隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同的格式和要求是什么樣的呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇一

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點(diǎn)：_______________________

工程內(nèi)容：_______________________

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)

工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：________________________

資金來(lái)源：_______________________

第二條 工程承包范圍

承包范圍：_______________________

第三條 合同工期

開(kāi)工日期：_______________________

竣工日期：_______________________

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天

第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______________________

第五條 合同價(jià)款

金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。

第六條 組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書。

2、中標(biāo)通知書。

3、投標(biāo)書及其附件。

4、本合同專用條款。

5、本合同通用條款。

6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。

7、圖紙。

8、工程量清單。

9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書。

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

第七條 本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

第十條 合同生效

合同訂立時(shí)間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點(diǎn)：_______________________

本合同雙方約定___________________________________后生效。

發(fā) 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

住 所：_______________________ 住 所：_______________________

法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

電 話：_______________________ 電 話：_______________________

傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________

開(kāi) 戶 銀 行：_______________________ 開(kāi) 戶 銀 行：_______________________

賬 號(hào)：_______________________ 賬 號(hào)：_______________________

郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇二

發(fā)包人：(全稱)天津市置業(yè)有限公司

承包人：(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：?????小區(qū)4-8號(hào)樓智能家居工程項(xiàng)目

工程地點(diǎn)：

工程內(nèi)容：?????小區(qū)4-8號(hào)樓共?????平米、???戶智能家居設(shè)備及安裝

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)

資金來(lái)源：自籌

二、工程承包范圍

承包范圍：智能家居設(shè)備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料

三、合同工期

開(kāi)工日期：???年??月??日

竣工日期：???年??月??日

合同工期總?cè)諝v天數(shù)???天。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)

五、合同價(jià)款

金額(大寫)：??????元整(人民幣)

￥：?????(每平方米總價(jià)???元)元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書?

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

5、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時(shí)間：????年??月???日

合同訂立地點(diǎn)：

本合同雙方約定?簽字蓋章?后生效。

發(fā)包人：(公章)?????市?????有限公司?承包人：(公章)天津眾和*電子有限公司

住所：?住所：

法定代表人：?法定代表人：

委托代理人：?委托代理人：

開(kāi)戶銀行：?開(kāi)戶銀行：

帳?號(hào)：?帳?號(hào)：

郵政編碼：?郵政編碼：

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇三

建設(shè)工程施工合同是指合同雙方為了完成建設(shè)工程而明確的雙方的權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。很多建設(shè)工程施工合同的簽訂因?yàn)槭┕し綄?duì)合同的法律知識(shí)不了解，導(dǎo)致簽訂的合同屬于無(wú)效合同，那么建設(shè)工程施工合同無(wú)效的法律后果由哪些呢請(qǐng)閱讀下面的文章進(jìn)行了解。

依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定，合同被確認(rèn)無(wú)效后，將導(dǎo)致合同自始無(wú)效，合同關(guān)系不再存在，當(dāng)事人不再享有和承擔(dān)原合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，不能產(chǎn)生當(dāng)事人|來(lái)源|考試|大|所預(yù)期的法律后果。建設(shè)工程施工合同無(wú)效的法律后果也不例外，但由于其標(biāo)的特殊性，其無(wú)效的處理與普通無(wú)效合同有著很大的差別，當(dāng)事人的締約過(guò)失也比普通無(wú)效合同復(fù)雜。

一、建設(shè)工程施工合同訂立后尚未履行前被確認(rèn)無(wú)效的后果。

尚未履行前被確認(rèn)無(wú)效的建設(shè)工程施工合同，雙方當(dāng)事人均不得再繼續(xù)履行。這時(shí)，合同無(wú)效的處理只按照締約過(guò)失來(lái)承擔(dān)責(zé)任，由有過(guò)錯(cuò)的一方賠償另一方因合同無(wú)效而造成的損失，雙方均有過(guò)錯(cuò)的，依照過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。另外，損害事實(shí)的舉證責(zé)任在受損害一方，如果受損害一方對(duì)其損失不能通過(guò)舉證加以明確，其要求過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任的請(qǐng)求法院不能支持。而有過(guò)錯(cuò)一方除了自行承擔(dān)給自己造成的違法后果外，還要承擔(dān)無(wú)過(guò)錯(cuò)方的實(shí)際損失。

二、建設(shè)工程施工合同已開(kāi)始履行但尚未履行完畢被確認(rèn)無(wú)效的后果。

于建設(shè)工程施工合同尚未履行完畢就被確認(rèn)無(wú)效的情形，筆者認(rèn)為，不能按一般無(wú)效合同的處理原則實(shí)行恢復(fù)原狀或雙方返還，應(yīng)區(qū)分不同的情況處理。

第一種情況，已完成部分工程質(zhì)量低劣，無(wú)法補(bǔ)救或所建工程在防洪區(qū)域內(nèi)對(duì)防洪工程構(gòu)成_____的，應(yīng)按照一般無(wú)效合同的處理原則，已經(jīng)完成部分工程應(yīng)拆除，建設(shè)方支付的工程款應(yīng)返還。

第二種情況，工程質(zhì)量完全合格，也未違反國(guó)家和地方政府的計(jì)劃，則已完成的建設(shè)工程歸建設(shè)方所有，承包方所付出的勞動(dòng)由建設(shè)方折價(jià)補(bǔ)償給施工方，折價(jià)時(shí)應(yīng)該按照合同約定的工程價(jià)款比例折價(jià)。最高院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第10條第1款規(guī)定："建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款"，該解釋的規(guī)定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費(fèi)。第三種情況是賠償損失，如果因建設(shè)方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致合同無(wú)效的，建設(shè)方對(duì)自己的損失自負(fù)，同時(shí)應(yīng)該賠償承包方施工過(guò)程中支付的人工費(fèi)、材料費(fèi)等實(shí)際支出費(fèi)用;如果是承包方存在過(guò)錯(cuò)的，承包方對(duì)自己的損失自負(fù)，同時(shí)要賠償建設(shè)方材料費(fèi)等實(shí)際支出的費(fèi)用。雙方都有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、建設(shè)工程施工合同已履行完畢后被確認(rèn)無(wú)效的后果。

