在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

機(jī)械廠加工零件合同篇一

定作方：_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承攬方：_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲方開發(fā)____________整機(jī)(型號(hào)____________)，委托乙方加工散熱器模具和零件，乙方根據(jù)自己的設(shè)備、技術(shù)和能力，并依據(jù)甲方提供的零件圖紙上的規(guī)格與質(zhì)量要求，自愿承接______散熱器模具和零件的加工業(yè)務(wù)。雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》就有關(guān)生產(chǎn)____________散熱器模具和零件之事，自愿一致達(dá)成如下協(xié)議：

1.

甲方負(fù)責(zé)向乙方提供所委托之______散熱器的零件圖紙，乙方依據(jù)甲方提供的有效圖紙進(jìn)行模具設(shè)計(jì)，制作和加工產(chǎn)品，并保證模具的壽命不少于______萬次(甲方提供的零件圖紙?jiān)诒緟f(xié)議簽字后交給乙方)。

2.乙方為甲方加工的產(chǎn)品，原材料由乙方負(fù)責(zé)采購，原材料質(zhì)量必須符合國(guó)家材料標(biāo)準(zhǔn)。否則甲方有權(quán)拒絕收貨。

3.零件的價(jià)格，甲乙雙方都同意暫按附件1執(zhí)行。由于供需雙方市場(chǎng)行情的變化，雙方可以本著友好合作的精神，另行協(xié)商零件價(jià)格。

4.甲方委托乙方生產(chǎn)______散熱器零件，生產(chǎn)規(guī)模由甲方根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整，具體產(chǎn)量根據(jù)甲方訂單確定。在批量生產(chǎn)時(shí)，第一次訂單數(shù)量不少于______(特殊情況雙方另行協(xié)商),以后每次______以上。甲方需要產(chǎn)品發(fā)訂單時(shí)，一般應(yīng)給予乙方______天的生產(chǎn)時(shí)間(特殊情況雙方另行協(xié)商)。乙方接到甲方的訂單后應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量，按時(shí)交貨。

5.為了生產(chǎn)______散熱器，需要制作模具一套，模具價(jià)格為______港幣(大寫:____________元港幣)。由乙方負(fù)責(zé)制作模具，甲方向乙方訂購該套模具，在甲方支付完全部模具款后，模具所有權(quán)歸甲方。

6.模具的付款方式為:先付______%訂金,交板后付______%,______個(gè)月后付______%.

7.乙方自本合同簽訂之日起一周內(nèi)向甲方提交模具設(shè)計(jì)、制造詳細(xì)進(jìn)度表。乙方在簽訂本協(xié)議后______天內(nèi)，向甲方交付______套樣品，要求樣品能符合甲方的使用要求。

8.甲方收到______套樣品后，在______天內(nèi)驗(yàn)收，確認(rèn)其是否符合甲方的技術(shù)質(zhì)量要求。

9.在模具費(fèi)完成之后，甲乙雙方即行辦理模具財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，并委托乙方負(fù)責(zé)保管。

10.乙方應(yīng)按時(shí)按質(zhì)按量提供符合甲方技術(shù)質(zhì)量要求的產(chǎn)品，乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品如果達(dá)不到甲方的質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止本合同。

11.在模具財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移后，甲方應(yīng)在同等條件下，優(yōu)先選擇乙方作為零件供應(yīng)廠商。甲方如果沒有正當(dāng)?shù)睦碛?如乙方產(chǎn)品的質(zhì)量長(zhǎng)期得不到保證，乙方不能按時(shí)交貨等)，不能單方面收回模具，終止本合同。

12.______零件圖紙及乙方依此設(shè)計(jì)的模具圖紙，裝配圖紙，維修圖紙等有關(guān)資料，乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未征得甲方同意之前，不得以任何形式向第三方提供或出售______零件，否則要承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

13.由于甲方的原因進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更，乙方應(yīng)積極配合改模，但有權(quán)向甲方收取一定的改模費(fèi)用.

