隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
房屋買賣合同word篇一
一、本合同適用于已購公有住房和經濟適用住房首次上市出售。
二、本合同括號中所列選項以及空格部位,須據(jù)實填寫。雙方不作約定須在空格處打×,以示刪除。
三、本合同未盡事宜,雙方議定后,可另行簽訂補充協(xié)議。
四、本合同填寫內容請用鋼筆或水性筆填寫。
五、本合同條款由黃岡市房地產管理局負責解釋。
六、本合同由黃岡市房地產管理局監(jiān)制,合同封面右上角加蓋合同監(jiān)制專用章,未經許可,不得翻印。
黃岡市已購公有住房和經濟適用住房上市出售合同
合同編號:___________
賣方:__________________
買方:____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《黃岡市已購公有住房和經濟適用住房上市出售管理試行辦法》等法律政策規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,以資共同信守。
第一條甲方所有房屋,座落于______市______鎮(zhèn)______路______幢______層______號,為______結構,建筑面積______平方米,房屋所有權證號為“______字第______號”。房屋所用土地使用權取得方式為______,用地面積______平方米,土地使用權證號為“______字第______號”。房屋包括附屬設施等。甲方自愿將上述房地產及其權益全部賣給乙方。
第二條經甲、乙雙方協(xié)商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣________________________
第三條房屋買賣乙方采取分期付款的:1、在雙方簽訂合同之日,付人民幣______萬元2、在交付房屋之日,付人民幣______萬元3、在房屋產權過戶登記之日,付人民幣______萬元。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。具體付款方式可由雙方另行約定。
第四條甲方應自本合同簽訂之日起______日內,將上述房屋騰空交付給乙方,原房屋所有權證等有關證件由甲方點交乙方,由乙方出具收到憑證。甲方保證上述房屋權屬清楚,如甲方有設定抵押、按揭、租賃等行為應告知乙方,并自行約定解決。乙方買受后,交易房屋如發(fā)生產權糾紛或債權債務糾紛時,概由甲方負責清理,并承擔全部責任。
第五條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的______%向乙方支付違約金乙方解除合同的,甲方應退還乙方所付房款,并按全部房款的______%向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金甲方解除合同的,由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,并按全部房款的______%向甲方支付違約金。
第七條乙方應在本合同生效之日起______內,攜帶房屋所有權證等相關證件,到房管部門辦理房產轉移過戶手續(xù),同時到土管部門辦理土地使用權變更登記手續(xù),需要甲方出面的,甲方應予協(xié)助。如因一方延誤,影響房地產權過戶登記,遭致另一方有損失的,由延誤責任方負責賠償。
第八條甲方房屋所占用的土地所有權屬于國家。乙方補繳土地出讓金或相當于土地出讓金價款,取得出讓土地使用權后,甲方原來擁有的土地使用權利依法隨之轉移給乙方。乙方按出讓土地使用權的商品住宅辦理產權登記。
第九條本合同簽訂前,該房屋所有未繳納的稅費一律由甲方負責繳納。本合同所發(fā)生的轉移登記費、土地出讓金、契稅由乙方承擔,其他稅費由雙方按國家、省、市政策規(guī)定分擔,或由雙方另行約定。
第十條乙方買受后應合理使用共用部位和共用設施,對房屋承重結構和共用設施設備不得擅自拆改,按共用部位分攤面積承擔義務,并承諾遵守小區(qū)業(yè)主委員會選聘物業(yè)管理公司管理規(guī)定。
第十一條因不可抗力原因造成違約的,甲、乙雙方友好協(xié)商解決。
第十二條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行商議,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律和政策執(zhí)行。
第十三條本合同履行中如發(fā)生爭議,甲、乙雙方協(xié)商不成時,可選擇下列種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁
2.依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第十五條本合同連同附件共______頁,一式四份,雙方各執(zhí)一份,其他二份交房產和土管部門辦理房地產權過戶登記手續(xù)。
附件1:房屋平面圖及共用面積分攤說明
附件2:裝修及設施、設備清單
附件3:合同補充協(xié)議
立合同人:
賣方:______________
聯(lián)系地址:__________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:__________________
代理人:____________
聯(lián)系地址:__________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:__________________
簽訂時間:__________________
簽于________________________
買方:______________
聯(lián)系地址:__________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:__________________
代理人:____________
聯(lián)系地址:__________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:__________________
簽訂時間:__________________
簽于________________________
房屋買賣合同word篇二
賣方:_________________________________________
買方:_________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協(xié)商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)_____________路_________弄______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按房產證為準。
2、土地使用權限為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。
3、廠房區(qū)域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、廠房價格及其它費用:
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元,總價人民幣_______________________________元。
2、土地使用稅費按國家有關規(guī)定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區(qū)內的物業(yè)管理費每年人民幣___________________元。
三、付款方式、期限及交房期:
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元。
________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元
其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現(xiàn)金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規(guī)定:
1、甲方在辦理好產權證后再給乙方協(xié)助辦理產權過戶手續(xù),在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、廠房內土地屬批租,廠區(qū)內按現(xiàn)有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規(guī)定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規(guī)定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
五、本合同主體及責任:
