現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇一

乙方：_________________

甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況，經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。

(一)、工程概況：_________________

1、甲方準(zhǔn)備在_____________新建_____間_____層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開始到粉刷完畢)承包給乙方進(jìn)行施工建設(shè)，工程從_______________開始動(dòng)工，至_______________竣工;房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工。

2、采取費(fèi)用包干的方式。乙方負(fù)責(zé)房屋建筑時(shí)所需的設(shè)施(比如：_________________腳手架、跳板等)，甲方負(fù)責(zé)材料的供應(yīng);工程開工，從協(xié)議簽定之日開始，歷時(shí)天內(nèi)完成;房屋建筑總面積平方米，按每平方元計(jì)算，費(fèi)用金額共計(jì)元整。

3、付款方式：_________________主體結(jié)構(gòu)工程完工，甲方應(yīng)向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，付清工程的余下款項(xiàng)。

(二)、質(zhì)量要求：_________________

1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí)，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻，無裂縫，內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達(dá)到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

(三)、安全問題：_________________

工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)，沒有任何法律責(zé)任。

需要說明：_________________本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自 _____ 年_____月_____日簽定之日起生效。

甲方(簽字蓋章)：______________

乙方(簽字蓋章)：______________

雙方證明人(簽字蓋章)：______________

________年____月____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇二

甲方：_______________________

乙方：_______________________

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，在雙方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步明確雙方在本工程施工事項(xiàng)中的權(quán)利和義務(wù)，順利完成本工程項(xiàng)目，雙方簽訂了本工程合同。

一、工程概況

1、工程名稱：_______________________

2、工程地點(diǎn)：_______________________

3、資金來源：_______________________

二、承包方式

______平米包干(包工不包料)。

1、甲方負(fù)責(zé)交納稅金及各項(xiàng)管理費(fèi)用，并提供鋼筋、混凝土、紅磚、砂石料、屋面瓦、防水材料、安裝材料、腳手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括現(xiàn)場內(nèi)安全用電、臨時(shí)用水等。

2、乙方提供人工及技術(shù)，并包括施工工具、機(jī)械設(shè)備等輔助用具。

三、工程內(nèi)容

圖紙范圍內(nèi)的土建、室內(nèi)外簡裝修、安裝項(xiàng)目及室外圍墻等，為該工程施工及施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的一切用工(包括防水工程、屋面、門窗、內(nèi)外墻面抹灰涂料、機(jī)械土方開挖回填、墻柱鋼筋電渣壓力焊、套絲等項(xiàng)目)。以上分包工程、乙方不計(jì)取任何費(fèi)用。

四、承包費(fèi)

按圖紙建筑面積計(jì)算，單價(jià)______元/㎡，工程竣工結(jié)算以實(shí)際施工建筑面積計(jì)算承包費(fèi)。

五、工期

工期為______天，乙方必須依照甲方指定工期為準(zhǔn)，嚴(yán)格服從甲方指揮，按照甲方指定的工期任務(wù)按時(shí)完成。

六、雙方約定應(yīng)做的工作

1、乙方在認(rèn)真履行本合同約定的前提下，必須服從甲方的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一指令、統(tǒng)一管理、相互配合、相互支持、相互信任，局部利益服從全局利益，一切從大局出發(fā)，保證甲方工程的正常實(shí)施。

2、在現(xiàn)場澆注砼施工時(shí)，技術(shù)人員必須堅(jiān)守現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)缺一次，罰款____元(如須解手、吃飯等，應(yīng)與旁站監(jiān)理協(xié)商，兩人可輪換，但必須保持一人在場)。

3、乙方必須按時(shí)參加甲方和總監(jiān)理工程師組織的有關(guān)工程會(huì)議。按照施工圖紙、設(shè)計(jì)總說明、圖紙交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)修改或變更，通知和現(xiàn)行《施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》做好自檢、互檢、交接檢查工作，并按監(jiān)理規(guī)范程序規(guī)定報(bào)驗(yàn)審簽。

4、做好施工管理、維護(hù)現(xiàn)場整潔、道路暢通，做到活完場清，按照《______省建設(shè)工程安全文明施工管理辦法》的要求管理現(xiàn)場，對(duì)施工現(xiàn)場物料堆放混亂、道路不通、無組織排水、現(xiàn)場清理不及時(shí)者，提出警告并賠付甲方違約金____元/次。

5、乙方應(yīng)按_______有關(guān)文明施工規(guī)定，做好文明施工工作。

6、施工過程中如發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)某一班組工程質(zhì)量不符合規(guī)范要求或工程進(jìn)度緩慢，甲方有權(quán)責(zé)令乙方更換施工班組。乙方接到通知后必須在三天內(nèi)更換。

7、甲方應(yīng)做的工作：

(1)技術(shù)交底，各種原材料的檢驗(yàn)，資料整理，每層樓主體控制線的放樣。

(2)解決周邊臨界關(guān)系，負(fù)責(zé)與各職能部門協(xié)調(diào)事宜。

(3)甲方所進(jìn)材料的管理。

七、工程質(zhì)量：合格工程

1、工程質(zhì)量的評(píng)定以國家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以內(nèi)蒙古自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為準(zhǔn)。

2、若因乙方原因造成質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)無條件返修至合格，并負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的損失。

3、對(duì)乙方超出設(shè)計(jì)圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承擔(dān)。

八、付款辦法

每次工程款支付均必須經(jīng)甲方項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽證報(bào)總經(jīng)理認(rèn)可后支付(工程質(zhì)量、工期必須滿足合同約定的標(biāo)準(zhǔn))，如乙方施工質(zhì)量不合格或工期不符合合同約定，甲方有權(quán)拒付工程款，并按照國家有關(guān)規(guī)定，本合同約定追究乙方有關(guān)責(zé)任。自簽字之日起支付乙方工程款最長不超過10天(公休日除外)。

九、安全文明施工

1、乙方應(yīng)按市《建筑工程文明施工管理辦法》和建設(shè)部《建筑安全施工檢查標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定，必須達(dá)到安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)、乙方應(yīng)采取嚴(yán)格、科學(xué)的安全防護(hù)措施，確保施工者安全和第三者安全，承擔(dān)因自身安全措施不力造成的全部損失。施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)任。

2、乙方施工中腳手架及護(hù)欄要按國家規(guī)范要求搭設(shè)，施工應(yīng)符合國家安全規(guī)范要求。如乙方違反安全施工規(guī)定，甲方有權(quán)要求乙方停工，并視違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度賠償甲_____──_______元違約金。

十、合同解除

除國家有關(guān)的規(guī)定外增加以下條款。乙方具有下列情形之一的甲方可以單方面解除合同：

1、明確表示或以自己的行為表示不履行合同主要義務(wù)的;

2、合同約定的期限內(nèi)沒有完工，從甲方催告之日起五天內(nèi)仍未完工的;

3、已經(jīng)完成的工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;

4、未經(jīng)甲方同意將工程轉(zhuǎn)包或分包的。

十一、合同效力順序

1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之處，以簽署日期在后的有關(guān)文件、協(xié)議、電子郵件等書面文字為準(zhǔn)。

2、該合同未盡處，以國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。

十二、工傷保險(xiǎn)

甲方負(fù)責(zé)為員工辦理工傷保險(xiǎn)。一切傷亡事故均有保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)處理，超出保險(xiǎn)規(guī)定不予報(bào)銷部分，有乙方負(fù)責(zé)。

十三、保修

自工程竣工驗(yàn)收合格符合合同要求和工程資料全部移交之日起開始計(jì)算保修期，保修期為_____年。保修期內(nèi)由乙方保修并承擔(dān)一切費(fèi)用，非人為和機(jī)械及外界因素除外。

十四、違約責(zé)任

甲乙雙方任何一方違約且給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失，都要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體賠償金額由非違約方和企業(yè)工會(huì)，根據(jù)違約者的責(zé)任大小和給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的情況確定。乙方違約，按甲方獎(jiǎng)懲辦法有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。

十五、其他

1、本合同一式____份，甲方____份，乙方___份，雙方簽字蓋章后生效。

2、其它未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，如發(fā)生爭議，協(xié)商達(dá)不到一致，申請(qǐng)勞動(dòng)部門仲裁。

甲方：_________________乙方：_________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇三

工程名稱：______________________發(fā)包人：________________________發(fā)包人：________________________承包人：________________________使用說明

1.《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、xx公司、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標(biāo)文件》、《水利水電工程施工合同技術(shù)條款》（gf--020

8），建設(shè)部、國家工商行政管理總局頒發(fā)，并經(jīng)水利部辦公廳以辦建管〔〕122號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（gf--021

3）、《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同（示范文本）》（gf--021

4）配套使用。即將水利部范本（gf--020

8）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第條、”“《通用合同條款》”等改為“《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。

2.水利水電土建工程在編制招標(biāo)文件和施工合同文件時(shí)，應(yīng)全文引用《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據(jù)工程實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充，但不得違反公正、公平原則。

3.招投標(biāo)結(jié)束后按《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。合同編號(hào)：________________市水利水電土建工程施工合同示范文本發(fā)包人：（全稱）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________委派現(xiàn)場代表：___________________________ 聯(lián)系電話:________________________________承包人：（全稱）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________項(xiàng)目經(jīng)理：_______________________________ 聯(lián)系電話:________________________________總工程師：_______________________________質(zhì)量負(fù)責(zé)人：_____________________________監(jiān)理人：（全稱）_________________________地址：___________________________________總監(jiān)理工程師：___________________________ 聯(lián)系電話:________________________________監(jiān)理工程師：_____________________________發(fā)包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標(biāo)，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1.1 工程名稱：__________________________

1.2 工程地點(diǎn)：__________________________

1.3 可研文件名稱、文號(hào)：_________________

1.4 初設(shè)文件名稱、文號(hào)：_________________

1.5 工程規(guī)模：__________________________建設(shè)任務(wù)：______________________________

1.6 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________

二、工程承包范圍及合同工程量

2.1 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時(shí)工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標(biāo)注起止里程樁號(hào)）_________

2.2 主要合同工程量：（以招投標(biāo)文件為準(zhǔn)）________________

三、合同價(jià)款

3.1 合同價(jià)款承包方式：___________________（詳見合同附件

3）

3.2 合同總價(jià)人民幣（大寫）：____________萬元（人民幣小寫_____________萬元）。其中：永久工程_________萬元；臨時(shí)工程_________萬元；安全措施費(fèi)_________萬元；技術(shù)措施費(fèi)_________萬元（詳見合同附件

2）

四、合同工期及進(jìn)度

4.1 開工日期：_____________竣工日期：_____________

4.2 合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_____________天

4.3 為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)度滿足控制性工期要求。 關(guān)鍵項(xiàng)目控制性工期表序號(hào)關(guān)鍵項(xiàng)目名稱最遲完工日期備注

4.4 承包人在保證工程質(zhì)量的前提下，發(fā)包人要求按合同規(guī)定的完工日期提前完工，按監(jiān)理人核實(shí)的提前天數(shù)，發(fā)包人可向承包人支付提前完工獎(jiǎng)金，提前完工獎(jiǎng)勵(lì)金計(jì)算方法：__________________________

五、雙方的義務(wù)和責(zé)任

5.1 發(fā)包人的義務(wù)和責(zé)任

5.

1.1 發(fā)包人應(yīng)遵守與本合同有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5.

1.2 發(fā)包人負(fù)責(zé)在主體工程開工前按有關(guān)規(guī)定辦理水利工程開工許可手續(xù)，并委托監(jiān)理人于________年____月____日前向承包人發(fā)布開工通知。否則，承擔(dān)工程延誤責(zé)任。

5.

1.3 發(fā)包人應(yīng)在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人進(jìn)入工地開展監(jiān)理工作，并在開工通知發(fā)布前將監(jiān)理任命及發(fā)包人相關(guān)人員職權(quán)、聯(lián)絡(luò)方式通知承包人。 發(fā)包人主要人員的職權(quán)表 序號(hào)姓名職務(wù)在合同中的主要職權(quán)聯(lián)絡(luò)方式

5.

1.4 發(fā)包人應(yīng)按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協(xié)調(diào)征地移民責(zé)任單位辦清施工用地范圍內(nèi)的征地移民，按時(shí)向承包人提供施工用地。否則，承擔(dān)工期延誤責(zé)任。提供的用地范圍為：____________________________期限：____________________________

5.

1.5 發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔(dān)的施工準(zhǔn)備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。否則，承擔(dān)工期延誤責(zé)任。提供承包人使用的工程為：____________________________期限：____________________________

5.

1.6 發(fā)包人應(yīng)按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現(xiàn)場測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)及其書面資料。

5.

1.7 發(fā)包人應(yīng)向承包人提供已有的與本合同工程有關(guān)的水文和地質(zhì)勘探資料，但只對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不對(duì)承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負(fù)責(zé)。

5.

1.8 發(fā)包人應(yīng)委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內(nèi)向承包人提供應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)提供的圖紙。 發(fā)包人負(fù)責(zé)提供的圖紙和期限序號(hào)圖紙名稱提交日期份數(shù)備注

5.

1.9 發(fā)包人應(yīng)按合同約定按時(shí)支付合同價(jià)款。

5.

1.10 發(fā)包人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本工程的文明施工、治安保衛(wèi)、施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災(zāi)等工作。發(fā)包人對(duì)文明施工的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)工作不免除承包人應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

5.

1.11 發(fā)包人應(yīng)按環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)審查承包人所采取的環(huán)境保護(hù)措施，并監(jiān)督其實(shí)施。

5.

1.12 發(fā)包人應(yīng)協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木的保護(hù)工作，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用；協(xié)助承包人辦理爆破、安全以及特種行業(yè)許可手續(xù)。

5.

1.13 發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定負(fù)責(zé)辦理由發(fā)包人投保的保險(xiǎn)。發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理的保險(xiǎn)有：____________________________

5.

1.14 發(fā)包人應(yīng)按現(xiàn)行水利水電工程驗(yàn)收規(guī)定，組織或主持有關(guān)驗(yàn)收工作。

5.

1.15 其它責(zé)任：____________________________

5.2 承包人的義務(wù)和責(zé)任

5.

2.1 承包人應(yīng)遵守與本合同工程有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5.

2.2 承包人根據(jù)招標(biāo)文件的約定按時(shí)向發(fā)包人提交履約擔(dān)保證件或現(xiàn)金。本合同履約擔(dān)保金額為人民幣（大寫）______________萬元。履約擔(dān)保證件在保修責(zé)任終止前有效，并在有效期結(jié)束后14天內(nèi)退還給承包人；履約保證金在工程驗(yàn)收合格后14天內(nèi)返還承包人。

5.

2.3 承包人應(yīng)在接到開工通知后____日內(nèi)，按投標(biāo)文件及時(shí)向工地調(diào)遣或雇傭人員和調(diào)配施工設(shè)備、材料進(jìn)入工地，按施工總進(jìn)度要求完成施工準(zhǔn)備工作。若承包人未按合同要求按時(shí)調(diào)遣人員、設(shè)備、材料，或擅自變更投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。 承包人向工地調(diào)遣或雇傭主要人員序號(hào)姓名職務(wù)在合同中的主要職責(zé)到達(dá)現(xiàn)場時(shí)限一主要人員1項(xiàng)目經(jīng)理2總工程師3質(zhì)量負(fù)責(zé)人4安全負(fù)責(zé)人二現(xiàn)場管理人員（人）1行政管理2技術(shù)管理三作業(yè)人員工種（人）1土石方工程2混凝土工程3灌漿工程4鋼筋安裝5金屬結(jié)構(gòu)安裝6設(shè)備安裝7其他四特種作業(yè)人員（人）塔機(jī)機(jī)手放炮員安全員質(zhì)檢員 承包人向工地調(diào)配施工設(shè)備和材料 一主要施工設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途到達(dá)現(xiàn)場時(shí)間123二主要材料123

5.

2.4 承包人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關(guān)的任何指示，嚴(yán)格按監(jiān)理審批的施工圖紙進(jìn)行施工。

5.