14.甲方收到乙方產(chǎn)品在______個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，______日內(nèi)付給乙方產(chǎn)品款。零件價(jià)為外銷價(jià)，需要辦理轉(zhuǎn)廠手續(xù)。在雙方合作一段時(shí)間之后，付款方式可以改為月結(jié)______天。

15.甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議或本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的交本合同簽訂地仲裁機(jī)關(guān)仲裁。

16.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章，自合同簽字之日起生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。附件1、2、3作為本合同的組成部分，也具有同等效力。

時(shí)間：__________________________________

機(jī)械廠加工零件合同篇二

承攬人:(甲方)

法定代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

定作方：(乙方)

法定代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

甲方為乙方加工某種機(jī)械，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品

品名、規(guī)格(長(zhǎng)，寬，高cm)、單位、數(shù)量、備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

1、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

2、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

3、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

4、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款_______元。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知_______天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按______元計(jì)算，共計(jì)_______元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按_______元計(jì)算，共計(jì)_________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條 結(jié)算方式及期限：

乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后________天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責(zé)任

1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值______%的違約金。

6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條 乙方的違約責(zé)任

1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________%的違約金。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于__________年______月______日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：

代表人：

________年_____月_____日

乙方：

代表人：

_________年_____月_____日

機(jī)械廠加工零件合同篇三

甲 方(委托方)：

乙 方(加工方)：

1、經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在乙方工廠加工鋼材 ，簽訂條款如下：備注：實(shí)際委托加工的數(shù)量以甲方最終交付的數(shù)量為準(zhǔn)。

2、原材料的交付

原材料交付地點(diǎn)：____________ 原材料提供方：____________ 原材料運(yùn)輸：____________ 甲方交付乙方原料時(shí)，雙方應(yīng)在交接時(shí)制作并簽字確認(rèn)原材料交接清單。如果本合同原材料的情況與甲方實(shí)際交付有出入，以原材料交接清單記錄為準(zhǔn)。

原材料的重量計(jì)算方法：以_____實(shí)際過磅為準(zhǔn)。原材料的質(zhì)量:應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)( )或供貨鋼廠標(biāo)準(zhǔn)( )【選擇其一】。乙方限于在確認(rèn)原材料交接清單后__日內(nèi)，向甲方提出原材料質(zhì)量異議。

3、成品的交付

成品交付地點(diǎn)：____________ 成品運(yùn)輸：____________

成品交付時(shí)間：自乙方收到原材料后___天后，且在___天之內(nèi)交付。成品的重量計(jì)算方法：以_____實(shí)際過磅為準(zhǔn)。成品的質(zhì)量要求：___________________________________，乙方交付成品時(shí)應(yīng)一并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。成品的質(zhì)量保證期：交付成品后___個(gè)月。

4、成品的驗(yàn)收

甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收，符合本合同要求的，出具成品收貨證明，不符合本合同要求的，甲方可拒絕出具成品收貨證明，甲方有權(quán)在出具成品收貨證明后__日內(nèi)，或在質(zhì)量保證期內(nèi)，向乙方提出成品質(zhì)量異議。如有爭(zhēng)議，以甲乙雙方委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。

5、加工費(fèi)(含稅)及支付

加工費(fèi)：______元/噸，以原材料重量( )或成品重量( )為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)【選擇其一】。總價(jià)款： 元(大寫：____________人民幣)加工費(fèi)的支付時(shí)間:________________________。乙方應(yīng)在收到加工費(fèi)后___天內(nèi)向甲方交付發(fā)票。 加工費(fèi)的支付方式：以現(xiàn)金( ) 或銀行承兌匯票( )支付，貼現(xiàn)費(fèi)用由__方承擔(dān)【選擇其一】。 乙方交付加工成品不以甲方支付加工費(fèi)為條件。

6、乙方交付加工成品的擔(dān)保(具體考慮乙方的資信情況協(xié)商確定)

7、違約責(zé)任

(1)甲方交付原材料后，如變更加工要求，應(yīng)賠償乙方因此導(dǎo)致的費(fèi)用和損失。

(2)乙方逾期交付成品的，應(yīng)向甲方支付違約金___。逾期交付超過___天，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還原材料或退還原材料價(jià)款。

(3)乙方加工的成品不符合約定，應(yīng)向甲方支付違約金____，甲方有權(quán)要求修理、重作、減少加工費(fèi)、賠償損失等,如果經(jīng)__次返工仍不符合約定，甲方有權(quán)拒收并要求乙方賠償損失。

