合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

加工承攬合同糾紛起訴狀篇一

原告：______________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住_____________

委托代理人__________，_______________律師事務(wù)所律師。

被告：______________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住_____________

訴訟請求：_________________

1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。

事實和理由

201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司，約定還款期限為年月日，利息按計算。由于__________公司到期無力還款，該公司股東__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________責任公司達成協(xié)議，約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還，還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元，201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元，被告__________承擔連帶責任保證，并有見證人和見證。

現(xiàn)約定的還款期限已屆止，被告并未向原告支付所述借款，原告多次催收討要無果，現(xiàn)原告代文東為維護自己合法權(quán)益，特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院，請求貴院支持為盼。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________

加工承攬合同糾紛起訴狀篇二

鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司，并需要加工部件；

鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

依據(jù)《_____》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

二、原材料提供：

1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：_______年_______月_______日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當予以更換、補齊。

3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：：_______年_______月_______日。

4、乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補正。

三、技術(shù)資料及圖紙

1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當即時通知甲方；甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。

3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當于當日通知乙方。乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

四、質(zhì)量要求：

1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合標準。

2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。（也可不約定此項目）

五、加工成品驗收：

1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。

2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付：

1、乙方應(yīng)于_______年_______月_______日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應(yīng)承擔乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

七、報酬及支付：

1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

2、報酬的支付采取以下方式

a甲方應(yīng)于_______年_______月_______日支付乙方元，于_______年_______月_______日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

加工承攬合同糾紛起訴狀篇三

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)：

開戶行：開戶行：

帳戶：帳戶

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目規(guī)格

型號計量

單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價總金額

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口來交付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應(yīng)盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

第九條仲裁

本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.

2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年____月____日

________年____月____日

加工承攬合同糾紛起訴狀篇四

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│

│名稱或項目│││├──┬──┤或完成工作日期│

│││││單價│金額││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合計金額(人民幣：)佰拾萬仟佰拾元角分│

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額│

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

質(zhì)量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定│

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

4.包裝要求及費用負擔：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

6.驗收標準、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________

8.結(jié)算方式和期限：___________

9.違約責任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

┌────────────┬─────────┬───────────┐

││定作方│承攬方│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│單位名稱│(蓋章)│(蓋章)│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 法定代表人 │││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 簽約代表 │││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│地址│││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電話│││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電掛│││

├────────────┼─────────┼───────────┤

│開戶銀行及帳號│││

├────────────┴─────────┴───────────┤

│保證單位│

││

│(蓋章)(蓋章)│

└──────────────────────────────────┘

加工承攬合同糾紛起訴狀篇五

委托方(甲方)：_____________

承接方(乙方)：_____________

第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設(shè)計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第二條 乙方設(shè)計標準為：______________________________________________，乙方在設(shè)計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條 甲方向乙方交付的資料

第四條 乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果

第五條 設(shè)計費用及支付方法

5.1甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為________元人民幣(大寫)。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設(shè)計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責任

6.1 甲方責任

6.1.1 甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

6.2 乙方責任

6.2.1 乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。

6.2.2 乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計費金額相等。

6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計文件交付時間，每延誤一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。

6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。

第七條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。

第八條 本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：_____________

乙方簽字： _____________

時間：_____________

加工承攬合同糾紛起訴狀篇六

甲方：（定做方）

乙方 （承攬方）附加身份證復(fù)印件

加工_________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方：

_______年_______月_______日

供方（全稱）：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

需方（全稱）：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

根據(jù)《_____》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結(jié)算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經(jīng)濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定，向合同_____機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、_____處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

承攬方（全稱）： _________________________________________

定作方（全稱）：_________________________________________

合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

品_ 名

規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

金額

分期交（收）貨數(shù)量

備注

月

月

月

月

月

總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質(zhì)量標準：

1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.

2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。

三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?，并且取得對方同意?/p>

委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結(jié)算辦法及期限：

1、 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任

（1）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

（2）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同

十三、雙方需約定的其它事項：

________________________________________ __________________________________________

____________________________________ __________________________________________

__ _________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______ 年____ 月____ 日

加工承攬合同糾紛起訴狀篇七

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人：簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：傳真電話：

承攬人：（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負責）人：簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構(gòu)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證： 開戶行： 賬戶：

根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收）；

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預(yù)付款。

②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

④、剩余的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年 月

加工承攬合同糾紛起訴狀篇八

甲方：__________有限公司

乙方：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，以資共同信守。

第一條合同主體

1.甲方(定作人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊號：_____________________

2.乙方(承攬人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊號：_____________________

3.甲方為依法設(shè)立的法人單位，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機構(gòu)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶)，有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗)，熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應(yīng)收款的______承擔違約金。

(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱：_____________________

規(guī)格型號：_____________________

計量單位：_____________________

價款：_____________________

2.價格組成及價格有效期：

(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關(guān)費用

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。

第三條合同價款

1.總價款及結(jié)算方式：

2.付款方式：有/無定金(比例)。

3.付款提示：乙方應(yīng)當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。

4.發(fā)票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權(quán)拒絕付款，同時乙方應(yīng)承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。

5.支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

6.收款人信息：開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù)，乙方損失自行承擔。

第四條設(shè)計與質(zhì)量標準

1.設(shè)計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設(shè)計)：______

(1)若由甲方負責設(shè)計，則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計文件。乙方應(yīng)對其進行校對，對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。

(2)若由乙方負責設(shè)計，則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計文件，甲方應(yīng)當在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件。

2.定作物的質(zhì)量標準：應(yīng)當符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》。

3.樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當符合樣品的質(zhì)量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供，雙方確認、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。

3)在正式制作前，乙方應(yīng)當先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。

4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產(chǎn)廠家:________________________