按照最高院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第2條和第3條的規(guī)定處理。

第一，建設(shè)工程施工合同已經(jīng)履行完畢后，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，建設(shè)方應(yīng)該參照合同約定支付承包方工程價(jià)款。但仍應(yīng)追究雙方的其它相應(yīng)法律責(zé)任。

第二，建設(shè)工程施工合同已經(jīng)履行完畢后，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修后建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，建設(shè)方仍應(yīng)參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的維修義務(wù)，或自己維修，或負(fù)擔(dān)建設(shè)方維修費(fèi)。二是維修后建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，建設(shè)方不支付施工方工程款，對(duì)此損失由承包方自行承擔(dān)。同時(shí)按照雙方的過(guò)錯(cuò)及過(guò)錯(cuò)大小對(duì)其它損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認(rèn)無(wú)效后的后續(xù)費(fèi)用，如拆除質(zhì)量不合格的建筑物的費(fèi)用、工程延期費(fèi)用、材料費(fèi)等。

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇四

發(fā)包人（簡(jiǎn)稱甲方）：

承包人（簡(jiǎn)稱乙方）：

依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工程內(nèi)容：

4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

5、資金來(lái)源：

二、工程承包范圍

承包范圍：

三、工程工期

1、開(kāi)工日期：______年___月___日；

2、竣工日期：______年___月___日；

3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。

四、合同價(jià)款

工程總造價(jià)

大寫：___________________元（人民幣）

￥：___________________元（人民幣）

五、發(fā)包人工作

1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______

2、工程開(kāi)工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。

3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi)，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

六、承包人工作

1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；

2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。

3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。

4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。

七、施工組織設(shè)計(jì)和工期

1、工期進(jìn)度：承包人提供施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。

工程師確認(rèn)的時(shí)間：工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)，逾期不批復(fù)則視為同意。

2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔(dān)責(zé)任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延，發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。

八、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

九、材料的提供

承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。

十、工程價(jià)款的結(jié)算

1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。

2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。

3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。

十一、工程的驗(yàn)收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

十二、維修責(zé)任

承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

十三、違約責(zé)任

1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。

2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。

3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。

十四、爭(zhēng)議的解決

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

發(fā)包人：（公章）

委托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

郵政編碼：

______年___月___日

承包人：（公章）

委托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

郵政編碼：

______年___月___日

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇五

甲方(委托方)：______________ 乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號(hào)《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的 原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況

1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。

2.裝飾施工地點(diǎn)：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(hào)(單元)_____室。

3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。

4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》。

5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。

6.本工程由_____設(shè)計(jì)。

7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開(kāi)工，至________年____月____日竣工。

二、工程價(jià)款及結(jié)算方式

1.總價(jià)款：_____(大寫)元(其中：設(shè)計(jì)費(fèi)__元，管理費(fèi)(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

2.合同簽訂后，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元。________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。

三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作

1.甲方開(kāi)工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2.甲方應(yīng)在開(kāi)工前_____天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。

3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4.指派為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記 手續(xù)和其他事項(xiàng)。乙方工作

1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

2.指派為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

五、安全生產(chǎn)：甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明以及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝修過(guò)

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇六

甲方：____________________

乙方：項(xiàng)目承包責(zé)任人 (身份證 ____________________，手機(jī)____________________ ，項(xiàng)目經(jīng)理部名稱：?

丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機(jī)____________________ )

為建設(shè) 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔(dān)任 崗位工作)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)和《關(guān)于印發(fā)〈湖南省建筑工程集團(tuán)總公司項(xiàng)目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號(hào))等集團(tuán)總公司有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，簽訂本用工協(xié)議。

一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同實(shí)施完畢。

二、費(fèi) 用：

1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔(dān)丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費(fèi)等費(fèi)用，共計(jì)人民幣_(tái)______________元/月;?

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔(dān)丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費(fèi)等費(fèi)用，共計(jì)人民幣_(tái)______________元/月。

(一)、工資標(biāo)準(zhǔn)

1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔(dān)丙方稅后工資_______________元。

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔(dān)丙方稅后工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后

乙方仍需要聘用丙方，每年工資調(diào)整額在前一年度“議定工資標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)不少于_______________元/月。

(二)、工資支付方式

1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的檔案工資;

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的檔案工資。

(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(fèi)

1、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔(dān)丙方社保單位繳費(fèi)_______________元、住房公積金單位繳費(fèi)_______________元，企業(yè)年金單位部分_______________元，三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)_______________元/月(該三項(xiàng)繳費(fèi)隨總公司人力資源部每周期核定的標(biāo)準(zhǔn)而調(diào)整)。

2、繳費(fèi)方式：乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用于甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(fèi)。

三、甲方職責(zé)：

1、應(yīng)向乙方真實(shí)反映丙方的個(gè)人資信、履職能力等情況;

2、監(jiān)督乙方按時(shí)足額支付丙方費(fèi)用;

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙、丙雙方關(guān)系;

4、聽(tīng)取乙方關(guān)于丙方履職情況的意見(jiàn)，對(duì)丙方履職情況進(jìn)行定期考核。

四、乙方職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)提供丙方辦公場(chǎng)所和食宿(丙方伙食費(fèi)按乙方管理規(guī)定交納費(fèi)用);

2、按月足額支付丙方的費(fèi)用，履行國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),承擔(dān)丙方在用工期間工傷事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

3、負(fù)責(zé)丙方為本工程服務(wù)所必需的辦公用品、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)(通訊費(fèi)按_______________元/月包干，未包括在工資費(fèi)用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;

4、負(fù)責(zé)按_______________元/月標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)丙方教育培訓(xùn)費(fèi)(該費(fèi)用未包括在工資費(fèi)用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工合同實(shí)施完畢按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣);

5、負(fù)責(zé)對(duì)丙方進(jìn)行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)于每月30日之前報(bào)甲方綜合辦公室(聯(lián)系人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時(shí)報(bào)送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應(yīng)當(dāng)足額支付本月費(fèi)用。

五、丙方職責(zé)：

1、認(rèn)真履行崗位職責(zé);

2、自覺(jué)遵守甲方、乙方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度;

3、及時(shí)向甲方繳納個(gè)人或單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(fèi)(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業(yè)年金的);

4、協(xié)助乙方按期向甲方報(bào)送月度《考勤表》。

六、其他：

1、本用工協(xié)議實(shí)施過(guò)程中甲方或乙方要求調(diào)動(dòng)丙方，應(yīng)提前30天書面通知對(duì)方，乙、丙方接到甲方發(fā)出的《調(diào)令》且辦理完相關(guān)手續(xù)后丙方方可離開(kāi)項(xiàng)目部。