2.5 承包人應(yīng)按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》規(guī)定的內(nèi)容和期限，編制施工組織設(shè)計(jì)、施工措施計(jì)劃和由承包人負(fù)責(zé)的施工圖紙，報(bào)送監(jiān)理人審批，并對(duì)現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負(fù)全部責(zé)任。 承包人負(fù)責(zé)提交的圖紙和文件表 序號(hào)圖紙和文件名稱提交時(shí)限提交發(fā)包人份數(shù)施工組織設(shè)計(jì)報(bào)告施工技術(shù)措施計(jì)劃年、月進(jìn)度報(bào)表質(zhì)量檢測與評(píng)定資料工序開倉（開工）資料竣工圖及驗(yàn)收資料結(jié)算資料承包人應(yīng)提供的施工圖

5.

2.6 承包人按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理由承包人投保的保險(xiǎn)。

5.

2.7 承包人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定文明施工，避免施工對(duì)公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。

5.

2.8 承包人應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章，按有關(guān)規(guī)定采取必要措施保護(hù)工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財(cái)產(chǎn)損失，避免施工對(duì)公眾利益的損害。

5.

2.9 承包人應(yīng)嚴(yán)格按施工圖紙和本合同招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》規(guī)定的質(zhì)量要求完成各項(xiàng)工作。

5.

2.10 承包人應(yīng)按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實(shí)施與本工程有關(guān)的其它各項(xiàng)工作提供必要的條件。

5.

2.11 承包人應(yīng)在工程通過完工驗(yàn)收后 天內(nèi)完成工地清理并撤退其人員、施工設(shè)備和剩余材料。

5.

2.12 其它責(zé)任：

六、監(jiān)理人的職責(zé)

6.1 監(jiān)理人應(yīng)履行合同規(guī)定的職責(zé)。

6.2 監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權(quán)力，若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權(quán)力前必須得到發(fā)包人批準(zhǔn)，則應(yīng)在合同或補(bǔ)充協(xié)議中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使這種權(quán)力應(yīng)視為已得到發(fā)包人的事先批準(zhǔn)。

6.3 監(jiān)理人負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核和合同管理；協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系；工程分包、工期調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等，監(jiān)理人在作出決定前，應(yīng)得到發(fā)包人的批準(zhǔn)；屬重大設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)按行政審批部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行控制。

6.4 總監(jiān)理工程師是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理職責(zé)的全權(quán)負(fù)責(zé)人。總監(jiān)理工程師應(yīng)全面負(fù)責(zé)發(fā)包人委托的監(jiān)理工作。組織施工組織設(shè)計(jì)審查，簽發(fā)施工圖紙、監(jiān)理文件，組織工程質(zhì)量檢查評(píng)定與分部工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收，審簽工程進(jìn)度結(jié)算資料。

6.5 監(jiān)理工程師在總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)開展監(jiān)理工作。

6.6 監(jiān)理人的指示應(yīng)蓋有監(jiān)理人授權(quán)的現(xiàn)場機(jī)構(gòu)公章和總監(jiān)或其授權(quán)監(jiān)理人員簽名。 監(jiān)理人的指示序號(hào)監(jiān)理指示名稱監(jiān)理指示主要內(nèi)容1開工通知監(jiān)理人按照有關(guān)規(guī)定，向承包人發(fā)布單位工程、分部（分項(xiàng)）工程、單元工程等開工通知。2監(jiān)理審批文件施工組織設(shè)計(jì)審批文件，施工導(dǎo)流及度汛方案審批文件，工程質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目劃分審批文件，試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批文件，簽發(fā)施工圖紙等。3工序及隱蔽工程驗(yàn)收簽證重要工序及隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行下一工序施工。4施工過程質(zhì)量控制指令要求承包人提供試驗(yàn)和檢測成果；停止各種違章作業(yè)行為；停止不合格的材料、設(shè)備、設(shè)施的安裝與使用；要求對(duì)不合格工序進(jìn)行補(bǔ)工或返工；對(duì)造成質(zhì)量事故或多次嚴(yán)重違規(guī)的責(zé)任人提出處理意見；質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監(jiān)理可以做出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)。5施工過程進(jìn)度控制指令承包人加快工程建設(shè)進(jìn)度或加速施工的指令，督促承包人做出調(diào)整安排、編報(bào)趕工措施報(bào)告，報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)，并督促實(shí)施。6工程造價(jià)控制指令工程量審定表、工程進(jìn)度結(jié)算表、完工結(jié)算審簽資料等。7現(xiàn)場協(xié)調(diào)指令工程變更、價(jià)格調(diào)整、工程停工或緩建、合同終止、違約責(zé)任劃分，多家承包人交叉作業(yè)干擾，現(xiàn)場矛盾協(xié)調(diào)等指令。

七、質(zhì)量

7.1 承包人應(yīng)在工地設(shè)置專門的質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)，配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢查制度。承包人在接到開工通知后_______天內(nèi)，向監(jiān)理人提交工程質(zhì)量檢查計(jì)劃和措施報(bào)告報(bào)送監(jiān)理人審批。

7.2 承包人應(yīng)嚴(yán)格按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，認(rèn)真履行質(zhì)量檢查職責(zé)，詳細(xì)作好質(zhì)量檢查記錄，編寫質(zhì)量檢查報(bào)表，每_______個(gè)月向監(jiān)理人提交質(zhì)量自檢報(bào)告。

7.3 監(jiān)理人有權(quán)對(duì)全部工程的所有部位及其任何一項(xiàng)工藝、材料和工程設(shè)備進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，承包人應(yīng)為監(jiān)理人的質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)提供一切方便。監(jiān)理人的檢查和檢驗(yàn)不免除承包人按合同規(guī)定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

7.4 承包人負(fù)責(zé)采購的材料和工程設(shè)備，應(yīng)由承包人會(huì)同監(jiān)理人進(jìn)行檢驗(yàn)和交貨驗(yàn)收， 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)同時(shí)查驗(yàn)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證書。承包人還應(yīng)按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的規(guī)定進(jìn)行材料的抽樣檢驗(yàn)和工程設(shè)備的檢驗(yàn)測試，并將檢驗(yàn)結(jié)果提交監(jiān)理人，其所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

7.5 發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的材料和工程設(shè)備，應(yīng)由發(fā)包人和承包人在合同規(guī)定的交貨地點(diǎn)共同進(jìn)行交貨驗(yàn)收，并由發(fā)包人正式移交給承包人。在驗(yàn)收時(shí)，承包人應(yīng)按監(jiān)理人指示進(jìn)行材料的抽樣檢驗(yàn)和工程設(shè)備的檢驗(yàn)測試，并將檢驗(yàn)結(jié)果提交監(jiān)理人，其所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)，若抽檢不合格時(shí)，由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的工程設(shè)備安裝后，若發(fā)現(xiàn)工程設(shè)備存在缺陷時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理人與承包人共同查找原因，如屬設(shè)備制造不良引起缺陷應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)；如屬承包人運(yùn)輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)。

7.6 承包人應(yīng)在工地建立自己的試驗(yàn)室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前____日內(nèi)報(bào)市水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核后實(shí)施。施工檢測所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)。承包人無條件和能力建立現(xiàn)場試驗(yàn)室，承包人應(yīng)委托有水利工程質(zhì)量檢測資質(zhì)和資格的檢測單位承擔(dān)現(xiàn)場材料和現(xiàn)場工藝試驗(yàn)等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)，檢測費(fèi)在工程開工后_______個(gè)月內(nèi)，由發(fā)包人在支付給承包人的月進(jìn)度付款中扣除，按檢測合同規(guī)定支付給檢測單位。

7.7 隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收合格后，承包人才能進(jìn)行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監(jiān)理人有權(quán)指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進(jìn)行檢驗(yàn)，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。

7.8 工程使用的一切材料和工程設(shè)備均應(yīng)滿足招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》和施工圖紙規(guī)定的品級(jí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)特性。監(jiān)理人有權(quán)禁止使用不合格的材料和工程設(shè)備，可以隨時(shí)發(fā)出指示要求承包人立即采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。若承包人無故拖延或拒絕執(zhí)行監(jiān)理人的上述指示，則發(fā)包人有權(quán)委托其他承包人執(zhí)行該項(xiàng)指示，由此增加的費(fèi)用和利潤以及工期延誤責(zé)任，由承包人承擔(dān)。

7.9 承包人對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程施工質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量事故，承包人應(yīng)無條件地按監(jiān)理人的指示采取有效措施進(jìn)行整改，直至施工質(zhì)量達(dá)到合格為止，由此產(chǎn)生的費(fèi)用全部由承包人承擔(dān)。

八、安全

8.1 發(fā)包人應(yīng)負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)毓膊块T協(xié)商，建立現(xiàn)場治安管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理全工地的治安保衛(wèi)事宜，負(fù)責(zé)履行本工程的治安保衛(wèi)職責(zé)。

8.2 發(fā)包人應(yīng)按《水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》（水利部令第26號(hào)），認(rèn)真履行本工程的安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災(zāi)等工作，組織編制保證安全生產(chǎn)的措施方案和搶險(xiǎn)預(yù)案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書，在工程開工____日內(nèi)報(bào)有管轄權(quán)的水行政主管部門備案。

8.3 監(jiān)理人應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同的有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督施工安全工作的實(shí)施，審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本工程建設(shè)安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。

8.4 承包人對(duì)本工程的安全施工負(fù)責(zé)。承包人應(yīng)認(rèn)真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設(shè)施和設(shè)備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財(cái)產(chǎn)遭受損害。

8.5 承包人必須依法取得安全生產(chǎn)許可證（安全生產(chǎn)許可證編號(hào)為______________），并按要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全人員_______名。

8.6 承包人單列的施工安全措施費(fèi)經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)后，專款用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購、更新，安全施工措施的落實(shí)以及安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。

8.7 對(duì)本工程發(fā)生的重大、特大及特別重大安全事故，發(fā)包人和承包人應(yīng)按《____市水利行業(yè)重大特大及特別重大安全事故現(xiàn)場處置程序（試行）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。

8.8 發(fā)包人和承包人應(yīng)為執(zhí)行本合同所各自雇用的全部人員承擔(dān)工傷事故責(zé)任，并按各自的責(zé)任進(jìn)行賠償。

九、工程計(jì)量與結(jié)算

9.1 計(jì)量

9.

1.1 本合同的計(jì)量單位，均采用國家法定的計(jì)量單位。

9.

1.2 計(jì)量方法應(yīng)按本合同招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.

1.3 本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結(jié)算的工程量應(yīng)是承包人實(shí)際完成的并按有關(guān)計(jì)量規(guī)定計(jì)量的工程量。

9.

1.4 工程量的計(jì)量必須經(jīng)發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人三方代表簽字認(rèn)可。

9.2 支付

9.

2.1 工程預(yù)付款（

1）工程預(yù)付款總金額為合同價(jià)格的_______%，分兩次支付給承包人。

第一次支付預(yù)付款總額的_______%，

第二次支付金額為該預(yù)付款總額的_______%。

（2）

第一次預(yù)付款應(yīng)在本合同簽署后_______天內(nèi)，并在承包人向發(fā)包人提交了經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可的預(yù)付款保函后支付；

第二次預(yù)付款需待承包人主要設(shè)備進(jìn)入工地后，其估算價(jià)值已達(dá)到本次預(yù)付款金額時(shí)，由承包人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理人核實(shí)后出具付款證書提交給發(fā)包人，發(fā)包人收到監(jiān)理人出具的付款證書后的_______天內(nèi)支付給承包人。

（3）工程預(yù)付款由發(fā)包人從月進(jìn)度付款中扣回。在合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的_______%時(shí)開始扣款，直至合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的_______%時(shí)全部扣清。在每次進(jìn)度付款時(shí)，累計(jì)扣回的金額按下列公式計(jì)算：_____________________式中r--每次進(jìn)度付款中累計(jì)扣回的金額；a--工程預(yù)付款總金額；s--合同價(jià)格；c--合同累計(jì)完成金額；f1--按合同條款規(guī)定開始扣款時(shí)合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的比例；f2--按合同條款規(guī)定全部扣清時(shí)合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的比例。上述合同累計(jì)完成金額均指價(jià)格調(diào)整前且未扣保留金的金額。

9.

2.2 工程材料預(yù)付款

（1）形成本合同永久工程的_____________________等主要材料到達(dá)工地并滿足以下條件后，承包人可向監(jiān)理人提交材料預(yù)付款支付申請(qǐng)單，要求給予材料預(yù)付款。

①材料的質(zhì)量和儲(chǔ)存條件符合招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的要求；

②材料已到達(dá)工地，并經(jīng)承包人和監(jiān)理人共同驗(yàn)點(diǎn)入庫；

③承包人應(yīng)按監(jiān)理人的要求提交了材料的訂貨單、收據(jù)或價(jià)格證明文件。

（2）預(yù)付款金額為經(jīng)監(jiān)理人審核后的實(shí)際材料價(jià)的_______％，在月進(jìn)度付款中支付。

（3）預(yù)付款從付款月后的6個(gè)月內(nèi)在月進(jìn)度付款中每月按該預(yù)付款金額的16平均扣還。

9.

2.3 工程進(jìn)度付款

（1）進(jìn)度款按月支付。

（2）承包人按監(jiān)理人規(guī)定的格式提交月進(jìn)度付款申請(qǐng)單，監(jiān)理人在收到月進(jìn)度付款申請(qǐng)____日內(nèi)完成核查，并向發(fā)包人出具月進(jìn)度付款證書，經(jīng)發(fā)包人審批后支付給承包人，支付時(shí)間不應(yīng)超過監(jiān)理人收到月進(jìn)度付款申請(qǐng)單后28天。若不按期支付，則應(yīng)從逾期

第一天起按規(guī)定的逾期付款違約金加付給承包人。

（3）月進(jìn)度付款申請(qǐng)單應(yīng)包括以下內(nèi)容：

① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項(xiàng)目及其它項(xiàng)目的應(yīng)付金額。

② 經(jīng)監(jiān)理人簽認(rèn)的當(dāng)月計(jì)日工支付憑證標(biāo)明的應(yīng)付金額。

③ 按第

9.

2.2款規(guī)定的工程材料預(yù)付款金額。

④ 根據(jù)第

9.

2.8款規(guī)定的價(jià)格調(diào)整金額。

⑤ 扣除按第

9.

2.1款和第

9.

2.2款規(guī)定應(yīng)由發(fā)包人扣還的工程預(yù)付款和工程材料預(yù)付款金額。

⑥ 扣除按第

9.

2.4款規(guī)定應(yīng)由發(fā)包人扣留的保留金金額。

9.

2.4 保留金

（1）由監(jiān)理人從

第一個(gè)月開始，在給承包人的月進(jìn)度付款中扣留_______%作為保留金（其計(jì)算額度不包括預(yù)付款和價(jià)格調(diào)整金額），直至扣留的保留金額達(dá)到合同價(jià)格的_______%為止。

（2）在單位工程或部分工程驗(yàn)收合格并簽發(fā)移交證書后，將其相應(yīng)的保留金總額的12在月進(jìn)度付款中支付給承包人。

（3）在簽發(fā)本合同工程移交證書后14天內(nèi)由監(jiān)理人出具保留金付款證書，發(fā)包人將剩余保留金總額的12支付給承包人。

（4）發(fā)包人應(yīng)在保修期滿后14天內(nèi)將剩余的保留金支付給承包人。

9.

2.5 完工結(jié)算在本合同工程移交證書頒發(fā)后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)按監(jiān)理人批準(zhǔn)的格式提交一份完工付款申請(qǐng)單（一式四份），并按要求附詳細(xì)證明文件，監(jiān)理人應(yīng)在28天內(nèi)完成復(fù)核，并出具完工付款證書報(bào)送發(fā)包人審批。發(fā)包人應(yīng)在收到上述完工付款證書后的60天內(nèi)完成審批并支付給承包人，若發(fā)包人不按期支付，則應(yīng)支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超過銀行同期貸款利率）。

9.

2.6 最終結(jié)清承包人在收到按規(guī)定頒發(fā)的保修責(zé)任終止證書后的28內(nèi)，按監(jiān)理人批準(zhǔn)的格式向監(jiān)理人提交一份最終付款申請(qǐng)單（一式4份）和結(jié)清單，監(jiān)理人應(yīng)在14天內(nèi)完成復(fù)核，出具一份最終付款證書報(bào)發(fā)包人審批，發(fā)包人審查監(jiān)理人提交的最終付款證書后，若確認(rèn)還應(yīng)向承包人付款，則應(yīng)在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認(rèn)承包人應(yīng)向發(fā)包人付款，則發(fā)包人應(yīng)通知承包人，承包人應(yīng)在收到通知后的42天內(nèi)付還發(fā)包人。

9.