規(guī)格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數(shù)量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為：______)，費用由承擔。乙方應(yīng)當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議，應(yīng)當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】

6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】

第六條制作與包裝

1.乙方應(yīng)當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2.乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權(quán)解除本合同，并且乙方應(yīng)當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

3.包裝要求：______乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應(yīng)當應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4.特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。

5.其他約定：______

第七條交貨

1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨。

2.交貨時間：______。

3.交貨地點：______(詳細地址：______)。

4.運輸：______運輸由乙方負責，并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收：______甲方應(yīng)當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應(yīng)當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

6.風險轉(zhuǎn)移：______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格后由甲方承擔。

7.交貨遲延：______每遲延一日，乙方應(yīng)按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當按合同價款的______承擔違約金?！?/p>

8.數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應(yīng)當在2日內(nèi)補足，并應(yīng)當按當批定作物價款的______承擔違約金。

9.質(zhì)量瑕疵：______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定，則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任：______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期：______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應(yīng)承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。

3、施工要求：______

(1)質(zhì)量標準：______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》

(2)檢查與整改：______乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復(fù)完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。

4、資源供應(yīng)：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。

5、安全監(jiān)護：______

(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的，應(yīng)當在進場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關(guān)設(shè)施符合安全防護要求，不需要進行調(diào)整改造。

(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具，現(xiàn)場需設(shè)專門人員進行時時監(jiān)護，并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。

6.自檢與復(fù)檢：______本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應(yīng)進行自檢，自檢合格后報甲方進行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7.驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi)，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

2.保修金：______。

3.保修：______保修期內(nèi)，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題，由乙方負責維修并承擔相關(guān)費用和責任。乙方應(yīng)當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應(yīng)當承擔違約金貳佰______元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

4.未履行保修義務(wù)：______

(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。

5.保修金的支付需同時滿足下列條件：______

(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。

6.甲方不需要支付保修金的利息。

第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2.乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。

第十一條履約擔保

1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務(wù)：______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方采用下列第種方式提供保證金：______

(1)現(xiàn)金

(2)電匯

(3)轉(zhuǎn)賬支票

3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

第十二條風險提示

1.價格波動：______雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素，合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。

(2)原則：______任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格。

2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應(yīng)直接參與協(xié)商，否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議，并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應(yīng)當按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。

4.合法性：______乙方向甲方提交虛假發(fā)票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔全部損失。

第十三條公平競爭

1、在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責任員工一律予以辭退。

2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關(guān)處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責任。

4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標。

5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責任人一律予以辭退。

6、甲方受理投訴的方式：______

聯(lián)系人：______電話：______

信函郵寄地址：______

投訴專用電子郵箱：______

第十四條通知

1.甲方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編：______

email：______

2.乙方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編

email：______

3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。

4.上述內(nèi)容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應(yīng)及時補充書面文件。

5.派員送達的應(yīng)當有簽收文件。

6.采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

7.采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。

8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。

9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。

10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。

第十五條爭議解決承攬合同范本大全

1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

1.附件一：______定作物明細表

2.附件二：______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準明細》

3.附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。

4.附件四：______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。

3.本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，各份具有同等法律效力。

第十八條其他約定

1.其他約定：______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

(或)委托代理人(簽字)：______(或)委托代理人(簽字)：______

簽訂地點：______

簽訂日期：______年月日

附件一

定作物明細表

附件二：______

《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》

附件四：______授權(quán)委托書

致：______【甲方公司名稱】

我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件，我單位均予以承認。

代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。

特此委托。

委托單位：______(蓋章)

法定代表人或負責人：______(簽字)

年月日

受委托人：______

姓名：______職務(wù)：______電話：______

住所：______身份證號碼：______

加工承攬合同糾紛起訴狀篇九

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130×40×90 │件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180×40×200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180×50×200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

帳號：003485

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十一

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、甲方負責提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責令整改并罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、工程質(zhì)量及施工要求

1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款結(jié)算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：_______年_______月_______日

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十二

甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期 月，____年____月____日起至____年____月____日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 ：

乙方：

日期：

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十三

附：加工承攬合同樣本

加工承攬合同

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠

以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司

以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品

名│規(guī)格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺

│130x40x 90

│件│120 │

│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺

│180x100x95

│件│10│其中不│

│

│

│

│

│帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺

│180x100x95

│件│20│

│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架

│180 x40x200

│件│10│

│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架

│180x80x 200

│件│5 │

│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架

│180x50x 200

│件│80│

│

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃*新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

賬戶：

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十四

訂立合同雙方：

承攬方：--縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：--縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值

30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的`日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：--縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：--縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：--縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：--縣支行

賬戶：

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十五

承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙、技術(shù)資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結(jié)算辦法與時間

_________。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方（蓋章）：_____________?定作方（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________?地址：_______________________

_________年____月____日?_________年____月____日

簽訂地點：___________________?簽訂地點：___________________

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十六

合同編號：__________

定作人：____________簽訂地點：______________

承攬人：____________簽訂時間：______________

第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________。

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：___________________________。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______________________________。

第八條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：______________________________。

第九條加工物的包裝要求及費用負擔：______________________________。

第十條加工物的交付方式、期限及地點：______________________________。

第十一條加工物的驗收標準、方法、期限及地點：______________________________。

第十二條承攬人對加工物質(zhì)量負責的期限及條件：______________________________。

第十三條定作人應(yīng)在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。

第十四條結(jié)算方式及期限：______________________________。

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)___________________

第十七條定作人違約責任：__________________

承攬人違約責任：__________________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)

(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向__________人民法院起訴。

第十九條其他約定事項：__________________

年月日

鑒(公)證實行自愿原則)

北京市工商行政管理局制定

加工承攬合同糾紛起訴狀篇十七

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：