(4)未經(jīng)甲方同意，乙方提前交付成品，甲方有權(quán)拒收。

8、糾紛的解決 因本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交合同履行地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

9、本合同一式二份，自甲乙雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

機(jī)械廠加工零件合同篇四

甲乙雙方根據(jù)友好協(xié)商，制定零件加工協(xié)議事項(xiàng)如下：

一、機(jī)床加工工時(shí)計(jì)算方式;

二、圖紙及技術(shù)資料的題供：

1).乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)零件加工;

2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術(shù)要求以及質(zhì)量要求：

1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證零件符合要求的制件;

2)、乙方必須按照制作要求進(jìn)行加工

四、制造工期：

1)、根據(jù)雙方協(xié)商，定義加工完成工期

五、交貨地點(diǎn)：

1)乙方根據(jù)甲方要求，送貨到廠;

六、零件加工制作費(fèi)用的支付：

1) 零件合格后，開票當(dāng)月結(jié)款;

七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

公司名稱：______________ 公司名稱：______________

法人代表：______________ 法人代表：______________

電話：______________ 電話：______________

傳真：______________ 傳真：______________

機(jī)械廠加工零件合同篇五

乙方：_______________

(以下三項(xiàng)選填)

法定代表人姓名：_______________

法定代表人身份證號(hào)：_______________

法定代表人住所：_______________

二、證明人姓名：_______________身份證號(hào)住所

三、事件起因：_______________

四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：

1、

2、

3、

4、

5、

6、合同甲、乙雙方約定的其他事項(xiàng)

五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致意見，形成書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)簽名：_______________

乙方(蓋章)簽名：_______________

證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)

簽定日期：_______________日期大寫

機(jī)械廠加工零件合同篇六

定作方：____________________________________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

____年____月____日____年____月____日

機(jī)械廠加工零件合同篇七

答辯人：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

因______紙箱機(jī)械廠訴答辯人加工合同糾紛一案，現(xiàn)答辯人依法答辯如下。

一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。

根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報(bào)酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，_____提供的所謂“定作成品”實(shí)際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買賣合同糾紛”。

二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。

縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。

三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

首先，_____只不過是_____的一個(gè)個(gè)體工商戶，但他在企業(yè)介紹時(shí)宣傳是______公司，號(hào)稱“重質(zhì)量、講信譽(yù)”，卻連一個(gè)完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒有。

其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒有。

最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對(duì)答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。

綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》，與_____無關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項(xiàng)已基本付清。_____所寫的欠條應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請(qǐng)法院查明事實(shí)，駁回_____對(duì)答辯人的訴請(qǐng)!

此致

_____人民法院

答辯人：_______

____年___月___日

附：

答辯書副本_____份;

證據(jù)材料______份。

機(jī)械廠加工零件合同篇八

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

一、定義、“供方”指樂和琴弓坊;

2、“需方”指供方購買樂和琴弓坊產(chǎn)品或服務(wù)的具有法律行為資格的自然人或法人;

3、“銷售合同”指供方向需方出售產(chǎn)品或服務(wù)的合同，所有合同自動(dòng)包含本條款的所有條件。

二、 合同成立

1、 銷售合同自下列情形之一發(fā)生時(shí)(以最早發(fā)生者為準(zhǔn))即成立：

a、 需方以信件、傳真等方式接受供方報(bào)價(jià)時(shí);

b、 供方書面或口頭接受，并產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)。

2、 需方代理出售供方的產(chǎn)品或提供的服務(wù)時(shí)，必須服從本條款。本條款構(gòu)成代理銷售合同不可分割的部分，需方同意受其約束。

三、 定單、價(jià)格和付款

1、 所有有規(guī)定期限的書面報(bào)價(jià)在報(bào)價(jià)單規(guī)定的期限有效。供方作出的口頭報(bào)價(jià)或沒有規(guī)定期限的書面報(bào)價(jià)單的有效期,僅截至作出報(bào)價(jià)的當(dāng)日24時(shí)為止。