2、本用工協(xié)議書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《項(xiàng)目承包合同》相關(guān)約定執(zhí)行。

3、本用工協(xié)議書一式壹份，經(jīng)甲、乙、丙三方簽字后生效。

甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________

代表(簽字)： ____________________委托代理人(簽字)：____________________

簽訂日期

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇七

施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建設(shè)工程施工合同管理辦法》、《建設(shè)施工規(guī)范》、《質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《國(guó)家安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，并共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：____________________________工程地點(diǎn)：___________________________________建筑面積：______________________________________工程結(jié)構(gòu)：______________________________________工程內(nèi)容：______________________________________

二、工程質(zhì)量：按國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、

工程造價(jià)包工包料一次包死。

三、施工工期：全部工程自___年___月___日開(kāi)工，至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責(zé)任

甲方責(zé)任：

1、對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，并組織工程竣工驗(yàn)收。

2、組織每月施工進(jìn)度，工程質(zhì)量、安全、生產(chǎn)會(huì)議，安排施工有關(guān)事項(xiàng)

3、對(duì)施工生產(chǎn)中有關(guān)技術(shù)及質(zhì)量問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

4、按上級(jí)有關(guān)規(guī)定填報(bào)有關(guān)報(bào)表。

5、根據(jù)建設(shè)單位支付工程進(jìn)度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規(guī)定提供施工用資金。

五、乙方責(zé)任：

1、項(xiàng)目施工過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行iso 9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

2、按照施工合同條款，安排好施工進(jìn)度(包括每月施工進(jìn)度)，保證合同工期按時(shí)完成，并參加甲方召開(kāi)的有關(guān)會(huì)議。

3、嚴(yán)格按照施工圖紙，施工規(guī)范和操作規(guī)程施工，確保工程質(zhì)量，施工中的圖紙變更須經(jīng)甲方同意并辦理簽證手續(xù)。

4、嚴(yán)格遵守建筑工程安全操作規(guī)程組織安全施工，對(duì)發(fā)生的安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)(同時(shí)由安全部辦理單項(xiàng)工程安全施工責(zé)任書，工程部辦理工程管理目標(biāo)書，并嚴(yán)格執(zhí)行)。

5、對(duì)工程的隱蔽部分，應(yīng)先由乙方自檢，然后通知甲方工程部和建設(shè)單位。監(jiān)理共同進(jìn)行驗(yàn)收，符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范后，方可進(jìn)行下道工序的施工。

6、對(duì)工程施工的有關(guān)技術(shù)資料，應(yīng)按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)錄，整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關(guān)管理制度及規(guī)定，并接受因違反有關(guān)制度和規(guī)定的處罰。

8、凡從建設(shè)單位收取的工程款，方規(guī)定辦理有關(guān)合法手續(xù)，撥付后再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、材料等有關(guān)手續(xù)往來(lái)，均由乙方自行負(fù)責(zé)處理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，如發(fā)上經(jīng)濟(jì)糾紛，項(xiàng)目承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

10、乙方負(fù)責(zé)歸集真實(shí)的工程票據(jù)，如經(jīng)有關(guān)部門檢查，出現(xiàn)成本歸集不真實(shí)而進(jìn)行的稅務(wù)懲罰或罰款，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

六、付款方式及付款標(biāo)準(zhǔn)：

1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。

2、工程款在收回建設(shè)單位工程進(jìn)度款后按進(jìn)度支付乙方，如因工程急需，超支必須經(jīng)部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可支付。

3、本工程基礎(chǔ)完工后，甲方應(yīng)付乙方全額工程款的50%，做為程材料費(fèi)。

4、主體工程全部完工后，甲方應(yīng)付乙方工程款35%。

5、裝飾工程，全部完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，經(jīng)甲乙雙方?jīng)Q算厚，甲方應(yīng)付乙方工程款10%。

6、剩余工程款5%做為工程保修費(fèi)，乙方無(wú)條件保修，如果乙不按時(shí)保修，甲方有權(quán)另請(qǐng)施工人員保修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，保修為一年。.

甲方負(fù)責(zé)人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇八

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方承擔(dān)下列工程的施工圖設(shè)計(jì)文件審查任務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)規(guī)定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

1、工程名稱：

2、報(bào)建編號(hào)：

3、工程建設(shè)地點(diǎn)：

4、總建筑面積：

5、建筑類型：□住宅 □公建 □工業(yè) □其它

6、工程總投資：

7、勘察單位：

8、設(shè)計(jì)單位：

第二條 施工圖設(shè)計(jì)文件審查依據(jù)

1、國(guó)家和 (1)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》;

(2)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查管理辦法》;

(3)《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》;

2、建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件和各主管部門的審批意見(jiàn);

3、甲方提供的勘察、設(shè)計(jì)單位完成的本工程地質(zhì)詳勘報(bào)告和施工圖設(shè)計(jì)文件。

第三條 施工圖設(shè)計(jì)文件審查主要內(nèi)容

根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查管理辦法》的規(guī)定，施工圖設(shè)計(jì)文件審查的主要內(nèi)容為：

1、是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);

2、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性;

3、是否符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，還應(yīng)當(dāng)審查是否符合綠色建筑標(biāo)準(zhǔn);

4、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)和注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖設(shè)計(jì)文件上加蓋相應(yīng)的圖章和簽字;

5、其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。

第四條 施工圖設(shè)計(jì)文件審查周期

根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查管理辦法》的規(guī)定，施工圖設(shè)計(jì)文件審查原則上不超過(guò)下列時(shí)限：大型建筑工程、大型市政工程為 15 個(gè)工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個(gè)工作日。工程勘察文件，甲級(jí)項(xiàng)目為 7 個(gè)工作日，乙級(jí)及以下項(xiàng)目為 5 個(gè)工作日。

以上時(shí)限不包括勘察設(shè)計(jì)單位修改的時(shí)間。

第五條 甲方向乙方提供的有關(guān)資料和文件

上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內(nèi)由甲方提供給乙方。

第六條 審查結(jié)果

由甲方向乙方提供本合同第五條有關(guān)資料和文件，具備審查條件后，乙方開(kāi)始審查工作。

1、審查結(jié)果合格的：

(1)乙方及時(shí)編制審查報(bào)告，并報(bào)有關(guān)部門備案。

(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見(jiàn)告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。