2.7 發(fā)包人或承包人若未按期付款，均應(yīng)支付逾期違約金。逾期付款違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：_____________________

9.

2.8 價(jià)格調(diào)整

（1）價(jià)格調(diào)整的差額計(jì)算對(duì)因人工、材料和設(shè)備等物價(jià)波動(dòng)影響合同價(jià)格時(shí)，按下面兩種方法中的第_______種方法計(jì)算價(jià)格調(diào)整的差額，調(diào)整合同價(jià)格。

第一種方法：在整個(gè)合同實(shí)施過程中，合同價(jià)格不因物價(jià)波動(dòng)作任何調(diào)整。

第二種方法：在合同約定工期內(nèi)，現(xiàn)行價(jià)格引起的總價(jià)調(diào)整的絕對(duì)值小于或等于本合同約定總價(jià)的_______%時(shí)，雙方自行承擔(dān)物價(jià)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，合同價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)現(xiàn)行價(jià)格引起的總價(jià)調(diào)整的絕對(duì)值大于本合同約定總價(jià)的_______%時(shí)，取其絕對(duì)值大于_______%的部分為合同價(jià)格的調(diào)整數(shù)。調(diào)增時(shí)，價(jià)格調(diào)整方法為_____________________調(diào)減時(shí)，價(jià)格調(diào)整方法為_____________________

（2）除合同本款規(guī)定的調(diào)價(jià)因素外，其余因素的物價(jià)波動(dòng)均不另行調(diào)價(jià)。

（3）承包人工期延誤后的價(jià)格調(diào)整由于承包人原因未能在合同規(guī)定的完工日期內(nèi)完工，則對(duì)原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實(shí)際完工日期的兩個(gè)價(jià)格指數(shù)中的低者作為現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。若由于發(fā)包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內(nèi)完工，則對(duì)延期期滿后施工的工程，其價(jià)格調(diào)整計(jì)算應(yīng)采用延長后的完工日期與實(shí)際完工日期的兩個(gè)價(jià)格指數(shù)中的低者作為現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

（4）法規(guī)更改引起的價(jià)格調(diào)整在投標(biāo)截止日前的28天后，國家的法律、行政法規(guī)或國務(wù)院有關(guān)部門的規(guī)章和工程所在地的地方法規(guī)和規(guī)章發(fā)生變更，導(dǎo)致承包人在實(shí)施合同期間所需要的工程費(fèi)用發(fā)生除第

9.

2.8款規(guī)定以外的增減時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理人與發(fā)包人和承包人進(jìn)行協(xié)商后確定需調(diào)整的合同金額。

十、合同變更

10.1 變更

10.

1.1 沒有監(jiān)理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監(jiān)理人可根據(jù)工程的需要指示承包人進(jìn)行變更，變更項(xiàng)目未引起工程施工組織和進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)或不影響其原定的價(jià)格時(shí)，不予調(diào)整該項(xiàng)目的單價(jià)。

10.

1.2 變更引起的單價(jià)或合價(jià)調(diào)整，承包人應(yīng)在收到監(jiān)理人發(fā)出的變更指示后28天內(nèi)，向監(jiān)理人提交變更報(bào)價(jià)書，監(jiān)理人在28天內(nèi)對(duì)變更報(bào)價(jià)書進(jìn)行審核后作出變更決定，并通知承包人。價(jià)格審核期間，承包人仍應(yīng)按監(jiān)理人的變更指示進(jìn)行施工。價(jià)格調(diào)整的原則：

（1）工程量清單中有適用于變更工作的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)采用該項(xiàng)目的單價(jià)或合價(jià)。

（2）工程量清單中無適用于變更工作的項(xiàng)目，新增項(xiàng)目單價(jià)計(jì)算方法為：_____________________

10.

1.3 由于發(fā)包人原因引起的變更，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任；由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。

10.2 轉(zhuǎn)包與分包

10.

2.1 承包人不得將其承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包；不得通過租用、借用他人資質(zhì)證書承攬工程；承包人如有上述行為，發(fā)包人有權(quán)立即解除合同，承包人應(yīng)按本合同第11條約定，承擔(dān)違約責(zé)任。

10.

2.2 主要建筑物的主體結(jié)構(gòu)不得進(jìn)行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災(zāi)害或嚴(yán)重影響工程功能和效益的建筑物。

10.

2.3 在合同實(shí)施過程中，有下列情況之一的，發(fā)包人可向承包人推薦分包人：

（1）由于重大設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應(yīng)的施工能力。

（2）由于承包人原因，導(dǎo)致施工工期拖延，承包人無力在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成合同任務(wù)。

（3）項(xiàng)目有特殊技術(shù)要求、特殊工藝或涉及專利權(quán)保護(hù)的。如承包人同意，則應(yīng)由承包人與分包人簽訂分包合同；如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經(jīng)發(fā)包人書面認(rèn)可。

10.

2.4 發(fā)包人一般不得直接指定分包人。但在合同實(shí)施過程中，如承包人無力在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成合同中的應(yīng)急防汛、搶險(xiǎn)等危及公共安全和工程安全的項(xiàng)目，發(fā)包人經(jīng)項(xiàng)目的上級(jí)主管部門同意，可對(duì)該應(yīng)急防汛、搶險(xiǎn)等項(xiàng)目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關(guān)的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)，承包人不對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。

10.

2.5 除發(fā)包人指定分包外，承包人對(duì)其分包項(xiàng)目的實(shí)施以及分包人的行為向發(fā)包人負(fù)全部責(zé)任。承包人應(yīng)對(duì)分包項(xiàng)目的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、計(jì)量和驗(yàn)收等實(shí)施監(jiān)督和管理。十

一、違約與索賠1

1.1 在履行合同過程中，承包人未按第

5.2款規(guī)定履行義務(wù)或發(fā)生下述行為之一者屬承包人違約：1

1.

1.1 承包人無正當(dāng)理由未按開工通知的要求及時(shí)進(jìn)場組織施工和未按本合同約定的進(jìn)度計(jì)劃有效地開展施工準(zhǔn)備，造成工期延誤；1

1.

1.2 承包人將合同或合同的任何部分或任何權(quán)利轉(zhuǎn)讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去；1

1.

1.3 未經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)，承包人私自將已按合同規(guī)定進(jìn)入工地的工程設(shè)備、施工設(shè)備、臨時(shí)工程設(shè)施或材料撤離工地；1

1.

1.4 承包人使用不合格的材料和工程設(shè)備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設(shè)備；1

1.

1.5 由于承包人原因未按合同進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)完成合同規(guī)定的工程或部分工程，連續(xù)3個(gè)月未采取有效措施趕上進(jìn)度，造成工期延誤；1

1.

1.6 承包人在保修期內(nèi)未對(duì)工程移交證書中所列的缺陷清單內(nèi)容進(jìn)行修復(fù)，或經(jīng)監(jiān)理人檢驗(yàn)認(rèn)為修復(fù)質(zhì)量不合格而承包人拒絕再進(jìn)行修補(bǔ)；1

1.

1.7 承包人無正當(dāng)理由否認(rèn)合同有效或拒絕履行合同規(guī)定的承包人義務(wù)，經(jīng)查證核實(shí)后，發(fā)包人可將此行為上報(bào)行業(yè)主管部門，記入該企業(yè)誠信檔案。1

1.2 由于承包人原因本合同項(xiàng)目未能按合同約定的日期完工，承包人應(yīng)支付逾期完工違約金。逾期完工違約金_______元天，累計(jì)不超過_______元。1

1.3 承包人發(fā)生違約行為時(shí)，監(jiān)理人應(yīng)及時(shí)向承包人發(fā)生書面警告或停工整改通知，限期整改；監(jiān)理人發(fā)出停工整改通知28天后，承包人仍無視監(jiān)理人的指示，不提交整改報(bào)告，不采取整改措施，則發(fā)包人可通知承包人解除合同。解除合同時(shí)，承包人應(yīng)按本工程中標(biāo)價(jià)格的_______%（5%～10%）向發(fā)包人支付違約金，同時(shí)應(yīng)賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實(shí)際損失。1

1.4 在履行合同過程中，發(fā)包人未按第

5.1款規(guī)定履行義務(wù)或發(fā)生下述行為之一者屬發(fā)包人違約：1

1.

4.1 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間提供施工用地、測量基準(zhǔn)和應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)的部分準(zhǔn)備工程等承包人施工所需的條件；1

1.

4.2 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時(shí)限向承包人提供應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)的施工圖紙；1

1.

4.3 發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時(shí)間支付各項(xiàng)預(yù)付款或合同價(jià)款，或無正當(dāng)理由阻撓、拒絕批準(zhǔn)任何支付憑證，導(dǎo)致付款延誤；1

1.

4.4 由于法律、財(cái)務(wù)等原因?qū)е掳l(fā)包人已無法繼續(xù)履行或?qū)嵸|(zhì)上已停止履行本合同的義務(wù)。1

1.5 由于發(fā)包人原因造成的工期延誤，由發(fā)包人承擔(dān)由此造成的窩工人員損失和機(jī)械設(shè)備閑置損失，并相應(yīng)順延工期；若發(fā)包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)采取趕工措施所增加的合理費(fèi)用。1

1.6 發(fā)包人違約，并在收到承包人通知后28天內(nèi)仍未采取措施改正，承包人有權(quán)暫停施工，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任。暫停施工后，發(fā)包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權(quán)解除合同。解除合同時(shí)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付已完工程的合同價(jià)款，同時(shí)按本工程中標(biāo)價(jià)格的_______%向承包人支付違約金，同時(shí)應(yīng)賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實(shí)際損失。1

1.7 索賠的提出。雙方有權(quán)根據(jù)本合同及其它有關(guān)規(guī)定向?qū)Ψ教岢鏊髻r。但應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)將索賠意向書提交監(jiān)理人，并抄送違約方。在上述意向書發(fā)出后的28天內(nèi)，再向監(jiān)理單位提交索賠申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明索賠理由和索賠費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)，并應(yīng)附必要的當(dāng)時(shí)記錄和證明材料。如果索賠事件繼續(xù)產(chǎn)生影響，履約方應(yīng)按監(jiān)理單位要求的合理時(shí)間間隔列出索賠累計(jì)金額和提出中期索賠申請(qǐng)報(bào)告，并在索賠事件影響結(jié)束后的28天內(nèi)向監(jiān)理單位提交包括最終索賠金額、延續(xù)記錄、證明材料在內(nèi)的最終索賠申請(qǐng)報(bào)告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。1

1.8 索賠的處理。1

1.

8.1 監(jiān)理人收到履約方提交的索賠意向書，應(yīng)核查履約方的當(dāng)時(shí)記錄，并可指示履約方繼續(xù)作好延續(xù)記錄以備核查，監(jiān)理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。1

1.

8.2 監(jiān)理人收到履約方提交的索賠申請(qǐng)報(bào)告和最終索賠申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)立即依據(jù)當(dāng)時(shí)記錄進(jìn)行審核，并在履約方提交上述報(bào)告后的42天內(nèi)與雙方充分協(xié)商后作出決定，在上述時(shí)限內(nèi)將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。1

1.

8.3 雙方應(yīng)在收到監(jiān)理人的索賠處理決定后14天內(nèi)，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監(jiān)理人。若雙方均接受監(jiān)理單位的決定，則監(jiān)理單位應(yīng)在收到上述通知后的14天內(nèi)將確定的索賠金額列入付款證書中支付；若雙方或其中一方不接受監(jiān)理單位的決定，雙方可共同協(xié)商成立爭議調(diào)解組，任何一方可提請(qǐng)爭議調(diào)解組解決。1

1.

8.4 若履約方未遵守各項(xiàng)索賠規(guī)定，則應(yīng)得到的付款不能超過監(jiān)理人依據(jù)當(dāng)時(shí)記錄核實(shí)后決定的或爭議調(diào)解組提出的或仲裁機(jī)構(gòu)裁定的金額。1

1.9 索賠的期限。承包人提交了完工付款申請(qǐng)單后，應(yīng)認(rèn)為已無權(quán)再提出在本合同工程移交證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請(qǐng)單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發(fā)后發(fā)生的新的索賠。十

二、工程驗(yàn)收1

2.1 發(fā)包人應(yīng)按現(xiàn)行的水利水電工程驗(yàn)收規(guī)程及時(shí)主持或組織工程的各項(xiàng)驗(yàn)收。1

2.2 承包人應(yīng)在接到監(jiān)理人的指示后 天內(nèi)提交、整編應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)的驗(yàn)收資料。1

2.3 無論是發(fā)包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗(yàn)收條件時(shí)不能及時(shí)進(jìn)行完工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，責(zé)任方要承擔(dān)工程保管費(fèi)用_______元，一次性支付給非責(zé)任方。十

三、爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方同意選擇以下第______種方式解決：

①由_______仲裁委員會(huì)仲裁；

②向人民法院起訴。十

四、其它1

4.1 本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為_______個(gè)月。1

4.2 本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。合同簽訂后發(fā)生因不可抗力造成的巨大損失和嚴(yán)重?fù)p壞，致使任何一方無法繼續(xù)履行合同時(shí)，經(jīng)協(xié)商可解除合同。1

4.3 雙方應(yīng)按《廉政合同》范本（見附件

7），在簽訂工程施工合同的同時(shí)，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時(shí)生效。1

4.4 雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名（或簽章）并加蓋單位公章（或合同專用章），合同生效。1

4.5 承包人已將合同工程全部移交給發(fā)包人，且保修期滿，發(fā)包人或被授權(quán)的監(jiān)理人已頒發(fā)保修責(zé)任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規(guī)定應(yīng)履行的義務(wù)時(shí)，合同自然終止。1

4.6 本合同一式_______份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)______份。十

五、合同附件

1.中標(biāo)通知書

2.投標(biāo)報(bào)價(jià)書

3.招標(biāo)文件

4.技術(shù)條款

5.圖紙

6.已標(biāo)價(jià)的工程量清單

7.《廉政合同》

8.其它材料發(fā)包人：（公章）___________ 承包人：（公章）___________法定代表人：（簽名）_______法定代表人：（簽名）_______現(xiàn)場代表：（簽名）_________項(xiàng)目經(jīng)理：（簽名）_________地址：_____________________地址：_____________________編碼：_________________編碼：_________________電話：_____________________電話：_____________________傳真：_____________________傳真：_____________________開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________帳號(hào)：_____________________帳號(hào)：________年____月____日 《廉政合同》范本工程建設(shè)施工廉政合同項(xiàng)目法人（甲方）________________施工單位（乙方）________________為加強(qiáng)水利工程建設(shè)中的黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證工程建設(shè)高效優(yōu)質(zhì)，保證建設(shè)資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。

第一條雙方的責(zé)任

（一）嚴(yán)格遵守黨和國家有關(guān)法律法規(guī)及水利部的有關(guān)規(guī)定。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行_____________________建設(shè)工程的合同，自覺遵守合同。

（三）雙方的業(yè)務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認(rèn)定的商業(yè)秘密和合同另有規(guī)定除外），不得損害國家和集體利益，違反工程建設(shè)管理規(guī)章制度。

（四）建立健全廉政制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政告示牌，公布舉報(bào)電話，監(jiān)督并認(rèn)真查處違法違紀(jì)行為。

（五）任何一方發(fā)現(xiàn)對(duì)方在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時(shí)提醒對(duì)方糾正的權(quán)利和義務(wù)。

（六）發(fā)現(xiàn)對(duì)方嚴(yán)重違反本合同的行為，任何一方有向其上級(jí)有關(guān)部門舉報(bào)、建議給予處理并要求告知處理結(jié)果的權(quán)利。

第二條甲方應(yīng)遵守的內(nèi)容

（一）甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得在乙方報(bào)銷任何應(yīng)由甲方或個(gè)人支付的費(fèi)用等。

（二）甲方工作人員不得參加乙方安排的超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)或可能對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)有影響的其它宴請(qǐng)和娛樂活動(dòng)；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

（三）甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動(dòng)、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等。

（五）除本施工合同有規(guī)定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。

第三條乙方應(yīng)遵守的內(nèi)容

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈(zèng)禮金、有價(jià)證券、貴重禮品。

（二）乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報(bào)銷應(yīng)由甲方單位或個(gè)人支付的任何費(fèi)用。

（三）乙方不得以任何理由邀請(qǐng)甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)及娛樂活動(dòng)。