2、 產(chǎn)品或服務(wù)的最終價(jià)格、付款條件和配在銷售合同內(nèi)書明，所有的價(jià)格均為福州fob價(jià)。

3、 除非供方已明確書明付款條件，否則產(chǎn)品或服務(wù)的全部貨款應(yīng)在產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)際交付前付清。在全部款項(xiàng)付清前，供方有權(quán)暫?；蛉∠桓懂a(chǎn)品或服務(wù)。對(duì)供方已交付的產(chǎn)品或服務(wù)，供方保留要求立即付款的權(quán)利。

4、本委托加工協(xié)議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份。

5、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

6、本協(xié)議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執(zhí)行。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

代表(簽字)：

代表(簽字)：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

機(jī)械廠加工零件合同篇九

被告:某社隊(duì)企業(yè)辦

某貿(mào)易貸棧與某商業(yè)站南城司購銷服務(wù)處于1981年1981年10月8日簽訂代理購銷合同。貿(mào)易貨棧委托對(duì)方代購加工木托盤7500個(gè),單價(jià)8.9元。雙方同時(shí)口頭商定,由貿(mào)易貸棧預(yù)付周轉(zhuǎn)金1萬元,合同履行完畢,周轉(zhuǎn)金返還。

1981年12月,將代理購銷人改為某社隊(duì)企業(yè)辦,交貨期限變更為1982年12月,原合同的其他內(nèi)容和口頭約定不變。社隊(duì)企業(yè)辦于1982年1月5日,收到貿(mào)易貨棧所付周轉(zhuǎn)金1萬元。

在合同履行期間,社隊(duì)企業(yè)辦曾兩次以木材提價(jià)等理由,提出調(diào)整原合同規(guī)定的木托盤單價(jià)。1982年9月5日,在社隊(duì)企業(yè)辦交付木托盤1697個(gè)后,雙方書面協(xié)議,將尚未交貨的木托盤單價(jià)變更為9.6元。1983年1月15日雙方又書面協(xié)議,將尚未交貨的4062個(gè)木托盤單價(jià),變更為10.3元。交貨期限變?yōu)橥?月。雙方在書面協(xié)議中再次明確規(guī)定:“甲方向乙方提供周轉(zhuǎn)金1萬元整,執(zhí)行合同完畢,周轉(zhuǎn)金如數(shù)返還。”

在該合同簽訂和履行過程中,雙方均承認(rèn)合同中規(guī)定的木托盤單價(jià),系按每個(gè)木托盤扣除成本運(yùn)雜費(fèi)后,社隊(duì)企業(yè)辦實(shí)得組織加工費(fèi)5角計(jì)算,并未考慮到納稅問題。在實(shí)際履行過程中,社隊(duì)企業(yè)辦使用貿(mào)易貨棧提供的資金,并以貿(mào)易的貨棧的名義,從事代購代銷加工活動(dòng)。此外,貿(mào)易貨棧還為社隊(duì)企業(yè)辦墊付了購買加工木托盤所用元釘。

至1983年4月,社隊(duì)企業(yè)辦因鐵路運(yùn)輸原因,未能按期將最后一批木托盤2832個(gè)交貨。雙方經(jīng)協(xié)商至同年6月交貨。

1983年5月,某縣稅務(wù)局認(rèn)為:本合同是購銷合同,系臨時(shí)工作人員王某個(gè)人所為,責(zé)令王交納已交貨的木托盤所欠工商稅2115.78元。臨時(shí)稅275.9元、手續(xù)費(fèi)稅82.04元。并追繳王*人所拖欠的其他稅款。王不服,就木托盤納稅問題,曾到某地區(qū)稅務(wù)局和國(guó)家稅務(wù)總局申辯。在此期間貿(mào)易貨棧兩次出具書面證明,證明本合同系委托代辦關(guān)系,關(guān)非買賣關(guān)系,并致函稅務(wù)部門表示:如需納稅,愿承擔(dān)木托盤應(yīng)納的工商稅。

