,監(jiān)理人 三 份。
委 托 人: 監(jiān) 理 人:
(簽章) (簽章)
住 所: 住 所:
法定代表人:(簽章) 法定代表人:(簽章)
代 表: 代 表:
開 戶 銀行: 開 戶 銀行:
賬 號: 賬 號:
郵 編: 郵 編:
電 話: 電 話:
本合同簽訂于: 年 月 日
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇七
發(fā)包方,甲方:
承包方,乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關(guān)的法律法規(guī);雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協(xié)議。(注:1、所有工程管理費用和稅收一并在內(nèi);2、所有路基清理照實計算,挖掘機150元/小時,費用由甲方負責(zé))。甲方經(jīng)公開招標(biāo)同現(xiàn)場中標(biāo)單位乙方共同達成如下協(xié)議:
1、碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥漿碾壓,共4處,長約3、2公里,寬2、6—3米,厚一律為碾壓合格的8公分,每平方米12、5元。
2、毛石混泥土路面:約350米,寬3—3、5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層),混泥土標(biāo)號c25,水泥要求大廠325#。路面按標(biāo)準(zhǔn)切割灌瀝青,前期的養(yǎng)護由乙方鋪草、灑水;后期的養(yǎng)護由甲方負責(zé);毛石混泥土每立方282元,以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結(jié)算。
1、采用固定單價法雙包,即包工、包料;
2、甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進度進行全程監(jiān)督,并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進行協(xié)調(diào)工作。如發(fā)生的費用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方嚴(yán)格按照合同的規(guī)定,采用甲方認可的合格材料進場施工,接受甲方代表的監(jiān)督,并做好安全包圍和垃圾清運工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔(dān)。
1、乙方在施工期間嚴(yán)格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等,以及相關(guān)法律、法規(guī)進行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設(shè)立安全警示標(biāo)志,對車輛及行人的安全負責(zé)。
2、由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規(guī)程及相關(guān)法律法規(guī)而造成的一切安全事故,由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償和法律責(zé)任。
3、按照村級公共服務(wù)和社會管理相關(guān)規(guī)定,自簽訂合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質(zhì)量驗收合格后按照村級公共服務(wù)文件知道精神付款,即:開工一星期后付工程總款的10%,工完驗收合格后付總款的80%,余10%在一年后全部付清,保證金1萬元,工程完工后退還乙方。
如單方違約,罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式三份,經(jīng)甲、乙雙方代表簽字之日起生效,同具法律效力。如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方: 承包方:
法定代表: 法定代表人:
電 話: 電 話:
新農(nóng)村建設(shè)工程合同二十篇八
委托方(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經(jīng)營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》,甲方同意將建設(shè)項目委托給乙方實施代建制。根據(jù)平等自愿、誠實信用的原則,為明確各方的責(zé)任和權(quán)利,就代理建設(shè)事宜,經(jīng)協(xié)商一致,特訂立本合同。
一、項目概述
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目(預(yù)計)投資:
4、項目批準(zhǔn)號:
二、項目建設(shè)期
項目總工期(自合同簽訂之日起):
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、發(fā)包價格
甲方以建委[20xx]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的代理建設(shè)費、、人民幣1萬元。
五、構(gòu)成合同的文件
1、合同協(xié)議書及合同條件;
2、項目建設(shè)委托書;
3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。
六、甲方同意按照本合同規(guī)定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設(shè)費。
七、乙方同意按照本合同的規(guī)定,在項目合同文件約定的范圍內(nèi)承擔(dān)項目建設(shè)工作。
本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份;四份,雙方各兩份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日