（四）乙方不得為甲方單位和個(gè)人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

（五）乙方及其工作人員應(yīng)嚴(yán)格按監(jiān)理規(guī)程辦事，不得為謀取私利向監(jiān)理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時(shí)必須對(duì)監(jiān)理單位和工程監(jiān)理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務(wù)。

（六）乙方如果發(fā)現(xiàn)甲方工作人員或工程監(jiān)理人員有違反廉政規(guī)定的行為，應(yīng)向甲方組織或上級(jí)單位舉報(bào)。甲方和工程監(jiān)理部門不得找任何借口對(duì)乙方進(jìn)行報(bào)復(fù)。甲方對(duì)舉報(bào)屬實(shí)或嚴(yán)格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請(qǐng)投標(biāo)權(quán)。

第四條違約責(zé)任

（一）甲方及其工作人員違反本合同第

一、二條，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給乙方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。

（二）乙方及其工作人員違反本合同第

一、三條的，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理；給甲方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償；情節(jié)嚴(yán)重的，甲方建議水利建設(shè)主管部門給予乙方二至________年內(nèi)不得進(jìn)入其主管的水利工程建設(shè)市場的處罰。

第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后止。

第六條本合同作為_____________________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經(jīng)合同雙方簽署立即生效。

第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監(jiān)督單位各執(zhí)一份。甲方單位：（蓋章）______乙方單位：（蓋章）______法定代表人：____________法定代表人：____________地址：__________________地址：__________________電話：__________________電話：__________________監(jiān)督單位：（蓋章）______ 電話：__________________ ________年____月____日 ____市水利局制定____市工商行政管理局監(jiān)制

返

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇四

發(fā)包人：(全稱)__________________________________________

地址：____________________________________________________

法定代表人：______________________________________________

委派現(xiàn)場代表：________________ 聯(lián)系電話___________________

承包人：(全稱)__________________________________________

地址：____________________________________________________

法定代表人：______________________________________________

項(xiàng)目經(jīng)理:_____________________ 聯(lián)系電話___________________

總工程師:_____________________

質(zhì)量負(fù)責(zé)人:___________________

監(jiān)理人：(全稱)__________________________________________

地址：____________________________________________________

總監(jiān)理工程師：________________ 聯(lián)系電話 __________________

監(jiān)理工程師：__________________

發(fā)包人擬修建_________________工程，接受了承包人的投標(biāo)，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1.1工程名稱：__________________________________________

1.2工程地點(diǎn)：__________________________________________

1.3可研文件名稱、文號(hào)：________________________________ 。

1.4初設(shè)文件名稱、文號(hào)：________________________________ 。

1.5工程規(guī)模：__________________________________________ ;

建設(shè)任務(wù)：__________________________________________ 。

1.6工程概算審批總投資____________________萬元;資金來源：_________________________ 。

二、工程承包范圍及合同工程量

2.1工程承包范圍：(包括永久工程、臨時(shí)工程名稱;其中渠系或堤防工程，必須標(biāo)注起止里程樁號(hào))

______________________________________________________ 。

2.2主要合同工程量：(以招投標(biāo)文件為準(zhǔn))________________________________________ 。

三、合同價(jià)款

3.1合同價(jià)款承包方式：____________________________________(詳見合同附件3)。

3.2合同總價(jià)人民幣(大寫)：____________________萬元(人民幣小寫________萬元)。其中：永久工程_______ 萬元;臨時(shí)工程_______萬元;安全措施費(fèi)________萬元;技術(shù)措施費(fèi)_________萬元(詳見合同附件2)。

四、合同工期及進(jìn)度

4.1開工日期：___________ ，竣工日期：____________ 。

4.2合同工期總?cè)諝v天數(shù)：____________天。

4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)度滿足控制性工期要求。

關(guān)鍵項(xiàng)目控制性工期表

序號(hào)關(guān)鍵項(xiàng)目名稱最遲完工日期備注

4.4承包人在保證工程質(zhì)量的前提下，發(fā)包人要求按合同規(guī)定的完工日期提前完工，按監(jiān)理人核實(shí)的提前天數(shù)，發(fā)包人可向承包人支付提前完工獎(jiǎng)金，提前完工獎(jiǎng)勵(lì)金計(jì)算方法：______________________ 。

五、雙方的義務(wù)和責(zé)任

5.1發(fā)包人的義務(wù)和責(zé)任

5.1.1發(fā)包人應(yīng)遵守與本合同有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5.1.2發(fā)包人負(fù)責(zé)在主體工程開工前按有關(guān)規(guī)定辦理水利工程開工許可手續(xù)，并委托監(jiān)理人于______年______月____日前向承包人發(fā)布開工通知。否則，承擔(dān)工程延誤責(zé)任。

5.1.3發(fā)包人應(yīng)在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人進(jìn)入工地開展監(jiān)理工作，并在開工通知發(fā)布前將監(jiān)理任命及發(fā)包人相關(guān)人員職權(quán)、聯(lián)絡(luò)方式通知承包人。

發(fā)包人主要人員的職權(quán)表

序號(hào)姓名職務(wù)在合同中的主要職權(quán)聯(lián)絡(luò)方式

5.1.4發(fā)包人應(yīng)按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協(xié)調(diào)征地移民責(zé)任單位辦清施工用地范圍內(nèi)的征地移民，按時(shí)向承包人提供施工用地。否則，承擔(dān)工期延誤責(zé)任。

提供的用地范圍為：_______________________________________;

期限：___________________________________________________。

5.1.5發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔(dān)的施工準(zhǔn)備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。否則，承擔(dān)工期延誤責(zé)任。

提供承包人使用的工程為：_________________________________;

期限：___________________________________________________。

5.1.6發(fā)包人應(yīng)按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現(xiàn)場測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)及其書面資料。

5.1.7發(fā)包人應(yīng)向承包人提供已有的與本合同工程有關(guān)的水文和地質(zhì)勘探資料，但只對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不對(duì)承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負(fù)責(zé)。

5.1.8發(fā)包人應(yīng)委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內(nèi)向承包人提供應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)提供的圖紙。

發(fā)包人負(fù)責(zé)提供的圖紙和期限

序號(hào)圖紙名稱提交日期份數(shù)備注

5.1.9發(fā)包人應(yīng)按合同約定按時(shí)支付合同價(jià)款。

5.1.10發(fā)包人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本工程的文明施工、治安保衛(wèi)、施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災(zāi)等工作。發(fā)包人對(duì)文明施工的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)工作不免除承包人應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

5.1.11發(fā)包人應(yīng)按環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)審查承包人所采取的環(huán)境保護(hù)措施，并監(jiān)督其實(shí)施。

5.1.12發(fā)包人應(yīng)協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木的保護(hù)工作，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用;協(xié)助承包人辦理爆破、安全以及特種行業(yè)許可手續(xù)。

5.1.13發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定負(fù)責(zé)辦理由發(fā)包人投保的保險(xiǎn)。發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理的保險(xiǎn)有：______________________________________________

5.1.14發(fā)包人應(yīng)按現(xiàn)行水利水電工程驗(yàn)收規(guī)定，組織或主持有關(guān)驗(yàn)收工作。

5.1.15其它責(zé)任：_____________________________________________

5.2承包人的義務(wù)和責(zé)任

5.2.1承包人應(yīng)遵守與本合同工程有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5.2.2承包人根據(jù)招標(biāo)文件的約定按時(shí)向發(fā)包人提交履約擔(dān)保證件或現(xiàn)金。本合同履約擔(dān)保金額為人民幣(大寫) ___________萬元。履約擔(dān)保證件在保修責(zé)任終止前有效，并在有效期結(jié)束后14天內(nèi)退還給承包人;履約保證金在工程驗(yàn)收合格后14天內(nèi)返還承包人。

5.2.3承包人應(yīng)在接到開工通知后________日內(nèi)，按投標(biāo)文件及時(shí)向工地調(diào)遣或雇傭人員和調(diào)配施工設(shè)備、材料進(jìn)入工地，按施工總進(jìn)度要求完成施工準(zhǔn)備工作。若承包人未按合同要求按時(shí)調(diào)遣人員、設(shè)備、材料，或擅自變更投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

5.2.4承包人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關(guān)的任何指示，嚴(yán)格按監(jiān)理審批的施工圖紙進(jìn)行施工。

5.2.5承包人應(yīng)按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》規(guī)定的內(nèi)容和期限，編制施工組織設(shè)計(jì)、施工措施計(jì)劃和由承包人負(fù)責(zé)的施工圖紙，報(bào)送監(jiān)理人審批，并對(duì)現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負(fù)全部責(zé)任。

5.2.6承包人按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理由承包人投保的保險(xiǎn)。

5.2.7承包人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定文明施工，避免施工對(duì)公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。

5.2.8承包人應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章，按有關(guān)規(guī)定采取必要措施保護(hù)工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財(cái)產(chǎn)損失，避免施工對(duì)公眾利益的損害。

5.2.9承包人應(yīng)嚴(yán)格按施工圖紙和本合同招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》規(guī)定的質(zhì)量要求完成各項(xiàng)工作。

5.2.10承包人應(yīng)按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實(shí)施與本工程有關(guān)的其它各項(xiàng)工作提供必要的條件。

5.2.11承包人應(yīng)在工程通過完工驗(yàn)收后________天內(nèi)完成工地清理并撤退其人員、施工設(shè)備和剩余材料。

5.2.12其它責(zé)任：_________________________________________

六、監(jiān)理人的職責(zé)

6.1監(jiān)理人應(yīng)履行合同規(guī)定的職責(zé)。

6.2監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權(quán)力，若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權(quán)力前必須得到發(fā)包人批準(zhǔn)，則應(yīng)在合同或補(bǔ)充協(xié)議中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使這種權(quán)力應(yīng)視為已得到發(fā)包人的事先批準(zhǔn)。

6.3監(jiān)理人負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核和合同管理;協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系;工程分包、工期調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等，監(jiān)理人在作出決定前，應(yīng)得到發(fā)包人的批準(zhǔn);屬重大設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)按行政審批部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行控制。

6.4總監(jiān)理工程師是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理職責(zé)的全權(quán)負(fù)責(zé)人。總監(jiān)理工程師應(yīng)全面負(fù)責(zé)發(fā)包人委托的監(jiān)理工作。組織施工組織設(shè)計(jì)審查，簽發(fā)施工圖紙、監(jiān)理文件，組織工程質(zhì)量檢查評(píng)定與分部工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收，審簽工程進(jìn)度結(jié)算資料。

6.5監(jiān)理工程師在總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)開展監(jiān)理工作。

6.6監(jiān)理人的指示應(yīng)蓋有監(jiān)理人授權(quán)的現(xiàn)場機(jī)構(gòu)公章和總監(jiān)或其授權(quán)監(jiān)理人員簽名。

監(jiān)理人的指示

序號(hào)監(jiān)理指示名稱監(jiān)理指示主要內(nèi)容

1開工通知監(jiān)理人按照有關(guān)規(guī)定，向承包人發(fā)布單位工程、分部(分項(xiàng))工程、單元工程等開工通知。

2監(jiān)理審批文件施工組織設(shè)計(jì)審批文件，施工導(dǎo)流及度汛方案審批文件，工程質(zhì)量評(píng)定項(xiàng)目劃分審批文件，試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批文件，簽發(fā)施工圖紙等。

3工序及隱蔽工程驗(yàn)收簽證重要工序及隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行下一工序施工。

4施工過程質(zhì)量控制指令要求承包人提供試驗(yàn)和檢測成果;停止各種違章作業(yè)行為;停止不合格的材料、設(shè)備、設(shè)施的安裝與使用;要求對(duì)不合格工序進(jìn)行補(bǔ)工或返工;對(duì)造成質(zhì)量事故或多次嚴(yán)重違規(guī)的責(zé)任人提出處理意見;質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監(jiān)理可以做出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)。

5施工過程進(jìn)度控制指令要求承包人加快工程建設(shè)進(jìn)度或加速施工的指令，督促承包人做出調(diào)整安排、編報(bào)趕工措施報(bào)告，報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)，并督促實(shí)施。

6工程造價(jià)控制指令工程量審定表、工程進(jìn)度結(jié)算表、完工結(jié)算審簽資料等。

7現(xiàn)場協(xié)調(diào)指令工程變更、價(jià)格調(diào)整、工程停工或緩建、合同終止、違約責(zé)任劃分，多家承包人交叉作業(yè)干擾，現(xiàn)場矛盾協(xié)調(diào)等指令。

…

七、質(zhì)量

7.1承包人應(yīng)在工地設(shè)置專門的質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)，配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢查制度。承包人在接到開工通知后________天內(nèi)，向監(jiān)理人提交工程質(zhì)量檢查計(jì)劃和措施報(bào)告報(bào)送監(jiān)理人審批。

7.2承包人應(yīng)嚴(yán)格按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，認(rèn)真履行質(zhì)量檢查職責(zé),詳細(xì)作好質(zhì)量檢查記錄，編寫質(zhì)量檢查報(bào)表，每______個(gè)月向監(jiān)理人提交質(zhì)量自檢報(bào)告。

7.3監(jiān)理人有權(quán)對(duì)全部工程的所有部位及其任何一項(xiàng)工藝、材料和工程設(shè)備進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，承包人應(yīng)為監(jiān)理人的質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)提供一切方便。監(jiān)理人的檢查和檢驗(yàn)不免除承包人按合同規(guī)定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

7.4承包人負(fù)責(zé)采購的材料和工程設(shè)備，應(yīng)由承包人會(huì)同監(jiān)理人進(jìn)行檢驗(yàn)和交貨驗(yàn)收, 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)同時(shí)查驗(yàn)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證書。承包人還應(yīng)按招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的規(guī)定進(jìn)行材料的抽樣檢驗(yàn)和工程設(shè)備的檢驗(yàn)測試，并將檢驗(yàn)結(jié)果提交監(jiān)理人，其所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

7.5發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的材料和工程設(shè)備，應(yīng)由發(fā)包人和承包人在合同規(guī)定的交貨地點(diǎn)共同進(jìn)行交貨驗(yàn)收，并由發(fā)包人正式移交給承包人。在驗(yàn)收時(shí)，承包人應(yīng)按監(jiān)理人指示進(jìn)行材料的抽樣檢驗(yàn)和工程設(shè)備的檢驗(yàn)測試，并將檢驗(yàn)結(jié)果提交監(jiān)理人，其所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)，若抽檢不合格時(shí)，由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的工程設(shè)備安裝后，若發(fā)現(xiàn)工程設(shè)備存在缺陷時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理人與承包人共同查找原因，如屬設(shè)備制造不良引起缺陷應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé);如屬承包人運(yùn)輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)。

7.6承包人應(yīng)在工地建立自己的試驗(yàn)室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前______日內(nèi)報(bào)市水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核后實(shí)施。施工檢測所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

承包人無條件和能力建立現(xiàn)場試驗(yàn)室，承包人應(yīng)委托有水利工程質(zhì)量檢測資質(zhì)和資格的檢測單位承擔(dān)現(xiàn)場材料和現(xiàn)場工藝試驗(yàn)等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費(fèi)用由承包人承擔(dān)，檢測費(fèi)在工程開工后________個(gè)月內(nèi)，由發(fā)包人在支付給承包人的月進(jìn)度付款中扣除，按檢測合同規(guī)定支付給檢測單位。

7.7隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收合格后，承包人才能進(jìn)行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監(jiān)理人有權(quán)指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進(jìn)行檢驗(yàn)，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。

7.8工程使用的一切材料和工程設(shè)備均應(yīng)滿足招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》和施工圖紙規(guī)定的品級(jí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)特性。監(jiān)理人有權(quán)禁止使用不合格的材料和工程設(shè)備，可以隨時(shí)發(fā)出指示要求承包人立即采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。若承包人無故拖延或拒絕執(zhí)行監(jiān)理人的上述指示，則發(fā)包人有權(quán)委托其他承包人執(zhí)行該項(xiàng)指示，由此增加的費(fèi)用和利潤以及工期延誤責(zé)任，由承包人承擔(dān)。

7.9承包人對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程施工質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量事故，承包人應(yīng)無條件地按監(jiān)理人的指示采取有效措施進(jìn)行整改，直至施工質(zhì)量達(dá)到合格為止，由此產(chǎn)生的費(fèi)用全部由承包人承擔(dān)。