1983年6月30日,某縣稅務(wù)局認(rèn)定該縣南城司信用社一個(gè)暫存款戶的存款系王某本人收入,強(qiáng)制扣繳上述木托盤稅款及相同數(shù)額的罰款計(jì)4783.36元:王某個(gè)人稅款及相同數(shù)額的罰款計(jì)3449.36元;社隊(duì)企業(yè)辦認(rèn)為稅務(wù)局所扣款項(xiàng)系貿(mào)易貨棧提供的周轉(zhuǎn)金。并通知貿(mào)易貨棧出面解決,以保證合同履行。為此,貿(mào)易貨棧曾多次派人與某縣稅務(wù)局交涉,未能解決。貿(mào)易貨棧于1984年3月向某區(qū)人民法院起訴,要求社隊(duì)企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金和墊付款計(jì)11020.17元。

區(qū)法院認(rèn)為:本案合同有效,具有加工訂貨合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社隊(duì)企業(yè)辦所屬工作人員中的其他稅款問題所致。據(jù)此判決社隊(duì)企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金及墊付款。社隊(duì)企業(yè)辦不服一審判決,以應(yīng)確認(rèn)為代購加工合同,并繼續(xù)履行為由,上訴到某市中級(jí)人民法院。

中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為:本案合同應(yīng)確認(rèn)為代購代加工合同。該合同有效,應(yīng)繼續(xù)履行。有關(guān)稅務(wù)問題,應(yīng)由稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。

經(jīng)中級(jí)人民法院主持調(diào)解,雙方自愿達(dá)成協(xié)議如下:

1.本案合同繼續(xù)執(zhí)行。

2.貿(mào)易貨棧向社隊(duì)企業(yè)辦提供銀行擔(dān)保后,再支付給社隊(duì)企業(yè)辦周轉(zhuǎn)金24965.15元,于接到本調(diào)解書之日起二日內(nèi)電匯。

3.社隊(duì)企業(yè)辦于1985年6月底以前,將2862個(gè)托盤全部交貨,其規(guī)格質(zhì)量和交貨驗(yàn)收方式等,仍按原合同規(guī)定執(zhí)行。

4.已交貨的4668個(gè)木托盤交納的工商稅、臨時(shí)稅和罰款4783.36元,由貿(mào)易貨棧承擔(dān)。

5.尚未交貨的2832個(gè)木托盤如數(shù)繳納,工商稅仍由貿(mào)易貨棧承擔(dān),加工稅由社隊(duì)企業(yè)辦承擔(dān)。

6.社隊(duì)企業(yè)辦交付2832個(gè)木托盤后,貿(mào)易貨棧應(yīng)支付給其組織加工費(fèi)1416元(每個(gè)木托盤5角)。社隊(duì)企業(yè)辦同意用此款抵應(yīng)退周轉(zhuǎn)金。

7.經(jīng)雙方核算,社隊(duì)企業(yè)辦在合同履行完畢后,還應(yīng)退還給貿(mào)易貨棧周轉(zhuǎn)金2033.36元,于1986年12月底以前全部還清。

8.有關(guān)稅務(wù)問題,雙方申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。

這是一起合法有效的代購加工訂貨合同。糾紛的起因是某縣稅務(wù)局誤認(rèn)為是社隊(duì)企業(yè)辦臨時(shí)工作人員王某個(gè)人所為的購銷合同,強(qiáng)行扣繳了信用社某一存戶的存款。實(shí)際上是貿(mào)易貨棧向社隊(duì)企業(yè)辦提供的周轉(zhuǎn)金,雖經(jīng)貿(mào)易貨棧多次出具證明,并派人到某縣稅務(wù)局交涉,均未得到解決,影響這一合同的繼續(xù)履行。貿(mào)易貨棧遂向某區(qū)人民法院起訴,請(qǐng)求判令社隊(duì)企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金及墊款。

經(jīng)過區(qū)人民法院調(diào)查認(rèn)定,這一合同具有代購加工訂貨合同的特征,認(rèn)為合同不能履行的原因,是社隊(duì)企業(yè)辦所屬工作人員拖欠稅款所致,因此判令社隊(duì)企業(yè)辦返還貿(mào)易貨棧的周轉(zhuǎn)金及墊付款。這一判決無疑會(huì)影響社隊(duì)企業(yè)辦繼續(xù)履行加工訂貨合同,掐斷了它的生產(chǎn)門路,因此社隊(duì)企業(yè)辦不服上訴是理所當(dāng)然的。