(3)甲方收到審查合格書后的 個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供 套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無(wú)誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

2、審查結(jié)果不合格的：

(1)乙方將施工圖退建設(shè)單位并出具審查意見(jiàn)告知書，說(shuō)明不合格原因。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)將審查意見(jiàn)告知書及審查中發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)和注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員違反法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，報(bào)有關(guān)部門備案。

(2)甲方負(fù)責(zé)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，并及時(shí)將修改的施工圖設(shè)計(jì)文件交由乙方重新進(jìn)行審查。

(3)乙方收到修改后的施工圖設(shè)計(jì)文件后應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部門。

第七條 施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)收取

1、經(jīng)甲乙雙方商定本工程收取施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)總額為人民幣 萬(wàn)元整(含稅，大寫： 萬(wàn)元)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到乙方以下銀行賬號(hào)：

賬號(hào)： 戶名： 開(kāi)戶行：

2、支付方法為：

(1)本合同生效后 天內(nèi)，甲方首付施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)計(jì)人民幣 萬(wàn)元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi));乙方完成施工圖設(shè)計(jì)文件審查且審查結(jié)果為合格的，甲方應(yīng)支付施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)余額，計(jì)人民幣 萬(wàn)元整。

(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見(jiàn)書后的 個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付審查費(fèi)用總額的 %。當(dāng)重新審查時(shí)，雙方約定按以下方式處理： 。

(3)在甲方支付上述費(fèi)用后的五個(gè)工作日內(nèi)乙方應(yīng)提供等額的有效發(fā)票。

第八條 甲方責(zé)任

1、按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容，在審查工作開(kāi)始前甲方應(yīng)向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性負(fù)責(zé)。因甲方提供的資料和文件存在錯(cuò)誤引致審查成果發(fā)生事故的，與乙方無(wú)關(guān)。

2、負(fù)責(zé)指派時(shí)處理本工程在施工圖設(shè)計(jì)文件審查過(guò)程中涉及的有關(guān)問(wèn)題。

3、按照乙方的審查意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行修改。

4、甲方應(yīng)按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)用。

第九條 乙方責(zé)任

1、乙方應(yīng)是政府認(rèn)定的施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)的資質(zhì)條件。

2、乙方委派進(jìn)行本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件審查的人員應(yīng)是經(jīng) 省建設(shè)廳批準(zhǔn)的有資格從事施工圖設(shè)計(jì)文件審查的審查工程師。

3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對(duì)施工圖審查工作負(fù)責(zé)，承擔(dān)審查責(zé)任。

4、查工作完成后，除上報(bào)、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負(fù)保密義務(wù)。

第十條 違約責(zé)任

1、因甲方過(guò)錯(cuò)逾期支付審查費(fèi)用的，每延誤一天，按逾期支付審查費(fèi)用的 %向乙方支付違約金。

2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查費(fèi)用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導(dǎo)致延誤審查的除外。

3、施工圖設(shè)計(jì)文件審查合格后，仍有違反法律、法規(guī)和工程建 設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，給建設(shè)單位造成損失的，乙方依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4、建設(shè)工程經(jīng)施工圖設(shè)計(jì)文件審查后因勘察設(shè)計(jì)原因發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方承擔(dān)審查失察的責(zé)任，賠償甲方的損失。

5、乙方違反第十條第三項(xiàng)的約定，向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提供的資料和文件，乙方應(yīng)向甲方支付審查費(fèi)用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開(kāi)始施工圖設(shè)計(jì)文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開(kāi)始施工圖設(shè)計(jì)文件審查工作的，甲方按實(shí)際工作量向乙方支付相應(yīng)的施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)用。

第十一條 其他

1、按相關(guān)規(guī)定，施工圖設(shè)計(jì)文件一經(jīng)審查合格，不得擅自進(jìn)行修改，如遇特殊情況，需進(jìn)行涉及審查主要內(nèi)容的修改時(shí)，必須報(bào)請(qǐng)乙方重新進(jìn)行審查，甲方應(yīng)與乙方重新簽訂審查合同。

2、因甲方原因，在工作過(guò)程中增加本合同范圍外受審項(xiàng)目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。

3、建設(shè)單位或者勘察設(shè)計(jì)單位對(duì)施工圖審查意見(jiàn)如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：

4、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，甲方與乙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

5、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)

6、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇九

市區(qū)建設(shè)施工合同書

發(fā)包方：_______________________________________________

承包方：_______________________________________________

工程名稱：_______________________________________________

工程地點(diǎn)：_______________________________________________

建筑面積：_________________平方米;層數(shù)：_______________

結(jié)構(gòu)類型：________________;檐高/跨度：________________米

批準(zhǔn)文號(hào)：(有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)工程立項(xiàng)的文號(hào))_________________

工程性質(zhì)：(指基建、技改、合資等)：_____________________

承包范圍：_______________________________________________

承包方式：_______________________________________________

質(zhì)量等級(jí)(優(yōu)良或合格)：_________________________________

工程承包造價(jià)(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設(shè)工程施工合同(小型工程本)是依據(jù)擬定的，適用于建筑面積在平方米以內(nèi)或承包造價(jià)在-元以內(nèi)的建筑工程。建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

第1條工期

1·1本合同工程定于____年____月____日開(kāi)工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為_(kāi)___天。工期如需提前，按約定的開(kāi)、竣工日期計(jì)算的合同工期總天數(shù)為_(kāi)____天。

1·2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：_______

1·3工期提前或延誤的獎(jiǎng)罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：

第2條圖紙發(fā)包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名：___________;項(xiàng)日經(jīng)理姓名：_______________。

第4條發(fā)包人工作

開(kāi)工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場(chǎng)，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木和地下管線的保護(hù)及施工擾民問(wèn)題，合同簽訂后______天內(nèi)組織會(huì)審圖紙和設(shè)計(jì)交底，在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃后_______天內(nèi)予以確認(rèn)。凡在有毒有害環(huán)境中施工時(shí)，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十

發(fā)包人：___________

承包人：___________

按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)包人與承包人本著公平和誠(chéng)實(shí)信用的基本原則，就___圍墻工程施工承包事宜，簽訂本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