八、安全

8.1發(fā)包人應(yīng)負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)毓膊块T協(xié)商，建立現(xiàn)場治安管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理全工地的治安保衛(wèi)事宜，負(fù)責(zé)履行本工程的治安保衛(wèi)職責(zé)。

8.2發(fā)包人應(yīng)按《水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》(水利部令第26號(hào))，認(rèn)真履行本工程的安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災(zāi)等工作，組織編制保證安全生產(chǎn)的措施方案和搶險(xiǎn)預(yù)案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書，在工程開工15日內(nèi)報(bào)有管轄權(quán)的水行政主管部門備案。

8.3監(jiān)理人應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同的有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督施工安全工作的實(shí)施，審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本工程建設(shè)安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。

8.4承包人對(duì)本工程的安全施工負(fù)責(zé)。承包人應(yīng)認(rèn)真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設(shè)施和設(shè)備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財(cái)產(chǎn)遭受損害。

8.5承包人必須依法取得安全生產(chǎn)許可證(安全生產(chǎn)許可證編號(hào)為_____________)，并按要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全人員__________名。

8.6承包人單列的施工安全措施費(fèi)經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)后，?？钣糜谑┕ぐ踩雷o(hù)用具及設(shè)施的采購、更新，安全施工措施的落實(shí)以及安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。

8.7對(duì)本工程發(fā)生的重大、特大及特別重大安全事故，發(fā)包人和承包人應(yīng)按《重慶市水利行業(yè)重大特大及特別重大安全事故現(xiàn)場處置程序(試行)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。

8.8發(fā)包人和承包人應(yīng)為執(zhí)行本合同所各自雇用的全部人員承擔(dān)工傷事故責(zé)任，并按各自的責(zé)任進(jìn)行賠償。

九、工程計(jì)量與結(jié)算

9.1計(jì)量

9.1.1本合同的計(jì)量單位，均采用國家法定的計(jì)量單位。

9.1.2計(jì)量方法應(yīng)按本合同招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.1.3本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結(jié)算的工程量應(yīng)是承包人實(shí)際完成的并按有關(guān)計(jì)量規(guī)定計(jì)量的工程量。

9.1.4工程量的計(jì)量必須經(jīng)發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人三方代表簽字認(rèn)可。

9.2 支付

9.2.1工程預(yù)付款

(1)工程預(yù)付款總金額為合同價(jià)格的________ %，分兩次支付給承包人。第一次支付預(yù)付款總額的_______%，第二次支付金額為該預(yù)付款總額的________ %。

(2)第一次預(yù)付款應(yīng)在本合同簽署后______天內(nèi)，并在承包人向發(fā)包人提交了經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可的預(yù)付款保函后支付;第二次預(yù)付款需待承包人主要設(shè)備進(jìn)入工地后，其估算價(jià)值已達(dá)到本次預(yù)付款金額時(shí)，由承包人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理人核實(shí)后出具付款證書提交給發(fā)包人，發(fā)包人收到監(jiān)理人出具的付款證書后的________天內(nèi)支付給承包人。

(3)工程預(yù)付款由發(fā)包人從月進(jìn)度付款中扣回。在合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的_______%時(shí)開始扣款，直至合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的_______%時(shí)全部扣清。在每次進(jìn)度付款時(shí)，累計(jì)扣回的金額按下列公式計(jì)算：

式中r——每次進(jìn)度付款中累計(jì)扣回的金額;

a——工程預(yù)付款總金額;

s——合同價(jià)格;

c——合同累計(jì)完成金額;

f1——按合同條款規(guī)定開始扣款時(shí)合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的比例;

f2——按合同條款規(guī)定全部扣清時(shí)合同累計(jì)完成金額達(dá)到合同價(jià)格的比例。

上述合同累計(jì)完成金額均指價(jià)格調(diào)整前且未扣保留金的金額。

9.2.2工程材料預(yù)付款

(1)形成本合同永久工程的_____________等主要材料到達(dá)工地并滿足以下條件后，承包人可向監(jiān)理人提交材料預(yù)付款支付申請(qǐng)單，要求給予材料預(yù)付款。

①材料的質(zhì)量和儲(chǔ)存條件符合招投標(biāo)文件中《技術(shù)條款》的要求;

②材料已到達(dá)工地，并經(jīng)承包人和監(jiān)理人共同驗(yàn)點(diǎn)入庫;

③承包人應(yīng)按監(jiān)理人的要求提交了材料的訂貨單、收據(jù)或價(jià)格證明文件。

(2)預(yù)付款金額為經(jīng)監(jiān)理人審核后的實(shí)際材料價(jià)的_______%，在月進(jìn)度付款中支付。

(3)預(yù)付款從付款月后的6個(gè)月內(nèi)在月進(jìn)度付款中每月按該預(yù)付款金額的1/6平均扣還。

9.2.3工程進(jìn)度付款

(1)進(jìn)度款按月支付。

(2)承包人按監(jiān)理人規(guī)定的格式提交月進(jìn)度付款申請(qǐng)單，監(jiān)理人在收到月進(jìn)度付款申請(qǐng)14日內(nèi)完成核查，并向發(fā)包人出具月進(jìn)度付款證書，經(jīng)發(fā)包人審批后支付給承包人，支付時(shí)間不應(yīng)超過監(jiān)理人收到月進(jìn)度付款申請(qǐng)單后28天。若不按期支付，則應(yīng)從逾期第一天起按規(guī)定的逾期付款違約金加付給承包人。

(3)月進(jìn)度付款申請(qǐng)單應(yīng)包括以下內(nèi)容：

① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項(xiàng)目及其它項(xiàng)目的應(yīng)付金額。

② 經(jīng)監(jiān)理人簽認(rèn)的當(dāng)月計(jì)日工支付憑證標(biāo)明的應(yīng)付金額。

③ 按第9.2.2款規(guī)定的工程材料預(yù)付款金額。

④ 根據(jù)第9.2.8款規(guī)定的價(jià)格調(diào)整金額。

⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款規(guī)定應(yīng)由發(fā)包人扣還的工程預(yù)付款和工程材料預(yù)付款金額。

⑥ 扣除按第9.2.4款規(guī)定應(yīng)由發(fā)包人扣留的保留金金額。

9.2.4保留金

(1)由監(jiān)理人從第一個(gè)月開始，在給承包人的月進(jìn)度付款中扣留_________%作為保留金(其計(jì)算額度不包括預(yù)付款和價(jià)格調(diào)整金額)，直至扣留的保留金額達(dá)到合同價(jià)格的________%為止。

(2)在單位工程或部分工程驗(yàn)收合格并簽發(fā)移交證書后，將其相應(yīng)的保留金總額的1/2在月進(jìn)度付款中支付給承包人。

(3)在簽發(fā)本合同工程移交證書后14天內(nèi)由監(jiān)理人出具保留金付款證書，發(fā)包人將剩余保留金總額的1/2支付給承包人。

(4)發(fā)包人應(yīng)在保修期滿后14天內(nèi)將剩余的保留金支付給承包人。

9.2.5完工結(jié)算

在本合同工程移交證書頒發(fā)后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)按監(jiān)理人批準(zhǔn)的格式提交一份完工付款申請(qǐng)單(一式四份)，并按要求附詳細(xì)證明文件，監(jiān)理人應(yīng)在28天內(nèi)完成復(fù)核，并出具完工付款證書報(bào)送發(fā)包人審批。發(fā)包人應(yīng)在收到上述完工付款證書后的60天內(nèi)完成審批并支付給承包人，若發(fā)包人不按期支付，則應(yīng)支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息(利息不超過銀行同期貸款利率)。

9.2.6最終結(jié)清

承包人在收到按規(guī)定頒發(fā)的保修責(zé)任終止證書后的28內(nèi)，按監(jiān)理人批準(zhǔn)的格式向監(jiān)理人提交一份最終付款申請(qǐng)單(一式4份)和結(jié)清單，監(jiān)理人應(yīng)在14天內(nèi)完成復(fù)核，出具一份最終付款證書報(bào)發(fā)包人審批，發(fā)包人審查監(jiān)理人提交的最終付款證書后，若確認(rèn)還應(yīng)向承包人付款，則應(yīng)在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認(rèn)承包人應(yīng)向發(fā)包人付款，則發(fā)包人應(yīng)通知承包人，承包人應(yīng)在收到通知后的42天內(nèi)付還發(fā)包人。

9.2.7發(fā)包人或承包人若未按期付款，均應(yīng)支付逾期違約金。逾期付款違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：__________________ 。

9.2.8價(jià)格調(diào)整

(1)價(jià)格調(diào)整的差額計(jì)算

對(duì)因人工、材料和設(shè)備等物價(jià)波動(dòng)影響合同價(jià)格時(shí)，按下面兩種方法中的第_______種方法計(jì)算價(jià)格調(diào)整的差額，調(diào)整合同價(jià)格。

第一種方法：在整個(gè)合同實(shí)施過程中，合同價(jià)格不因物價(jià)波動(dòng)作任何調(diào)整。

第二種方法：在合同約定工期內(nèi)，現(xiàn)行價(jià)格引起的總價(jià)調(diào)整的絕對(duì)值小于或等于本合同約定總價(jià)的_______%時(shí)，雙方自行承擔(dān)物價(jià)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，合同價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)現(xiàn)行價(jià)格引起的總價(jià)調(diào)整的絕對(duì)值大于本合同約定總價(jià)的______%時(shí)，取其絕對(duì)值大于________%的部分為合同價(jià)格的調(diào)整數(shù)。

調(diào)增時(shí)，價(jià)格調(diào)整方法為_____________________________;

調(diào)減時(shí)，價(jià)格調(diào)整方法為_____________________________。

(2)除合同本款規(guī)定的調(diào)價(jià)因素外，其余因素的物價(jià)波動(dòng)均不另行調(diào)價(jià)。

(3)承包人工期延誤后的價(jià)格調(diào)整

由于承包人原因未能在合同規(guī)定的完工日期內(nèi)完工，則對(duì)原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實(shí)際完工日期的兩個(gè)價(jià)格指數(shù)中的低者作為現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。若由于發(fā)包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內(nèi)完工，則對(duì)延期期滿后施工的工程，其價(jià)格調(diào)整計(jì)算應(yīng)采用延長后的完工日期與實(shí)際完工日期的兩個(gè)價(jià)格指數(shù)中的低者作為現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

(4)法規(guī)更改引起的價(jià)格調(diào)整

在投標(biāo)截止日前的28天后，國家的法律、行政法規(guī)或國務(wù)院有關(guān)部門的規(guī)章和工程所在地的地方法規(guī)和規(guī)章發(fā)生變更，導(dǎo)致承包人在實(shí)施合同期間所需要的工程費(fèi)用發(fā)生除第9.2.8款規(guī)定以外的增減時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理人與發(fā)包人和承包人進(jìn)行協(xié)商后確定需調(diào)整的合同金額。

十、合同變更

10.1變更

10.1.1沒有監(jiān)理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監(jiān)理人可根據(jù)工程的需要指示承包人進(jìn)行變更，變更項(xiàng)目未引起工程施工組織和進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)或不影響其原定的價(jià)格時(shí)，不予調(diào)整該項(xiàng)目的單價(jià)。

10.1.2變更引起的單價(jià)或合價(jià)調(diào)整，承包人應(yīng)在收到監(jiān)理人發(fā)出的變更指示后28天內(nèi)，向監(jiān)理人提交變更報(bào)價(jià)書，監(jiān)理人在28天內(nèi)對(duì)變更報(bào)價(jià)書進(jìn)行審核后作出變更決定，并通知承包人。價(jià)格審核期間，承包人仍應(yīng)按監(jiān)理人的變更指示進(jìn)行施工。價(jià)格調(diào)整的原則：

(1)工程量清單中有適用于變更工作的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)采用該項(xiàng)目的單價(jià)或合價(jià)。

(2)工程量清單中無適用于變更工作的項(xiàng)目，新增項(xiàng)目單價(jià)計(jì)算方法為：_______________________________ 。

10.1.3由于發(fā)包人原因引起的變更，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任;由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。

10.2 轉(zhuǎn)包與分包

10.2.1承包人不得將其承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包;不得通過租用、借用他人資質(zhì)證書承攬工程;承包人如有上述行為，發(fā)包人有權(quán)立即解除合同，承包人應(yīng)按本合同第11條約定，承擔(dān)違約責(zé)任。

10.2.2主要建筑物的主體結(jié)構(gòu)不得進(jìn)行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災(zāi)害或嚴(yán)重影響工程功能和效益的建筑物。

10.2.3在合同實(shí)施過程中，有下列情況之一的，發(fā)包人可向承包人推薦分包人：

(1)由于重大設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應(yīng)的施工能力。

(2)由于承包人原因，導(dǎo)致施工工期拖延，承包人無力在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成合同任務(wù)。

(3)項(xiàng)目有特殊技術(shù)要求、特殊工藝或涉及專利權(quán)保護(hù)的。如承包人同意，則應(yīng)由承包人與分包人簽訂分包合同;如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經(jīng)發(fā)包人書面認(rèn)可。

10.2.4發(fā)包人一般不得直接指定分包人。但在合同實(shí)施過程中，如承包人無力在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成合同中的應(yīng)急防汛、搶險(xiǎn)等危及公共安全和工程安全的項(xiàng)目，發(fā)包人經(jīng)項(xiàng)目的上級(jí)主管部門同意，可對(duì)該應(yīng)急防汛、搶險(xiǎn)等項(xiàng)目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關(guān)的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)，承包人不對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。

10.2.5除發(fā)包人指定分包外，承包人對(duì)其分包項(xiàng)目的實(shí)施以及分包人的行為向發(fā)包人負(fù)全部責(zé)任。承包人應(yīng)對(duì)分包項(xiàng)目的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、計(jì)量和驗(yàn)收等實(shí)施監(jiān)督和管理。

十一、違約與索賠

11.1在履行合同過程中，承包人未按第5.2款規(guī)定履行義務(wù)或發(fā)生下述行為之一者屬承包人違約：

11.1.1承包人無正當(dāng)理由未按開工通知的要求及時(shí)進(jìn)場組織施工和未按本合同約定的進(jìn)度計(jì)劃有效地開展施工準(zhǔn)備，造成工期延誤;

11.1.2承包人將合同或合同的任何部分或任何權(quán)利轉(zhuǎn)讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去;

11.1.3未經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)，承包人私自將已按合同規(guī)定進(jìn)入工地的工程設(shè)備、施工設(shè)備、臨時(shí)工程設(shè)施或材料撤離工地;

11.1.4承包人使用不合格的材料和工程設(shè)備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設(shè)備;

11.1.5由于承包人原因未按合同進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)完成合同規(guī)定的工程或部分工程，連續(xù)3個(gè)月未采取有效措施趕上進(jìn)度，造成工期延誤;

11.1.6承包人在保修期內(nèi)未對(duì)工程移交證書中所列的缺陷清單內(nèi)容進(jìn)行修復(fù)，或經(jīng)監(jiān)理人檢驗(yàn)認(rèn)為修復(fù)質(zhì)量不合格而承包人拒絕再進(jìn)行修補(bǔ);

11.1.7承包人無正當(dāng)理由否認(rèn)合同有效或拒絕履行合同規(guī)定的承包人義務(wù)，經(jīng)查證核實(shí)后，發(fā)包人可將此行為上報(bào)行業(yè)主管部門，記入該企業(yè)誠信檔案。

11.2由于承包人原因本合同項(xiàng)目未能按合同約定的日期完工，承包人應(yīng)支付逾期完工違約金。逾期完工違約金______元/天，累計(jì)不超過___________元。

11.3承包人發(fā)生違約行為時(shí)，監(jiān)理人應(yīng)及時(shí)向承包人發(fā)生書面警告或停工整改通知，限期整改;監(jiān)理人發(fā)出停工整改通知28天后，承包人仍無視監(jiān)理人的指示，不提交整改報(bào)告，不采取整改措施，則發(fā)包人可通知承包人解除合同。解除合同時(shí)，承包人應(yīng)按本工程中標(biāo)價(jià)格的___________%(5%~10%)向發(fā)包人支付違約金，同時(shí)應(yīng)賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實(shí)際損失。

11.4在履行合同過程中，發(fā)包人未按第5.1款規(guī)定履行義務(wù)或發(fā)生下述行為之一者屬發(fā)包人違約：

11.4.1發(fā)包人未能按合同規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間提供施工用地、測量基準(zhǔn)和應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)的部分準(zhǔn)備工程等承包人施工所需的條件;