中級(jí)法院在二審中,審查了一審判決,解決了以下幾個(gè)問題:

1.確認(rèn)這一合同的性質(zhì)是代購加工訂貨,而不是購銷合同,是合法的,有效的。

2.貿(mào)易貨棧和社隊(duì)企業(yè)辦在履行這一合同和幾個(gè)補(bǔ)充協(xié)議中,是認(rèn)真負(fù)責(zé)的,沒有違約行為。唯一的缺點(diǎn)是合同中忽略了納稅問題,應(yīng)該批評(píng)補(bǔ)交。

3.關(guān)于稅款問題,應(yīng)由稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。

在認(rèn)定上述原則的基礎(chǔ)上主持調(diào)解,雙方處愿達(dá)成了協(xié)議;代購訂貨加工合同繼續(xù)履行,周轉(zhuǎn)金繼續(xù)提供,稅款及訴訟費(fèi)雙方合理分配,納稅問題雙方申報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān),貿(mào)易貨棧撤銷了要求社隊(duì)企業(yè)辦返還周轉(zhuǎn)金與墊付款的訴訟請(qǐng)求。

代購加工訂貨合同是我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)合同的一種重要形式,對(duì)于加強(qiáng)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,加強(qiáng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)交流,促進(jìn)工商企業(yè)之間、企業(yè)與農(nóng)村生產(chǎn)單位、個(gè)體手工業(yè)戶的加工訂貨生產(chǎn)都有較大好處。法院依法保護(hù)雙方當(dāng)事人的合法權(quán)利。扶植他們的代購與生產(chǎn)是十分重要的。

機(jī)械廠加工零件合同篇十

甲方：_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方：_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)電有限責(zé)任公司的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工作范圍與內(nèi)容

乙方為甲方提供_________小時(shí)不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機(jī)移機(jī)服務(wù)，微波電路、調(diào)度總機(jī)、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)交換機(jī)、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時(shí)鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。

第二條合同期限

本合同期限________年。

第三條承包方式

包工不包料。

第四條合同總價(jià)

本合同總價(jià)為人民幣(大寫)_________元整(含增值稅及附加稅)。

第五條材料供應(yīng)

1.乙方負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)保管及規(guī)定的材料鑒定試驗(yàn);

2.乙方采購的材料須符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并符合國(guó)家及上級(jí)主管部門規(guī)定的進(jìn)貨渠道。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.缺陷消除率_________%;

2.微波設(shè)備運(yùn)行率為_________%;

3.交換設(shè)備運(yùn)行率為_________%;

4.調(diào)度總機(jī)運(yùn)行率為_________%。

第七條質(zhì)量保證金

1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價(jià)的_________%;

2.因乙方責(zé)任而不能履行合同或不能完全履行合同時(shí)扣除全部或部分質(zhì)量保證金。

第八條付款方式

甲方按時(shí)間進(jìn)度付款,付款時(shí)乙方需開具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補(bǔ)開當(dāng)月差額部分發(fā)票(年總費(fèi)用_________扣除當(dāng)月已開發(fā)票),甲方在每月____日前結(jié)清當(dāng)月_________%的服務(wù)費(fèi)，其余_________%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗(yàn)收合格后支付。

第九條違約責(zé)任

1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟(jì)支出和從應(yīng)支付之日起計(jì)算的應(yīng)付款項(xiàng)的利息等)。

2.乙方不能按照合同規(guī)定的進(jìn)度完工或質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失，及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

第十條、爭(zhēng)議或糾紛：

因本合同的解釋、違約等引起的任何爭(zhēng)議或糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)合同雙方都具有約束力。

第十一條、不可抗力：

由于雙方不能預(yù)見并且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時(shí)，遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度，還應(yīng)書面通知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項(xiàng)證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對(duì)履行本協(xié)議的影響，通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行本合同。

第十二條合同變更：

本合同簽訂后，如需修改，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

第十三條附則：

本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，每份均具有同等的法律效力。

本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期________年。

本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

1._________公司與_________公司機(jī)械加工服務(wù)分工范圍。

2._________公司與_________公司機(jī)械加工服務(wù)安全協(xié)議。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________