二、承包范圍

按本合同約定的圍墻路線進(jìn)行砌筑(詳附圖

一)實(shí)際工程量以現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際發(fā)生量計(jì)算。

二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎(chǔ)開(kāi)挖、基礎(chǔ)施工、材料、人工、包安全文明施工、包質(zhì)量、包驗(yàn)收、包利稅、包至小區(qū)交付的成品保護(hù)等。

三、承包方式及工程款支付

1、工程單價(jià)本工程采用單價(jià)計(jì)價(jià)包干方式承包，以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生量來(lái)計(jì)算總造價(jià)。永久性圍墻塊石基礎(chǔ)220元。體積約1383,總價(jià)永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價(jià)86100元臨時(shí)性圍墻(含基礎(chǔ))190元。體積約220,總價(jià)41800元現(xiàn)場(chǎng)工程因地質(zhì)條件及其他原因造成工程量發(fā)生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。

2、工程單價(jià)說(shuō)明：

⑴塊石基礎(chǔ)單價(jià)包含的施工內(nèi)容：塊石、水泥、砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開(kāi)挖、基礎(chǔ)夯實(shí)、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養(yǎng)護(hù)、土方回填及夯實(shí)等。備注：塊石基礎(chǔ)因現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件影響，深度超過(guò)800的，塊石基礎(chǔ)的寬度改為800。

⑵圍墻墻體單價(jià)包含的施工內(nèi)容：標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、砂漿制作、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養(yǎng)護(hù)等。

⑶臨時(shí)性圍墻(含墻體)單價(jià)包含的施工內(nèi)容：標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開(kāi)挖、砂漿制作、磚基礎(chǔ)砌筑、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實(shí)、壓頂及養(yǎng)護(hù)等。

⑷以上二條的單價(jià)中均包含文明施工、質(zhì)量、驗(yàn)收、利稅及成品保護(hù)費(fèi)用。

3、付款方式

⑴本工程永久性塊石基礎(chǔ)完成后，經(jīng)檢驗(yàn)合格，計(jì)算出塊石基礎(chǔ)總量并按合同單價(jià)計(jì)算出基礎(chǔ)總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng)，甲方支付給乙方塊石基礎(chǔ)總造價(jià)的80%。

⑵本工程的永久性主體圍墻完成后，經(jīng)檢驗(yàn)合格，計(jì)算出永久主體圍墻總量并按合同單價(jià)計(jì)算出永久性主體圍墻總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng)，甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價(jià)的80%。

⑶本工程的臨時(shí)性圍墻(含基礎(chǔ))完成后，經(jīng)檢驗(yàn)合格，計(jì)算出臨時(shí)性圍墻總量并按合同單價(jià)計(jì)算出臨時(shí)性圍墻總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng)，甲方支付給乙方臨時(shí)性圍墻總造價(jià)的80%。

⑷本工程所有承包范圍內(nèi)的任務(wù)完成后，經(jīng)檢驗(yàn)合格，并通過(guò)驗(yàn)收，計(jì)算出本工程總造價(jià)，由甲方支付乙方至本工程臨時(shí)性圍墻總造價(jià)的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價(jià)的95%，預(yù)留永久性圍墻總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保修金，永久性圍墻________年質(zhì)量保修期滿，扣除圍墻維修費(fèi)用，由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時(shí)必須提供正式發(fā)票。

四、質(zhì)量要求

1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程為清水墻體，圍墻上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求。

3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

五、工期(60個(gè)日歷天)

開(kāi)工日期：________年____月____日

竣工日期：________年____月____日

由于甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應(yīng)文件，工期順延。由于工程質(zhì)量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。

六、甲乙雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任

⑴按圖紙要求進(jìn)行放線和交底，并處理協(xié)調(diào)和對(duì)應(yīng)位置施工單位的關(guān)系。

⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬(wàn)分之五給予乙方利息。

2、乙方責(zé)任

⑴處理施工時(shí)和周邊居民及雙泉村的關(guān)系，協(xié)調(diào)好紅線分界問(wèn)題。

⑵按工期要求進(jìn)行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。

⑶加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明教育，并做好交底，做好相應(yīng)的39;安全文明措施，并為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn)，否則，現(xiàn)場(chǎng)一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。

⑷施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料乙方應(yīng)派專人進(jìn)行管理，由于管理不善，發(fā)生的遺失和偷盜由乙方負(fù)責(zé)。

⑸乙方有成品保護(hù)義務(wù)，在本小區(qū)交付使用前，所有圍墻均為成品保護(hù)期，人為及機(jī)械損壞，或者因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)裂的，均由乙方無(wú)條件進(jìn)行修補(bǔ)或修復(fù)。

七、其他

1、合同執(zhí)行過(guò)程中的爭(zhēng)議或糾紛，應(yīng)首先由甲方、乙方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向甲方注冊(cè)地人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院解決。

2、本合同一式貳份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發(fā)生法律效力。

本合同未盡事宜，雙方可通過(guò)協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

經(jīng)辦人：___________經(jīng)辦人：___________

聯(lián)系電話：___________聯(lián)系電話：___________

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十一

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號(hào)。

聯(lián)系電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對(duì)被反訴人提起反訴。

反訴請(qǐng)求

1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)

事實(shí)和理由

_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽(yáng)江市人)簽訂《商品混凝土購(gòu)銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問(wèn)題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問(wèn)題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開(kāi)云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對(duì)單，反訴人找不著付款對(duì)象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

反訴人：_________________(簽名)

_____年_____月_____日

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十二

原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。

被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。

法定代表人：______________。

案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛

訴訟請(qǐng)求：_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);

2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：_________________

_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。

此致

____________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

_____________年__________月__________日

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十三

建設(shè)方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

投資運(yùn)營(yíng)方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

為了響應(yīng)泗縣縣委、縣政府加快新農(nóng)村建設(shè)號(hào)召，促進(jìn)農(nóng)民致富，發(fā)展泗縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，，進(jìn)一步落實(shí)招商引資工作，加快城鎮(zhèn)化項(xiàng)目進(jìn)程，甲乙雙方愿意為劉圩鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府啟動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目精誠(chéng)合作。甲乙雙方本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)反復(fù)協(xié)商，就劉圩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)合作建設(shè)事宜，達(dá)成如下合作協(xié)議，以資共同遵守。