11.4.2發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時(shí)限向承包人提供應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)的施工圖紙;

11.4.3發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時(shí)間支付各項(xiàng)預(yù)付款或合同價(jià)款，或無正當(dāng)理由阻撓、拒絕批準(zhǔn)任何支付憑證，導(dǎo)致付款延誤;

11.4.4由于法律、財(cái)務(wù)等原因?qū)е掳l(fā)包人已無法繼續(xù)履行或?qū)嵸|(zhì)上已停止履行本合同的義務(wù)。

11.5由于發(fā)包人原因造成的工期延誤，由發(fā)包人承擔(dān)由此造成的窩工人員損失和機(jī)械設(shè)備閑置損失，并相應(yīng)順延工期;若發(fā)包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)采取趕工措施所增加的合理費(fèi)用。

11.6發(fā)包人違約，并在收到承包人通知后28天內(nèi)仍未采取措施改正，承包人有權(quán)暫停施工，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任。暫停施工后，發(fā)包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權(quán)解除合同。解除合同時(shí)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付已完工程的合同價(jià)款，同時(shí)按本工程中標(biāo)價(jià)格的________%向承包人支付違約金，同時(shí)應(yīng)賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實(shí)際損失。

11.7索賠的提出。雙方有權(quán)根據(jù)本合同及其它有關(guān)規(guī)定向?qū)Ψ教岢鏊髻r。但應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)將索賠意向書提交監(jiān)理人，并抄送違約方。在上述意向書發(fā)出后的28天內(nèi)，再向監(jiān)理單位提交索賠申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明索賠理由和索賠費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)，并應(yīng)附必要的當(dāng)時(shí)記錄和證明材料。如果索賠事件繼續(xù)產(chǎn)生影響，履約方應(yīng)按監(jiān)理單位要求的合理時(shí)間間隔列出索賠累計(jì)金額和提出中期索賠申請(qǐng)報(bào)告，并在索賠事件影響結(jié)束后的28天內(nèi)向監(jiān)理單位提交包括最終索賠金額、延續(xù)記錄、證明材料在內(nèi)的最終索賠申請(qǐng)報(bào)告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。

11.8索賠的處理。

11.8.1監(jiān)理人收到履約方提交的索賠意向書，應(yīng)核查履約方的當(dāng)時(shí)記錄，并可指示履約方繼續(xù)作好延續(xù)記錄以備核查，監(jiān)理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。

11.8.2監(jiān)理人收到履約方提交的索賠申請(qǐng)報(bào)告和最終索賠申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)立即依據(jù)當(dāng)時(shí)記錄進(jìn)行審核，并在履約方提交上述報(bào)告后的42天內(nèi)與雙方充分協(xié)商后作出決定，在上述時(shí)限內(nèi)將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。

11.8.3雙方應(yīng)在收到監(jiān)理人的索賠處理決定后14天內(nèi)，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監(jiān)理人。若雙方均接受監(jiān)理單位的決定，則監(jiān)理單位應(yīng)在收到上述通知后的14天內(nèi)將確定的索賠金額列入付款證書中支付;若雙方或其中一方不接受監(jiān)理單位的決定，雙方可共同協(xié)商成立爭議調(diào)解組，任何一方可提請(qǐng)爭議調(diào)解組解決。

11.8.4若履約方未遵守各項(xiàng)索賠規(guī)定，則應(yīng)得到的付款不能超過監(jiān)理人依據(jù)當(dāng)時(shí)記錄核實(shí)后決定的或爭議調(diào)解組提出的或仲裁機(jī)構(gòu)裁定的金額。

11.9索賠的期限。承包人提交了完工付款申請(qǐng)單后，應(yīng)認(rèn)為已無權(quán)再提出在本合同工程移交證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請(qǐng)單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發(fā)后發(fā)生的新的索賠。

十二、工程驗(yàn)收

12.1 發(fā)包人應(yīng)按現(xiàn)行的水利水電工程驗(yàn)收規(guī)程及時(shí)主持或組織工程的各項(xiàng)驗(yàn)收。

12.2承包人應(yīng)在接到監(jiān)理人的指示后______天內(nèi)提交、整編應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)的驗(yàn)收資料。

12.3 無論是發(fā)包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗(yàn)收條件時(shí)不能及時(shí)進(jìn)行完工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，責(zé)任方要承擔(dān)工程保管費(fèi)用_______元，一次性支付給非責(zé)任方。

十三、爭議解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方同意選擇以下第______種方式解決：

①由_______仲裁委員會(huì)仲裁;

②向人民法院起訴。

十四、其它

14.1本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為______個(gè)月。

14.2本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。合同簽訂后發(fā)生因不可抗力造成的巨大損失和嚴(yán)重?fù)p壞，致使任何一方無法繼續(xù)履行合同時(shí)，經(jīng)協(xié)商可解除合同。

14.3雙方應(yīng)按《廉政合同》范本(見附件7)，在簽訂工程施工合同的同時(shí)，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時(shí)生效。

12.4雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名(或簽章)并加蓋單位公章(或合同專用章)，合同生效。

14.5承包人已將合同工程全部移交給發(fā)包人，且保修期滿，發(fā)包人或被授權(quán)的監(jiān)理人已頒發(fā)保修責(zé)任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規(guī)定應(yīng)履行的義務(wù)時(shí)，合同自然終止。

14.6本合同一式______份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)_____份。

十五、合同附件

1.中標(biāo)通知書

2.投標(biāo)報(bào)價(jià)書

3.招標(biāo)文件

4.技術(shù)條款

5.圖紙

6.已標(biāo)價(jià)的工程量清單

7.《廉政合同》

8.其它材料

發(fā) 包 人：______________(公章) 承 包 人：______________(公章)

法定代表人：______________(簽名)法定代表人：______________(簽名)

現(xiàn)場代表：________________(簽名)項(xiàng)目經(jīng)理：________________(簽名)

地 址：_____________________ 地 址：_____________________

郵政編碼：_______________________ 郵政編碼：_______________________

電 話：_____________________ 電 話：_____________________

傳 真：_____________________ 傳 真：_____________________

開戶銀行：_______________________ 開戶銀行：_______________________

帳 號(hào)：_____________________ 帳 號(hào)：_____________________

___________年________月________日

《廉政合同》范本

工程建設(shè)施工廉政合同

項(xiàng)目法人(甲方)__________________________

施工單位(乙方)__________________________

為加強(qiáng)水利工程建設(shè)中的黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證工程建設(shè)高效優(yōu)質(zhì)，保證建設(shè)資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。

第一條 雙方的責(zé)任

(一)嚴(yán)格遵守黨和國家有關(guān)法律法規(guī)及水利部的有關(guān)規(guī)定。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行____________建設(shè)工程的合同，自覺遵守合同。

(三)雙方的業(yè)務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持公開、公正、誠信、透明的原則(除法律認(rèn)定的商業(yè)秘密和合同另有規(guī)定除外)，不得損害國家和集體利益，違反工程建設(shè)管理規(guī)章制度。

(四)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政告示牌，公布舉報(bào)電話，監(jiān)督并認(rèn)真查處違法違紀(jì)行為。

(五)任何一方發(fā)現(xiàn)對(duì)方在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時(shí)提醒對(duì)方糾正的權(quán)利和義務(wù)。

(六)發(fā)現(xiàn)對(duì)方嚴(yán)重違反本合同的行為，任何一方有向其上級(jí)有關(guān)部門舉報(bào)、建議給予處理并要求告知處理結(jié)果的權(quán)利。

第二條 甲方應(yīng)遵守的內(nèi)容

(一)甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得在乙方報(bào)銷任何應(yīng)由甲方或個(gè)人支付的費(fèi)用等。

(二)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)或可能對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)有影響的其它宴請(qǐng)和娛樂活動(dòng);不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

(三)甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動(dòng)、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等。

(五)除本施工合同有規(guī)定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。

第三條 乙方應(yīng)遵守的內(nèi)容

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈(zèng)禮金、有價(jià)證券、貴重禮品。

(二)乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報(bào)銷應(yīng)由甲方單位或個(gè)人支付的任何費(fèi)用。

(三)乙方不得以任何理由邀請(qǐng)甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)及娛樂活動(dòng)。

(四)乙方不得為甲方單位和個(gè)人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。

(五)乙方及其工作人員應(yīng)嚴(yán)格按監(jiān)理規(guī)程辦事，不得為謀取私利向監(jiān)理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時(shí)必須對(duì)監(jiān)理單位和工程監(jiān)理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務(wù)。

(六)乙方如果發(fā)現(xiàn)甲方工作人員或工程監(jiān)理人員有違反廉政規(guī)定的行為，應(yīng)向甲方組織或上級(jí)單位舉報(bào)。甲方和工程監(jiān)理部門不得找任何借口對(duì)乙方進(jìn)行報(bào)復(fù)。甲方對(duì)舉報(bào)屬實(shí)或嚴(yán)格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請(qǐng)投標(biāo)權(quán)。

第四條 違約責(zé)任

(一)甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理;涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任;給乙方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。

(二)乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理;給甲方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償;情節(jié)嚴(yán)重的，甲方建議水利建設(shè)主管部門給予乙方二至五年內(nèi)不得進(jìn)入其主管的水利工程建設(shè)市場的處罰。

第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后止。

第六條 本合同作為______________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經(jīng)合同雙方簽署立即生效。

第七條 本合同一式叁份，甲、乙雙方及監(jiān)督單位各執(zhí)一份。

甲方單位：__________________(蓋章) 乙方單位：_______________(蓋章)

法定代表人：_______________________ 法定代表人：____________________

地 址：_______________________ 地 址：____________________

電 話：_______________________ 電 話：____________________

監(jiān)督單位：__________________(蓋章)

電 話：_________________________

__________年_________月________日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇五

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其它有關(guān)法律，行政法規(guī)，公平和誠實(shí)使用原則，就雙方本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、 工程概況：

(一) 名稱：室內(nèi)地面

1、工程地點(diǎn)：亞都名苑三期 16#、 23# 樓

2、工程面積：按實(shí)際核算面積為準(zhǔn)(單位：m2)

3、工程內(nèi)容：室內(nèi)地面的清理、制作及維修

(二) 施工日期：

1、開工日期： 年 月 日

2、竣工日期： 年 月 日

二、 工程承包方式：包人工

三、 工程施工要求：按甲方規(guī)定的施工要求進(jìn)行施工

四、 合同價(jià)款：按地面實(shí)際核算的面積結(jié)算(單價(jià)：11元/m2)

五、 付款方式：以完成五層為標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，付工程款的75%。完工驗(yàn)收合格之日全部付清其余工程款。

六、 突發(fā)情況：

(一)、誤工情況：

1、因甲方造成乙方工人的施工不能順利進(jìn)行，誤工所產(chǎn)生的費(fèi)用由雙方協(xié)調(diào)解決。

2、因乙方造成不能順利施工，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

(二)、工期情況：

1、因人為不可抗原因造成工期不能按時(shí)完工，工期正常往

2、因雙方原因造成工期不能按時(shí)完工，雙方協(xié)調(diào)解決。

七、 雙方責(zé)任：

(一)、甲方：

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與現(xiàn)場監(jiān)理之間的關(guān)系。

2、按時(shí)支付乙方的工程款。

(二)、乙方：

1、負(fù)責(zé)管理乙方工人。

2、對(duì)工人進(jìn)行安全教育。

3、對(duì)質(zhì)量、文明施工負(fù)責(zé)。

本合同一式2份，雙方各1份。

甲方負(fù)責(zé)人： 乙方負(fù)責(zé)人：

章(手印)： 章(手印)：

年月日：

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇六

甲方：________________________

乙方：________________________

甲方將位于__的住宅樓基礎(chǔ)及土建工程，占地面積__平方米，建筑面積約計(jì)__平方米承包給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)商，一致同意訂立合同如下：

一、建筑結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)

二、承包方式：甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。乙方食住由乙方自行解決，甲方可為乙方提供方便

三、施工工期：自基礎(chǔ)墊層鋪好后，3個(gè)月內(nèi)完成主體工程

四、建設(shè)費(fèi)用及單位

1.基礎(chǔ)澆搗每立方米__元。另，每個(gè)基礎(chǔ)做鋼筋__元，基礎(chǔ)木工工資每平方米__元由甲方負(fù)責(zé)。

2.澆搗圈梁每米__元。主體樓板每層按樓板滴水面積每平方米__元。

3.放樣工資__元/天。柱筋碰焊工資由甲方負(fù)責(zé)。

4.如甲方需要乙方做屋面斜板，屋面斜板面積雙倍計(jì)算。

五、付款方式

1.基礎(chǔ)及圈梁部分：澆搗結(jié)束驗(yàn)收合格后一次性付清。

2.主體部分：每完成一層(含樓板、墻體完成等)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付其工程款的70%，每層余款在全部工程結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)付清。

六、甲方責(zé)任

1.甲方負(fù)責(zé)提供鋼筋、水泥、紅磚、沙石等材料并運(yùn)到工地。

2.甲方解決施工用水、用電。

3.按合同付款。

七、乙方責(zé)任

1.乙方嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)范施工，確保施工安全;乙方要特別做好安全防范工作，在施工中出現(xiàn)的不安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

2.乙方嚴(yán)格按建筑施工規(guī)范建設(shè)，確保工程質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工，造成的損失由乙方承擔(dān)該承擔(dān)的。

3.乙方應(yīng)提前3天通知甲方購買所需建筑材料。乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好水電預(yù)留工作。

4.乙方須自始自終完成所有約定工程，不得半途停止或中止。其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效

甲方(簽字)： ________________________乙方(簽字)：________________________

簽訂日期：_______年______月_____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇七

工程名稱：______________________

發(fā)包人：________________________

發(fā)包人：________________________

承包人：________________________

使用說明

1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標(biāo)文件》、《水利水電工程施工合同技術(shù)條款》（gf-20__-0208），建設(shè)部、國家工商行政管理總局頒發(fā)，并經(jīng)水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（gf-20__-0213）、《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同（示范文本）》（gf- 20__-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-20__-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。

2.水利水電土建工程在編制招標(biāo)文件和施工合同文件時(shí)，應(yīng)全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據(jù)工程實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充，但不得違反公正、公平原則。

3.招投標(biāo)結(jié)束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。

合同編號(hào)：____________

重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本

發(fā)包人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

委派現(xiàn)場代表：___________________________

聯(lián)系電話:________________________________

承包人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

法定代表人：_____________________________

項(xiàng)目經(jīng)理：_______________________________

聯(lián)系電話:________________________________

總工程師：_______________________________

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：_____________________________

監(jiān)理人：（全稱）_________________________

地址：___________________________________

總監(jiān)理工程師：___________________________

聯(lián)系電話:________________________________

監(jiān)理工程師：_____________________________

發(fā)包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標(biāo)，雙方根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循自愿、平等、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1.1? 工程名稱：__________________________

1.2? 工程地點(diǎn)：__________________________

1.3? 可研文件名稱、文號(hào)：_________________

1.4? 初設(shè)文件名稱、文號(hào)：_________________

1.5? 工程規(guī)模：__________________________

建設(shè)任務(wù)：______________________________

1.6? 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________

二、工程承包范圍及合同工程量

2.1? 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時(shí)工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標(biāo)注起止里程樁號(hào)）_________

2.2? 主要合同工程量：（以招投標(biāo)文件為準(zhǔn)）________________

三、合同價(jià)款

3.1? 合同價(jià)款承包方式：___________________（詳見合同附件3）

3.2? 合同總價(jià)人民幣（大寫）：____________萬元

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇八

甲方：

乙方：身份證號(hào)：

為滿足甲方承包高速公路tj12段路基土建工程施工的需要，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。

一、工程內(nèi)容：

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工作內(nèi)容：

4、承包方式：單價(jià)承包。

二、合同清單及價(jià)款

1、單價(jià)及清單見附表

2、附表上的上工程量作為參考量，計(jì)量時(shí)以乙方實(shí)際完成工作量為準(zhǔn)。

3、附表上單價(jià)為乙方施工單價(jià)，甲方不再收取任何費(fèi)用，項(xiàng)目部扣除甲方的管理費(fèi)和其它費(fèi)用均與乙方無關(guān)，支付時(shí)甲方按監(jiān)理工程師認(rèn)可方量和以上單價(jià)之積支付與乙方。