一、總則

甲方同意以甲方自有新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目用地：規(guī)劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實(shí)際丈量為準(zhǔn)。新農(nóng)村建設(shè)用地價(jià)格及使用年限，甲方根據(jù)有關(guān)新農(nóng)村建設(shè)政策規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行規(guī)劃用地性質(zhì)為新農(nóng)村建設(shè)用地，土地使用年限50年格執(zhí)行。甲方負(fù)責(zé)以甲方的名義申報(bào)各項(xiàng)建設(shè)手續(xù)，并在所有手續(xù)完善后，交乙方建設(shè)開(kāi)發(fā)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。其他任何規(guī)費(fèi)及稅金乙方概不負(fù)責(zé)。雙方協(xié)商，為便于今后工作，成立新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)班子，甲方履行法律手續(xù)，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)投資建設(shè)及銷售。

二、合作范圍

甲乙雙方合作的范圍：

四山村新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目用地范圍內(nèi)房屋及配套設(shè)施的施工建設(shè)，以及通過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)規(guī)劃范圍內(nèi)。為本項(xiàng)目服務(wù)的配套設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)，和建設(shè)用地范圍內(nèi)的拆遷及青苗補(bǔ)償。 四山村新農(nóng)村建設(shè)用地范圍內(nèi)土地的平整。四山村新農(nóng)村建設(shè)用地范圍內(nèi)修建道路，及其他公共設(shè)施包括水、電、有線及無(wú)線通訊、地下給排水網(wǎng)、廣播電視線路接入、郵電等服務(wù)設(shè)施的建設(shè)。雙方依據(jù)政府最終批準(zhǔn)的規(guī)劃，按地方政府要求進(jìn)行實(shí)施。雙方依據(jù)政府最終批準(zhǔn)的規(guī)劃確定的綠化及其他公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。拆遷村莊的土地復(fù)墾平整。新農(nóng)村建設(shè)單體的定向銷售。新農(nóng)村建設(shè)過(guò)程中的政策宣傳及執(zhí)行，及在實(shí)施過(guò)程中的執(zhí)行問(wèn)題。

三：責(zé)任范圍

甲乙雙方的合作方式及責(zé)任范圍甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)用地，落實(shí)政策實(shí)施要求。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政策落實(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新農(nóng)村建設(shè)地塊的地質(zhì)勘探工作費(fèi)用有乙方承擔(dān)。 甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)四山村新農(nóng)村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購(gòu)買合同簽訂事宜。

四：乙方責(zé)任：

乙方負(fù)責(zé)四山村新農(nóng)村建設(shè)資金投入。乙方負(fù)責(zé)四山村新農(nóng)村該項(xiàng)目的土地測(cè)量圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，銷售宣傳施工實(shí)施，及工程驗(yàn)收。乙方嚴(yán)格按劉圩鎮(zhèn)政府上報(bào)批準(zhǔn)后的四山村新農(nóng)村建設(shè)方案要求實(shí)施，如有變動(dòng)必須經(jīng)劉圩鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)后方案實(shí)施。乙方在實(shí)施過(guò)程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應(yīng)積極態(tài)度對(duì)政策的落實(shí)宣傳，國(guó)家各項(xiàng)扶持資金的到位都應(yīng)努力去做。乙方在實(shí)施過(guò)程中。應(yīng)遵守當(dāng)?shù)孛耧L(fēng) 民俗，不做違規(guī)違法之事，交付一個(gè)合格工程。

五;甲方的權(quán)利及義務(wù)

依據(jù)本協(xié)議精神，按國(guó)家政策享受泗縣新農(nóng)村建設(shè)的及獎(jiǎng)勵(lì)政策。同時(shí)將本協(xié)議交由四山村村民委員會(huì)討論通過(guò)。通過(guò)后本協(xié)議正是生效。本協(xié)議生效后，將本協(xié)議上報(bào)縣新農(nóng)村建設(shè)辦公室規(guī)劃局國(guó)土、建設(shè)部門通過(guò)并獲得建設(shè)所需的各項(xiàng)批文及政策 支持。責(zé)成村民委員會(huì)和被拆遷人達(dá)成拆遷協(xié)議，落實(shí)國(guó)家對(duì)拆遷戶的政策補(bǔ)貼及時(shí)到位，落實(shí)過(guò)度費(fèi)按時(shí)分發(fā)確保拆遷戶平穩(wěn)過(guò)度。辦理建設(shè)房屋產(chǎn)權(quán)證明，確保搬遷村民獲得合法產(chǎn)權(quán)。本協(xié)議簽訂后應(yīng)嚴(yán)格保守商業(yè)秘密，不得向第三方泄露商業(yè)機(jī)密，更不得將約定給乙方項(xiàng)目擅自交由第三方合作開(kāi)發(fā)。如因少數(shù)村民因客觀原因不能購(gòu)買開(kāi)發(fā)房屋的，甲方負(fù)責(zé)將銷售尾盤的不動(dòng)產(chǎn)無(wú)償過(guò)戶至乙方名下。確保乙方合法利益。

六、乙方的權(quán)利及義務(wù)

乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方的權(quán)利：按本協(xié)議精神，分享甲方利益以外的開(kāi)發(fā)收益。未經(jīng)甲方同意，不得將本協(xié)議約定的出資義務(wù)或合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓第三方。協(xié)同甲方完成開(kāi)發(fā)建設(shè)前的各項(xiàng)文件報(bào)批及拆遷過(guò)程的輔助工作。按計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)，并保證新建房屋及配套設(shè)施驗(yàn)收合格。在開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中遵守國(guó)家的相關(guān)法規(guī)。

七、實(shí)施步驟

本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方須將本協(xié)議約定事項(xiàng)交由四山村民委員會(huì)討論通過(guò)，獲得通過(guò)后本協(xié)議正式生效。本協(xié)議生效后，乙方組織規(guī)劃方案設(shè)計(jì)等工作，需要上報(bào)縣國(guó)土、規(guī)劃及縣新農(nóng)村建設(shè)主管部門備案，同意后方可實(shí)施。獲得前述各項(xiàng)批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)成立共建辦公室，及開(kāi)工前各項(xiàng)準(zhǔn)備，以便于工作順利開(kāi)展，共建辦公室成立后，乙方負(fù)責(zé)拆遷政府補(bǔ)貼外的資金及前期建設(shè)準(zhǔn)備工作、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)政府各項(xiàng)扶持資金到位的前期工作。共建設(shè)辦原則上以村民委員會(huì)為主，遇到原則情況，甲方應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)調(diào)解決和強(qiáng)力解決建設(shè)過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題。