4、由于乙方原因中途退場，上月余留金不再退換。

乙方施工進(jìn)度必須跟上甲方進(jìn)度。

否則甲方有權(quán)中止合同。

三、工程質(zhì)量管理：

乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進(jìn)行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負(fù)責(zé)，因乙方原因造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。

四、工程款支付

1、工程量原則：本工程合同為單價(jià)合同，結(jié)算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認(rèn)乙方完成工程量。

確認(rèn)原則：按圖紙計(jì)量，有變更的按實(shí)際工程量結(jié)算。

2、每月25日?qǐng)?bào)計(jì)量。

3、每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認(rèn)工程量進(jìn)行計(jì)量，合同中的單價(jià)為乙方直接施工單價(jià)，乙方不再承擔(dān)其它任何費(fèi)用，在業(yè)主工程款到位后，三天內(nèi)按乙方工程量附表單價(jià)的90﹪支付給乙方。

余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方，余5﹪作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。

工程保修期為一年。

4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方負(fù)責(zé)。

五、其它

1、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。

2、本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算并付清工程款后失效。

3、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

4、本工程安全事故由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

5、本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進(jìn)場。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇九

案號(hào)（20__）浦民二（商）初字第660號(hào)

尊敬的審判長，審判員：

作為本案被告特別授權(quán)委托代理人，經(jīng)認(rèn)真研究本案相關(guān)事實(shí)，證據(jù)及有關(guān)法規(guī)，我們認(rèn)為本案爭議焦點(diǎn)有三：1保險(xiǎn)合同是否有效2貨損原因3是否屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍原告在保險(xiǎn)合同中并無可保利益，因此保險(xiǎn)合同無效。此外，貨損一不屬自然災(zāi)害，二非保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致，充分的證據(jù)表明系因承運(yùn)人的過失或托運(yùn)人過錯(cuò)導(dǎo)致。亦即：因綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)所致。依相關(guān)保單，保險(xiǎn)條款及法規(guī)，不屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍，屬于保險(xiǎn)除外責(zé)任。依法保險(xiǎn)人不負(fù)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。茲提出如下代理意見供合議庭參考：

為便于合議庭客觀公正審理案件，茲歸納本案基本事實(shí)如下：

20__年10月30日原告與中國*一冶金建設(shè)公司訂立“汽車運(yùn)輸協(xié)議”約定：在運(yùn)輸途中設(shè)備如有損壞，由承運(yùn)人全權(quán)負(fù)責(zé)；接受貨方委托，代辦貨物保險(xiǎn)（原告證據(jù)2）；

20__年11月1日原告向被告投保國內(nèi)水路，陸路貨物運(yùn)輸綜合險(xiǎn)，保險(xiǎn)標(biāo)的為：“吊車200噸”。被保險(xiǎn)人為原告（原告證據(jù)1）。11月2日原告將中國*一冶金建設(shè)公司的7200型履帶吊車運(yùn)送至濟(jì)*鋼廠。

11月3日貨運(yùn)抵目的地后，經(jīng)貨，運(yùn)雙方派員查看，發(fā)現(xiàn)吊車臂桿磨損，并簽發(fā)一份“貨物運(yùn)輸簽收單”。（原告舉證附件三會(huì)簽紀(jì)錄第6行提及此簽收單）確認(rèn)因運(yùn)輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損（被告證據(jù)1）。

11月7日，貨主，承運(yùn)人，日本供方及進(jìn)口商四方經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn)，確認(rèn)有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴(yán)重磨損報(bào)廢。另七根腹桿嚴(yán)重磨損需修復(fù)。其余部分需油柒修補(bǔ)。同時(shí)確認(rèn)：在運(yùn)輸中出現(xiàn)磨損（原告證據(jù)3）。

20__年6月托運(yùn)人收到原告賠償款人民幣130，722元（原告證據(jù)8）。

一本案保險(xiǎn)合同因原告對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的無保險(xiǎn)利益而無效。

本案投保人是承運(yùn)人，承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸中的貨物并不具有法律上承認(rèn)的保險(xiǎn)利益，不能投保貨運(yùn)險(xiǎn)；貨運(yùn)險(xiǎn)性質(zhì)上屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，其保險(xiǎn)標(biāo)的為運(yùn)輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益。承運(yùn)人對(duì)該運(yùn)輸中的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益，并無法律上承認(rèn)的利益。但承運(yùn)人對(duì)其承運(yùn)的貨物負(fù)有保管，照料之責(zé)，對(duì)由于貨損造成的損失對(duì)貨方負(fù)有賠償之責(zé)，而責(zé)任保險(xiǎn)是指以被保險(xiǎn)人對(duì)第三者依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)（保險(xiǎn)法第50條）。因而可以投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)。

原告作為承運(yùn)人本應(yīng)投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)，卻向保險(xiǎn)人投保一般貨運(yùn)險(xiǎn)，并以自已作為被保險(xiǎn)人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運(yùn)輸協(xié)議第8條約定接受貨方委托，代辦貨物保險(xiǎn)。且事先已向貨主收取了保險(xiǎn)費(fèi)24000元。由于承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸中的貨物的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益不具有保險(xiǎn)利益，因此原告對(duì)本案保險(xiǎn)標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的利益，依保險(xiǎn)法第12條相關(guān)規(guī)定，本案保險(xiǎn)合同無效。

<保險(xiǎn)法>第12條規(guī)定：投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具有保險(xiǎn)利益。投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的不具有保險(xiǎn)利益的，保險(xiǎn)合同無效。保險(xiǎn)利益是指投保人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的具有的法律上承認(rèn)的利益。

就貨運(yùn)險(xiǎn)而言，貨主（買賣雙方）作為貨物所有權(quán)人，當(dāng)然對(duì)貨物的財(cái)產(chǎn)及與財(cái)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的其他權(quán)益具有保險(xiǎn)利益。而承運(yùn)人僅對(duì)貨運(yùn)中對(duì)第三者的責(zé)任具有保險(xiǎn)利益，對(duì)貨物本身的財(cái)產(chǎn)權(quán)并不具有保險(xiǎn)利益。因此承運(yùn)人對(duì)貨運(yùn)險(xiǎn)不具有保險(xiǎn)利益而本案保險(xiǎn)合同屬貨運(yùn)險(xiǎn)而非貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)。因此。保險(xiǎn)合同依法無效。

假設(shè)承運(yùn)人是為貨主代辦保險(xiǎn)，那么被保險(xiǎn)人是貨主而非承運(yùn)人，承運(yùn)人仍無權(quán)依據(jù)保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張賠償。只能由貨主自已依保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張保險(xiǎn)理賠。由于貨損原因是承運(yùn)人的過失所致，而運(yùn)輸合同約定：在運(yùn)輸途中，設(shè)備如有損壞，由承運(yùn)人全權(quán)負(fù)責(zé)（原告證據(jù)2）。此外，相關(guān)的法規(guī)亦明確規(guī)定，雖然貨主可依保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)人主張賠償，但保險(xiǎn)人理賠后可依法向承運(yùn)人行使代位追償權(quán)。承運(yùn)人最終仍應(yīng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。而若被保險(xiǎn)人已經(jīng)從第三者取得損害賠償?shù)?，保險(xiǎn)人賠償保險(xiǎn)金時(shí)，可以相應(yīng)扣減被保險(xiǎn)人從第三者已經(jīng)取得的賠償金額（<保險(xiǎn)法>第45條）。因此，無論原告是否為貨主代辦保險(xiǎn)，也無論保險(xiǎn)合同是否有效，承運(yùn)人均不能通過貨運(yùn)險(xiǎn)保障自已的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)代辦保險(xiǎn)，同時(shí)自已應(yīng)向保險(xiǎn)人投保貨運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)，才能為自已依法依約應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任提供相應(yīng)的保險(xiǎn)保障。

二本案貨損原因是因?yàn)槌羞\(yùn)人綁扎不當(dāng)及因?yàn)榘b不當(dāng)。

綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)兩者均系保險(xiǎn)除外責(zé)任，保險(xiǎn)人依法不承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任。此節(jié)事實(shí)有下述相關(guān)證據(jù)證實(shí)。（1）20__年11月3日承運(yùn)人與貨主簽定的：貨物運(yùn)輸簽收單確認(rèn)：因綁扎等原因（被告證據(jù)1）；（2）11月7日之會(huì)簽紀(jì)錄承認(rèn)會(huì)簽了：貨物運(yùn)輸簽收單。確認(rèn)：發(fā)現(xiàn)7200吊車臂桿在運(yùn)輸中出現(xiàn)磨損；發(fā)現(xiàn)7200吊車全車臂桿中有13節(jié)臂桿共存在21處運(yùn)輸過程中造成的磨損（原告證據(jù)3）；（3）12月30日貨主致函原告稱：因你公司之故，造成運(yùn)輸貨物破損。（原告證據(jù)5）；（4）20__年11月12日原告致函被告承認(rèn)：在運(yùn)輸過程中造成貨物損壞。（原告證據(jù)6）；（5）20__年2月4日原告致進(jìn)口商函承認(rèn)：發(fā)現(xiàn)7200履帶式起重機(jī)臂桿在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)了多處磨損。（原告證據(jù)8）；上述五方面的證據(jù)相互印證證實(shí)，運(yùn)輸過程中發(fā)生了貨損，貨損發(fā)生于運(yùn)輸期間；貨損的原因是因?yàn)榻壴划?dāng)及包裝不當(dāng)。該貨損原因不是保單約定的保險(xiǎn)責(zé)任范圍，而是屬于保險(xiǎn)除外責(zé)任。

綁扎不當(dāng)顯然屬承運(yùn)人責(zé)任。查<公路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則>第11條：承運(yùn)人責(zé)任：貨物要捆扎牢固，苫蓋嚴(yán)密。<汽車貨物運(yùn)輸規(guī)則>第五十九條搬運(yùn)裝卸作業(yè)完成后，貨物需綁扎苫蓋篷-布的，搬運(yùn)裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴(yán)密并綁扎牢固；而保單約定的保險(xiǎn)條款第四條規(guī)定：被保險(xiǎn)人的過失所致貨損屬保險(xiǎn)除外責(zé)任。本案原告既是承運(yùn)人又是被保險(xiǎn)人。

包裝不當(dāng)則屬于托運(yùn)人責(zé)任。<合同法>第156條和第306條明確規(guī)定：托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)按照約定的方式包裝貨物。應(yīng)當(dāng)按照通用的方式包裝應(yīng)當(dāng)采取足以保護(hù)標(biāo)的物的包裝方式。對(duì)此<公路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則>第11條及<汽車運(yùn)輸規(guī)則>第35條亦有相似規(guī)定。而包裝不當(dāng)屬于保險(xiǎn)條款第4條3款明確列明的保險(xiǎn)除外責(zé)任。

三本案貨損不屬于保險(xiǎn)責(zé)任范圍。

保單約定的保險(xiǎn)條款為：1994年<國內(nèi)水路，陸（鐵）路貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)條款>.規(guī)定：承保因受保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所造成的損失。質(zhì)言之，保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的前提條件有二：一是保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的；二是因該范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故。并非任何損失均屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍。

本案保險(xiǎn)條款之綜合險(xiǎn)與國際貨運(yùn)險(xiǎn)中的一切險(xiǎn)不同，后者被保險(xiǎn)人僅需證明貨物因外來原因?qū)е聯(lián)p壞即可，前者舉證責(zé)任屬索賠方，亦即，原告首先負(fù)有證明貨損原因是因保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所致之舉證責(zé)任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據(jù)證明貨損系由于列明風(fēng)險(xiǎn)所致。反之，有充分的證據(jù)證實(shí)貨損系由于承運(yùn)人的原因，亦即因綁扎不當(dāng)所致。

該保險(xiǎn)之基本險(xiǎn)中包括列明的五種情形，并不包括本案之在運(yùn)輸過程中受損的情況。只有當(dāng)貨損是由于此種列明風(fēng)險(xiǎn)之一所致時(shí)，保險(xiǎn)人才應(yīng)依約承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任；而綜合險(xiǎn)列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者，保險(xiǎn)人才應(yīng)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。反之，除外條款明確規(guī)定：由于包裝不善，由于被保險(xiǎn)人的過失所致的貨損，屬保險(xiǎn)除外責(zé)任。

本案貨損不是因自然災(zāi)害所致，此點(diǎn)屬不爭之論。貨損也非屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致，。反之，充分的證據(jù)證實(shí)貨損的原因是由于承運(yùn)人綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)。而包裝不當(dāng)及綁扎不當(dāng)無論是托運(yùn)人過錯(cuò)還是承運(yùn)人過失均是保單條款明確約定的保險(xiǎn)除外責(zé)任。而除外責(zé)任除非另有相反約定，保險(xiǎn)人不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。

綜上所述：原被告之間簽訂的保險(xiǎn)合同因原告對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的保險(xiǎn)利益而無效。即便原告是代托運(yùn)人辦理保險(xiǎn)，因貨損原因是由于承運(yùn)人的過失及包裝不當(dāng)所致，既不是基本險(xiǎn)也非綜合險(xiǎn)承保范圍，且屬保險(xiǎn)除外責(zé)任，當(dāng)然不屬保險(xiǎn)責(zé)任范圍。托運(yùn)人已經(jīng)從貨損責(zé)任人處取得賠償，依法保險(xiǎn)人不再承擔(dān)保險(xiǎn)賠償責(zé)任?；谏鲜鍪聦?shí)和理由，敬請(qǐng)合議庭依法駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求。

－－－－－公司

特別授權(quán)委托代理人：

年月日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇十

發(fā)包人：

法定代表人：

承包人：

法定代表人：

依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

工程內(nèi)容：

二、工程承包范圍：

三、合同工期

開工日期：______年____月____日；

竣工日期：______年____月____日；

合同工期總?cè)諝v天數(shù)為____天。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。

五、合同價(jià)款：_____萬元（主體工程預(yù)算價(jià)）。

六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。

七、發(fā)包人工作

1、圖紙發(fā)包人在承包人進(jìn)場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。

2、動(dòng)工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。

3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

4、提供施工人員生活福利住房和臨時(shí)庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。

八、承包人工作

1、進(jìn)場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)，逐月提供建設(shè)計(jì)劃報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。

3、負(fù)責(zé)1#、2#機(jī)組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運(yùn)行機(jī)組保護(hù)棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。

九、材料

所有永久和臨時(shí)工程的建筑材料均由承包人負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實(shí)際完成工程最按建筑定額計(jì)算耗用量結(jié)算。材料價(jià)格按經(jīng)發(fā)包人同意的實(shí)際發(fā)生的市場價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、采購保管費(fèi)結(jié)算。

十、質(zhì)量和驗(yàn)收

中間驗(yàn)收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗(yàn)收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗(yàn)收。凡中間驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目必須合格簽證后方能進(jìn)行下一施工程序工作。

十一、安全施工

承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和所發(fā)生的費(fèi)用。

十二、合同價(jià)款及支付

1、按設(shè)計(jì)預(yù)算單價(jià)作為合同單價(jià)結(jié)算基數(shù)。

2、人工費(fèi)補(bǔ)貼：按實(shí)際計(jì)量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補(bǔ)貼10元。

3、材料費(fèi)價(jià)差：按實(shí)際計(jì)量計(jì)算材料用量，計(jì)算實(shí)際發(fā)生價(jià)扣除預(yù)算價(jià)，等于材料價(jià)差，計(jì)算材料價(jià)差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機(jī)械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。

十三、工程預(yù)付款

合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進(jìn)場人員調(diào)進(jìn)、臨時(shí)工程材料準(zhǔn)備、部份工程材料準(zhǔn)備和施工機(jī)械配備等項(xiàng)工作費(fèi)用。此預(yù)付款在第一臺(tái)機(jī)組完工結(jié)算時(shí)扣回。

十四、進(jìn)度工程款支付

每月25日進(jìn)度工程計(jì)量。承包人憑發(fā)包人月計(jì)量簽證報(bào)送月工程量結(jié)算申報(bào)表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進(jìn)度款給承包人。

十五、完工結(jié)算

完工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報(bào)送工程完工結(jié)算申請(qǐng)書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價(jià)97%的尚金額給承包人。

十六、質(zhì)量保修金

完工結(jié)算總價(jià)的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。

十七、違約、索賠、爭議

1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。

2、若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。

3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由_____人民法院進(jìn)行裁決。

十八、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。

十九、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。

二十、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。

發(fā)包人：

住所：

代表：

電話：

______年____月____日

承包人：

住所：

代表：

電話：

______年____月____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇十一

建設(shè)單位： (簡稱甲方)

施工單位： (簡稱乙方)

甲方現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)廠房工程，委托乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行施工，為了明確分工、互相協(xié)助、保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下合同：

第一條、工程名稱：

第二條、工程地點(diǎn)：

第三條、工程概況：廠房面積約 。

第四條、工程承包形式及施工依據(jù)：

1、承包形式：制作、安裝廠房鋼結(jié)構(gòu)。

2、承包范圍：

鋼構(gòu)部分：廠房鋼結(jié)構(gòu)部份的制作與安裝。含預(yù)埋件、鋼柱、鋼梁、屋墻面檀條和彩鋼瓦等。

3、施工依據(jù)：按甲方要求(施工圖紙，工程技術(shù)聯(lián)系單，有關(guān)規(guī)范為準(zhǔn)，材料型號(hào)、規(guī)格以圖紙和工程預(yù)算表)為準(zhǔn)。

第五條、材料必須是國有正規(guī)大廠的國標(biāo)材，并附來材質(zhì)檢報(bào)告。工程質(zhì)量：按甲方要求滿足圖紙和有關(guān)施工規(guī)范要求，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

第六條、工期：工程工期為 天。如遇雨天、停電等不可抗拒因素影響的情況，或由甲方原因造成延誤的情況，則按實(shí)際天數(shù)工期順延。

第七條、工程造價(jià)：

1、工程造價(jià)：

a、鋼構(gòu)為屋面驗(yàn)收元/m2。

b、配套設(shè)施根據(jù)報(bào)價(jià)單按實(shí)際結(jié)算(不含稅)。

2、工程項(xiàng)目若有增加時(shí)雙方再確認(rèn)增加工程造價(jià)。

第八條、付款方式：

合同簽訂后甲方按乙方的工程進(jìn)度進(jìn)行付款，完工驗(yàn)收合格后留總工程款5%作為質(zhì)保金，在工程驗(yàn)收后壹個(gè)月內(nèi)付清。

第九條、施工：

1、乙方在施工前應(yīng)制定安全措施，并承擔(dān)施工安全責(zé)任。在施工過程中必須加強(qiáng)安全意識(shí)教育并現(xiàn)場督導(dǎo)落實(shí)，為現(xiàn)場施工人員購買足夠的人身意外等保

2、甲方無償提供現(xiàn)場安裝施工用水電。進(jìn)入工地的道路和廠房地面由甲方負(fù)責(zé)平整好供乙方運(yùn)輸車輛進(jìn)入。

3、甲方任命駐工地代表為乙方任命駐工地代表為任命的駐工地代表分別代表各方簽發(fā)有關(guān)工程聯(lián)系單、簽證單、結(jié)算單等及辦理工程相關(guān)事宜。

第十條、驗(yàn)收：

1、驗(yàn)收依據(jù)：以簽訂合同時(shí)甲方提供的施工圖紙及施工變更通知、國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

2、工程質(zhì)量等級(jí)合格。

3、甲方應(yīng)在本項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程完工一星期內(nèi)組織驗(yàn)收。

第十一條、保修時(shí)間及內(nèi)容：本廠房鋼結(jié)構(gòu)保修期為 年，自驗(yàn)收合格后起計(jì)。保修期內(nèi)因乙方施工原因引起該廠房的質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)返工修理，如系自然災(zāi)害(如地震、臺(tái)風(fēng)等)或人為破壞不屬于乙方負(fù)責(zé)而引起的質(zhì)量問題和損壞相應(yīng)責(zé)任由甲方自行負(fù)責(zé)。

第十二條、法律責(zé)任

1、在施工過程中，因甲方原因致乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)，乙方因違反安全制度和操作規(guī)程所造成事故由乙方負(fù)責(zé)。

2、乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行施工，保證按時(shí)完成任務(wù)，保質(zhì)保量。如因乙方延誤工時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

3、合同依法成立，具有法律約束力，合同發(fā)生糾紛時(shí)，甲乙雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的精神及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)或仲裁，及向人民法院起訴。

第十三條、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商后再另行補(bǔ)充。

甲方(蓋章) 乙方：(蓋章)

代表簽字： 代表簽字：

年 月 日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇十二

【頒布單位】水利部 中華人民共和國國家電力公司 國家工商行政管理局

【發(fā)文編號(hào)】gf―20__―02022

第一部分 通用合同條款

一、詞語涵義

1 詞語涵義

除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應(yīng)具有本條所賦予的涵義：

1.1 有關(guān)合同雙方和監(jiān)理人的詞語

(1)發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當(dāng)事人。

(2)承包人：指與發(fā)包人簽訂本合同協(xié)議書的當(dāng)事人。

(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當(dāng)事人。

(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對(duì)本合同實(shí)施監(jiān)理的當(dāng)事人。

1.2 有關(guān)合同組成文件的詞語

(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。

(2)技術(shù)條款：指本合同的技術(shù)條款和由監(jiān)理人作出或批準(zhǔn)的對(duì)技術(shù)條款修改或補(bǔ)充的文件。

(3)圖紙：指列入合同的招標(biāo)圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)，以及列入合同的投標(biāo)圖紙和由承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。

(4)施工圖紙：指上述第(3)項(xiàng)規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。

(5)投標(biāo)文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作，在投標(biāo)時(shí)按招標(biāo)文件的要求向發(fā)包人提交的投標(biāo)報(bào)價(jià)書、已標(biāo)價(jià)的工程量清單及其他文件。

(6)中標(biāo)通知書：指發(fā)包人正式向中標(biāo)人授標(biāo)的通知書。

1.3 有關(guān)工程和設(shè)備的詞語

(1)工程：指永久工程和臨時(shí)工程或?yàn)槎咧弧?/p>

(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應(yīng)建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設(shè)備)。

(3)臨時(shí)工程：指為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作所需的各類非永久工程(不包括施工設(shè)備)。

(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。

(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。

(6)工程設(shè)備：指構(gòu)成或計(jì)劃構(gòu)成永久工程一部分的機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備、儀器裝置及其他類似的設(shè)備和裝置。

(7)施工設(shè)備：指為完成本合同規(guī)定的各項(xiàng)工作所需的全部用于施工的設(shè)備、器具和其他物品(不包括臨時(shí)工程和材料)。

(8)承包人設(shè)備：指承包人的施工設(shè)備。

(9)進(jìn)點(diǎn)：指承包人接到開工通知后進(jìn)入施工場地。

1.4 有關(guān)工期的詞語

(1)開工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。

(2)開工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。

(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗(yàn)收后在移交證書(或臨時(shí)移交證書)中寫明的完工日。

1.5 有關(guān)合同價(jià)格和費(fèi)用的詞語

(1)合同價(jià)格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。

(2)費(fèi)用：指為實(shí)施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費(fèi)和應(yīng)分?jǐn)偟钠渌M(fèi)用，但不包括利潤。

1.6 其他詞語

(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。

(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報(bào)、傳真和電子郵件。

(3)天：指日歷天。

二、合同文件

2 語言文字和法律

2.1 語言文字

本合同使用的語言文字為

漢語

文字。

2.2 法律、法規(guī)和規(guī)章

適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國國家的法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。

3 合同文件的優(yōu)先順序

組成合同的各項(xiàng)文件應(yīng)互相解釋，互為說明。當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內(nèi)。

三、雙方的一般義務(wù)和責(zé)任

4 發(fā)包人的一般義務(wù)和責(zé)任

4.1 遵守法律、法規(guī)和規(guī)章

發(fā)包人應(yīng)在其實(shí)施本合同的全部工作中遵守與本合同有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)承擔(dān)由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責(zé)任。

4.2 發(fā)布開工通知

發(fā)包人應(yīng)委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開工通知。

4.3 安排監(jiān)理人及時(shí)進(jìn)點(diǎn)實(shí)施監(jiān)理

發(fā)包人應(yīng)在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時(shí)進(jìn)入工地開展監(jiān)理工作。

4.4 提供施工用地

發(fā)包人應(yīng)按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內(nèi)的征地和移民，按時(shí)向承包人提供施工用地。

4.5 提供部分施工準(zhǔn)備工程

發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔(dān)的施工準(zhǔn)備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。

甲方：

乙方：

年 月 日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇十三

發(fā)包人：法定代表人：承包人：法定代表人：風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)

根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況工程名稱：工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：

二、工程承包范圍：

三、合同工期開工日期：________年____月____日；風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定

當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：

工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 竣工日期：________年____月____日；合同工期總?cè)諝v天數(shù)為____天。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。

五、合同價(jià)款：_____萬元（主體工程預(yù)算價(jià)）。

六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。

七、發(fā)包人工作

1、圖紙發(fā)包人在承包人進(jìn)場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。

2、動(dòng)工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。

3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

4、提供施工人員生活福利住房和臨時(shí)庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。

八、承包人工作

1、進(jìn)場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)，逐月提供建設(shè)計(jì)劃報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。

3、負(fù)責(zé)

1、2機(jī)組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運(yùn)行機(jī)組保護(hù)棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。

九、材料風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)

承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。

發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。所有永久和臨時(shí)工程的建筑材料均由承包人負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實(shí)際完成工程最按建筑定額計(jì)算耗用量結(jié)算。材料價(jià)格按經(jīng)發(fā)包人同意的實(shí)際發(fā)生的市場價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、采購保管費(fèi)結(jié)算。

十、質(zhì)量和驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。中間驗(yàn)收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗(yàn)收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗(yàn)收。凡中間驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目必須合格簽證后方能進(jìn)行下一施工程序工作。十

一、安全施工承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和所發(fā)生的費(fèi)用。十

二、合同價(jià)款及支付

1、按設(shè)計(jì)預(yù)算單價(jià)作為合同單價(jià)結(jié)算基數(shù)。

2、人工費(fèi)補(bǔ)貼：按實(shí)際計(jì)量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補(bǔ)貼10元。

3、材料費(fèi)價(jià)差：按實(shí)際計(jì)量計(jì)算材料用量，計(jì)算實(shí)際發(fā)生價(jià)扣除預(yù)算價(jià)，等于材料價(jià)差，計(jì)算材料價(jià)差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機(jī)械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。十

三、工程預(yù)付款合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進(jìn)場人員調(diào)進(jìn)、臨時(shí)工程材料準(zhǔn)備、部份工程材料準(zhǔn)備和施工機(jī)械配備等項(xiàng)工作費(fèi)用。此預(yù)付款在第一臺(tái)機(jī)組完工結(jié)算時(shí)扣回。十

四、進(jìn)度工程款支付每月____日進(jìn)度工程計(jì)量。承包人憑發(fā)包人月計(jì)量簽證報(bào)送月工程量結(jié)算申報(bào)表，發(fā)包人在次月____日前支付90%進(jìn)度款給承包人。十

五、完工結(jié)算完工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報(bào)送工程完工結(jié)算申請(qǐng)書，發(fā)包在____月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價(jià)97%的尚金額給承包人。十

六、質(zhì)量保修金風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算

工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。

發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。完工結(jié)算總價(jià)的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期________年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。十

七、違約、索賠、爭議風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任

在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。

1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。

2、若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。

3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由_____人民法院進(jìn)行裁決。十

八、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。十

九、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。二

十、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。發(fā)包人：住所：代表：電話：________年____月____日承包人：住所：代表：電話：________年____月____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇十四

發(fā)包人：

法定代表人：

承包人：

法定代表人：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

工程內(nèi)容：

二、工程承包范圍：

三、合同工期

開工日期：______年____月____日;

竣工日期：______年____月____日;

合同工期總?cè)諝v天數(shù)為____天。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。

五、合同價(jià)款：_____萬元(主體工程預(yù)算價(jià))。

六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。

七、發(fā)包人工作

1、圖紙發(fā)包人在承包人進(jìn)場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。

2、動(dòng)工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。

3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

4、提供施工人員生活福利住房和臨時(shí)庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。

八、承包人工作

1、進(jìn)場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計(jì)，逐月提供建設(shè)計(jì)劃報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。

3、負(fù)責(zé)1#、2#機(jī)組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運(yùn)行機(jī)組保護(hù)棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用。

九、材料

所有永久和臨時(shí)工程的建筑材料均由承包人負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實(shí)際完成工程最按建筑定額計(jì)算耗用量結(jié)算。材料價(jià)格按經(jīng)發(fā)包人同意的實(shí)際發(fā)生的市場價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)、采購保管費(fèi)結(jié)算。

十、質(zhì)量和驗(yàn)收

中間驗(yàn)收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗(yàn)收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗(yàn)收。凡中間驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目必須合格簽證后方能進(jìn)行下一施工程序工作。

十一、安全施工

承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和所發(fā)生的費(fèi)用。

十二、合同價(jià)款及支付

1、按設(shè)計(jì)預(yù)算單價(jià)作為合同單價(jià)結(jié)算基數(shù)。

2、人工費(fèi)補(bǔ)貼：按實(shí)際計(jì)量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補(bǔ)貼10元。

3、材料費(fèi)價(jià)差：按實(shí)際計(jì)量計(jì)算材料用量，計(jì)算實(shí)際發(fā)生價(jià)扣除預(yù)算價(jià)，等于材料價(jià)差，計(jì)算材料價(jià)差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機(jī)械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。

十三、工程預(yù)付款

合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進(jìn)場人員調(diào)進(jìn)、臨時(shí)工程材料準(zhǔn)備、部份工程材料準(zhǔn)備和施工機(jī)械配備等項(xiàng)工作費(fèi)用。此預(yù)付款在第一臺(tái)機(jī)組完工結(jié)算時(shí)扣回。

十四、進(jìn)度工程款支付

每月25日進(jìn)度工程計(jì)量。承包人憑發(fā)包人月計(jì)量簽證報(bào)送月工程量結(jié)算申報(bào)表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進(jìn)度款給承包人。

十五、完工結(jié)算

完工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報(bào)送工程完工結(jié)算申請(qǐng)書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價(jià)97%的尚金額給承包人。

十六、質(zhì)量保修金

完工結(jié)算總價(jià)的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。

十七、違約、索賠、爭議

1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對(duì)方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)按民法典規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。

2、若甲方在整體工程驗(yàn)收合格后，未將款項(xiàng)付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。

3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，由____人民法院進(jìn)行裁決。

十八、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。

十九、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。

二十、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。

發(fā)包人：

住所：

代表：

電話：

______年____月____日

承包人：

住所：

代表：

電話：

______年____月____日

土建工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議篇十五

_____(以下簡稱“業(yè)主”)

____(以下簡稱“監(jiān)理工程師”)

__年__月__日

鑒于業(yè)主欲請(qǐng)監(jiān)理工程師履行某些服務(wù)，即___并已接受監(jiān)理工程師為履行該類服務(wù)所提出的建議書。

茲就以下事項(xiàng)達(dá)成本協(xié)議：

l本協(xié)議書中的措辭和用語應(yīng)與下文提及的“服務(wù)協(xié)議書條件”中分別賦予它們的義相同。

2下列文件應(yīng)被認(rèn)為是組成本協(xié)議書的一部分，并應(yīng)被作為其一部分進(jìn)行閱讀和理解，即：

(a)中標(biāo)函;

(b)協(xié)議書附錄;

(c)土建工程施工監(jiān)理服務(wù)協(xié)議書條件;

(d)附件，即：

附件a——理服務(wù)范圍附件b——業(yè)主提供的人員、設(shè)備、設(shè)施和其他服務(wù)附件c——報(bào)酬和支付

3考慮到下文提及的業(yè)主對(duì)監(jiān)理工程師的支付，監(jiān)理工程師在此同意業(yè)主的要求，遵照本協(xié)議書的規(guī)定履行服務(wù)。

4業(yè)主在此同意按本協(xié)議書規(guī)定的期限和方式，向監(jiān)理工程師支付根據(jù)協(xié)議書規(guī)定應(yīng)付的款項(xiàng)，以此作為履行服務(wù)的報(bào)酬。謹(jǐn)于前文所書明之年月日，由立約雙方根據(jù)有關(guān)的法律簽署本協(xié)議書。

特此證明。

由____在場的情況下

業(yè)主的合法代表簽名：

監(jiān)理工程師的合法代表簽名：

單位蓋章：

單位蓋章：

聯(lián)系人：

聯(lián)系人：

地址：

地址：