八、違約責(zé)任

本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時(shí)到位影響雙方約定的開(kāi)發(fā)時(shí)間和進(jìn)度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達(dá)三個(gè)月以上的加倍支付違約金，延期達(dá)六個(gè)月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，致使無(wú)法整改補(bǔ)救，乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。

九、其他

第九條 在本協(xié)議簽訂生效后，項(xiàng)目啟動(dòng)后將前期工作經(jīng)費(fèi)貳拾萬(wàn)元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協(xié)議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項(xiàng)資料及場(chǎng)地，以便于乙方按時(shí)施工。甲方向乙方提供四山村新農(nóng)村建設(shè)用地必須在合同生效10日內(nèi)手續(xù)辦理完畢，同時(shí)提供相應(yīng)合法文件。本協(xié)議生效后，不得擅自變更，如需變動(dòng)有其他未進(jìn)事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，另簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。本協(xié)議一式八份，雙方各執(zhí)四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協(xié)商。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

代表：(簽字) 代表：(簽字)

日期： 日期：

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十四

一、工程概況

工程名稱：________________

工程地點(diǎn)：________________

工程內(nèi)容：________________

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：________________

資金來(lái)源：________________

二、工程承包范圍

承包范圍：________________

三、合同工期：_________________

開(kāi)工日期：________________

竣工日期：________________

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________

五、合同價(jià)款

金額(大寫)：________________元(人民幣)

￥：________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：_________________

1、本合同協(xié)議書

2、中標(biāo)通知書

3、投標(biāo)書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

十、合同生效

合同訂立時(shí)間：______________年_________________月_________________日

合同訂立地點(diǎn)：_____________

本合同雙方約定__________________后生效。

發(fā)包人：_________________(公章)________________承包人：_________________(公章)___________________

住所：________________住所：_________________

法定代表人：_____________法定代表人：_________________

委托代表人：_____________委托代表人：_________________

電話：________________電話：_________________

傳真：________________傳真：_________________

開(kāi)戶銀行：________________開(kāi)戶銀行：________________

賬號(hào)：________________賬號(hào)：_________________

郵政編碼：_____________郵政編碼：________________。

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十五

甲方：

乙方：

受 (以下簡(jiǎn)稱甲方)的委派， (以下簡(jiǎn)稱乙方)全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的施工組織和經(jīng)營(yíng)管理工作，為明確甲、乙雙方的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。

一、項(xiàng)目經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人：

二、經(jīng)營(yíng)承包主要內(nèi)容

1、乙方上繳公司綜合管理費(fèi)為項(xiàng)目總造價(jià)的%(不含稅)。

2、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅及附加包括：印花稅、營(yíng)業(yè)稅等稅金乙方有義務(wù)按稅務(wù)部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。

3、管理費(fèi)繳納方法：綜合管理費(fèi)在項(xiàng)目批復(fù)的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)的 %由甲方扣繳，待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。

4、本項(xiàng)目履約擔(dān)保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標(biāo)合同價(jià)的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔(dān)1%的銀行手續(xù)費(fèi)，保函返還后無(wú)息退還保函質(zhì)押金。 如需甲方辦理預(yù)付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費(fèi)，預(yù)付款到項(xiàng)目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項(xiàng)目施工實(shí)物工作量(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估)控制支付。保函返還后無(wú)息退還預(yù)付款保函質(zhì)押金。

5、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)肅印章、賬號(hào)的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項(xiàng)目章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項(xiàng)目有關(guān)的材料采購(gòu)或?qū)I(yè)分包合同時(shí)須甲方經(jīng)營(yíng)部備案。項(xiàng)目部公章不允許辦理本項(xiàng)目部以外的經(jīng)營(yíng)性合同，否則視為違約并追究相關(guān)責(zé)任。

三、甲、乙雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)不定期對(duì)乙方項(xiàng)目施工管理和經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助乙方解決管理中人、財(cái)、物的需求和其他實(shí)際問(wèn)題。

2、甲方應(yīng)對(duì)乙方的人事管理、資金使用、財(cái)務(wù)賬目、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行全面監(jiān)督管理，定期或不定期對(duì)項(xiàng)目各方面管理進(jìn)行全面檢查，以使工程順利完成。

3、甲方應(yīng)盡可能對(duì)乙方提供人、財(cái)、物等方面的便利。乙方所需材料、設(shè)備應(yīng)按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。

(二)乙方責(zé)任

1、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的全部條款，并對(duì)其安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風(fēng)險(xiǎn)全面承擔(dān)責(zé)任，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項(xiàng)目部承包責(zé)_____為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項(xiàng)目?jī)?nèi)外部往來(lái)賬清算完成后止)。

2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認(rèn)真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應(yīng)遵守甲方制定的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責(zé)任制和安全管理細(xì)則》，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，做到文明施工。

在本項(xiàng)目施工期間有義務(wù)配合甲方對(duì)執(zhí)行制度情況所進(jìn)行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強(qiáng)化施工資料管理，甲方在工程款支付過(guò)程中將逐步預(yù)留資料歸檔保證金累計(jì)至伍萬(wàn)元，待工程竣工驗(yàn)收資料遞交合格后歸還乙方。

3、乙方有義務(wù)維護(hù)甲方的社會(huì)信譽(yù)，如因工程進(jìn)度、質(zhì)量或其它問(wèn)題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓(xùn)話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對(duì)乙方處以每次伍萬(wàn)元以內(nèi)的罰款并在當(dāng)期工程款中扣除。

4、乙方在施工中應(yīng)全面執(zhí)行國(guó)家的《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《水利保護(hù)條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)工作，避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。

5、凡工程驗(yàn)收核實(shí)為不合格的工程或分項(xiàng)工程，上級(jí)管理部門罰款由乙方承擔(dān)，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應(yīng)無(wú)條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止。

四、工程款項(xiàng)的使用和管理

項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)將項(xiàng)目財(cái)務(wù)賬簿交公司歸檔，經(jīng)公司財(cái)務(wù)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)檢查驗(yàn)收后方能簽訂支付本項(xiàng)目的質(zhì)量保證金。

3、項(xiàng)目部應(yīng)按國(guó)家對(duì)農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資，如甲方檢查無(wú)發(fā)放資料，則項(xiàng)目戶頭的資金應(yīng)優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬(wàn)元以內(nèi)數(shù)額的罰金。

4、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定，對(duì)擅自挪用工程款應(yīng)視為_(kāi)____行為，甲方有權(quán)追究其_____責(zé)任。

五、項(xiàng)目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)

1、甲方委派技術(shù)、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關(guān)規(guī)費(fèi)如社保金、住房公積金、醫(yī)療_____費(fèi)、職工待崗生活保證金等)有項(xiàng)目部承擔(dān)(乙方支付委派人員工資采取季度預(yù)交公司財(cái)務(wù)方式)，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費(fèi)用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實(shí)報(bào)銷。以上費(fèi)用從宣布開(kāi)工人員進(jìn)場(chǎng)起計(jì)算，至工程結(jié)束甲方人員離開(kāi)工地不再返回為止。

2、項(xiàng)目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務(wù)，所發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)。

六、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目責(zé)任人的獎(jiǎng)罰和違約處理。

1、實(shí)現(xiàn)上繳部分達(dá)到承包指標(biāo)并且上繳款交清后，項(xiàng)目結(jié)余部分(稅后)由項(xiàng)目承包責(zé)任人處置，但項(xiàng)目財(cái)務(wù)應(yīng)明晰。

2、項(xiàng)目部第一責(zé)任人實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)承包，第一責(zé)任人應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)承包的擔(dān)保承諾書，如第一責(zé)任人不能履約所造成的經(jīng)濟(jì)損失，其擔(dān)保人負(fù)連帶賠償責(zé)任，擔(dān)保有效期為項(xiàng)目保修期結(jié)束為止。

七、其他事項(xiàng)

1、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充條款。

2、如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方不能協(xié)調(diào)解決，可向甲方工商注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方簽字后生效，至項(xiàng)目承包期結(jié)束、項(xiàng)目缺陷期后自行終止。

甲方代表： 乙方代表：

(附身份證及項(xiàng)目經(jīng)理證等復(fù)印件)

年 月 日 年 月 日

機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同篇十六

發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

代表人：

地址：

承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

代表人:

身份證號(hào):

地址：

依照《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)本工程的具體情況，就該工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

1.工程地點(diǎn)：

2.工程范圍：

3.承包方式：

3.1按圖紙、清單備注欄說(shuō)明及工程范圍內(nèi)、包質(zhì)量、包安全、包工人差旅和食宿費(fèi)。

3.2施工用水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。

3.3本合同執(zhí)行清單價(jià)結(jié)算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項(xiàng)目;若甲方所供設(shè)備、材料、及款項(xiàng)不到位造成的工期延誤乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時(shí)用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購(gòu)置及托運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);

3.5現(xiàn)場(chǎng)施工材料的卸貨搬運(yùn)及保管由乙方負(fù)責(zé);

4.工期

總工期： 日歷天。

開(kāi)工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

第二條 雙方代表

1.甲方駐工地代表姓名： 聯(lián)系電話：

2.本工程實(shí)行甲方代表負(fù)責(zé)制，甲方委托甲方代表對(duì)本安裝工程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)管理。

3.乙方駐工地代表姓名： 聯(lián)系電話：

4.施工中必須和甲方代表一起參與項(xiàng)目管理及各項(xiàng)會(huì)議;

4.1甲方工作

4.1.1合同開(kāi)工前3天，提供施工所需要場(chǎng)地。

4.1.2合同開(kāi)工日期前3天，辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時(shí)用地等的申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)。

4.1.3如乙方不按合同要求進(jìn)行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢后報(bào)甲方驗(yàn)收并同意后方可復(fù)工。

4.2乙方工作

4.2.1按合同要求的質(zhì)量和工期完成本工程的施工。遵守有關(guān)法律和規(guī)定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、圖紙會(huì)審紀(jì)要及施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對(duì)分包工程的協(xié)調(diào)。

4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進(jìn)度計(jì)劃及其相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

4.2.3 在乙方施工的施工場(chǎng)地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負(fù)責(zé)。

4.2.4遵守當(dāng)?shù)厥姓陀嘘P(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并辦理有關(guān)手續(xù)。

4.2.5遵守當(dāng)?shù)厥姓图追缴霞?jí)單位對(duì)施工場(chǎng)地的規(guī)定和要求。

4.2.6 按約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備。

4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前，乙方負(fù)責(zé)成品保護(hù)，工程竣工后3天內(nèi)清理現(xiàn)場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。

4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

4.2.9乙方必須為進(jìn)入場(chǎng)地的所有工人和管理人員購(gòu)買工傷保險(xiǎn)，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發(fā)生的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

4.2.10乙方應(yīng)自行解決施工過(guò)程中工人的食宿問(wèn)題。

4.2.11乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項(xiàng)，如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題而告知甲方。

4.2.12由于乙方自身原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題，所需人工、材料、機(jī)械費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4.2.13乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法則。

4.3 施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃

乙方在合同簽訂生效后3日內(nèi)，將施工方案、勞動(dòng)力安排、機(jī)械安排和進(jìn)度計(jì)劃提交甲方代表。

第三條工期順延

1.以下原因造成竣工日期拖延，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;

1.1 一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累積超過(guò)八小時(shí);

1.2甲方不能按約定期限交出施工場(chǎng)地，清除障礙物、疏通進(jìn)場(chǎng)道路和接通施工用水、用電;

1.3由于戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及臺(tái)風(fēng)、大雨、暴雨、地震等。

第四條 工程驗(yàn)收

乙方在工程完工 3日內(nèi)通知甲方進(jìn)行初步驗(yàn)收，并有義務(wù)配合甲方進(jìn)行工程總驗(yàn)收。

第五條合同價(jià)款及支付

1.合同總價(jià),即人民幣 元整(大寫 元整)。

2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗(yàn)合格后支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗(yàn)收合格后支付 20 %即 元(大寫 元整)，余款質(zhì)保期滿后一次性支付給乙方。

3.質(zhì)保期： 年。

第六條 其他條款

1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠(chéng)意協(xié)商解決，若協(xié)商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。

3.本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效，合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：