1、甲方:____________法定代表人:______________委托代理人:____________
2、乙方:____________法定代表人:______________委托代理人:____________
六、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執(zhí)一份,房產管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方:________________乙方:________________
代表:_________代表:__________
電話:_____________電話:_____________
簽約地址:__________簽約地址:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
房屋買賣合同word篇三
訂立合同雙方:出賣方:,以下簡稱甲方;
購買方:,以下簡稱乙方。
為確保雙方合法權益,根據(jù)國家有關房產的規(guī)定,經雙方共同協(xié)商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執(zhí)行。
一、甲方將位于:小區(qū)
(街)區(qū)號樓單元室房產一套,系私人產權房(房產證號),建筑面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準。并與土地使用權一并轉讓給乙方。
二、房屋交易價:人民幣元整。
三、乙方自愿購買上述房屋并接受此房屋現(xiàn)狀,乙方于年月
日向甲方交付購房定金元整。待購房款全部交齊,定金抵作購房款。
四、雙方于年月日以前到房管局辦理過戶手續(xù)。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發(fā)生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電表止碼數(shù)度,水表止碼數(shù)立方,煤氣表止碼數(shù)立方。
六、甲方確保此房產權明確和真實并合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現(xiàn)糾紛由甲方負全部責任,并賠償乙方按成交價10%的經濟損失。
七、甲方將此房出售后,此房一切事宜無權過問,并無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續(xù)或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發(fā)生的一切費用,雙方協(xié)商由方承擔,方不承擔。
八、此協(xié)議自雙方簽字起發(fā)生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價的10%向對方支付違約金。
九、特別約定:
1、甲方保證及房屋鑰匙后30天內將戶口遷出。
甲方:乙方:
年月日
房屋買賣合同word篇四
賣方:甲方
買方:乙方
注明:甲方于_____年__月___日以按揭的方式向______________園置業(yè)有限公司夠買商品房一套,總金額元。
甲方已付房款的30%付款金額為元。
其余萬元,向中國工商很行股份有限公司潁上支行,以按揭方式貸款購買。
貸款期限為年。
截止本合同簽訂之日已支付個月的貸款。
現(xiàn)甲乙雙方經充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉賣給乙方。
購房條款
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列按揭房屋轉賣給乙方,雙方商定按揭房屋的轉讓價格為人民幣元(大寫金額:元整)
二、乙方同時應付給甲方購買按揭房屋時的相關費用,以下費用按發(fā)票為依據(jù)支付
1.甲方已付個月銀行貸款元。
2.抵押登記費元,
3.貸款公證費元。
4.契稅元。
5.房產費用元,
6.水入戶元,
7.電入戶元,
8.物業(yè)費元,
9.防盜窗元。
10.公共維修金元。
以上費用合計元:
三、本合簽字蓋章時乙方應向甲方支付購房定金人民幣元(大寫金額:元整)
甲方并將所有與按揭房屋相關憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收
四、其余費用在乙方搬入房屋居住后付清,付款方式為金錢支付。
五、本合同簽訂之日起乙方按甲方簽定的《個人購房借款合同》向銀行支付借款。直致還清借款為止。
還款期間為___年__月__到___年___月。共計月。
六、乙方還清借款后,甲方應在個月之內及時協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
房屋狀況
七、房屋狀況
1、房屋座落:幢號室號建筑結構總層數(shù)建筑面積(平方)用途
2、該房屋的所有權證號為:;國有土地使用權證號為:。
3、該按揭房屋的土地使用權取得方式為出讓取得,合同一經簽訂,該按揭房屋占用范圍內的土地使用權隨同按揭房屋同時轉讓。
八、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。
乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
九、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
違約條款
十、本合同簽訂后既對甲乙雙方產生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲不得向乙方主張對房屋的所有權,也不得向第三人公示對此房屋享有所有權。
十一、房屋在乙方付清借款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利潤,承擔風險,甲方不得從中干涉
十二、因房屋升值后甲方拒絕辦理過戶手續(xù),乙方有權要甲方返還購房款,所支付的銀行借款,房屋升值款。
房屋裝修款等因違約引起的相關費用。
十三、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。
甲方中途違約,甲方應在違約之日起30日內雙倍返還定金給乙方。
乙方不能按期向甲方付清購房款,或乙方20__年付清房款后甲方不能按期協(xié)助乙方辦理房產證過戶,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之2的違約金。
十四、上述房地產辦理過戶手續(xù)所需繳納的費由乙方承擔,甲方應當協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關的相關手續(xù)。
十五、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決。
協(xié)商不成,任何一方均可向潁上縣人民法院起訴。
十六、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。
本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十七、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,
甲方(簽章): 乙方(簽章):
身份證號碼: 身份證號碼:
地址: 地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
共有權人:
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
年 月 日
房屋買賣合同word篇五
原告:______________________,女,漢族,__________年__________月__________日出生,住址遼寧省撫順市_____________。電話:________________
被告:_________________沈陽_____________房地產開發(fā)有限公司,地址:_________________沈陽市________________法定代表人:______________,電話:_____________
訴訟請求
一、依法確認原、被告簽訂的關于_______________小區(qū)_____號_____單元_____樓_____號的房屋買賣合同無效;
二、判令被告返還原告購房款176576元;
三、判令被告返還原告交納的入住等費用14170元;
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由
被告在沈陽市_______________區(qū)__________鎮(zhèn)開發(fā)了“_____________”樓盤公開銷售,200_____年3月27日,原被告簽訂房屋買賣合同,原告購買了_____號_____單元_____樓_____號門市房,并于當日一次性向被告交付了全部購房款176576元,該門市房交付原告后,原告向被告支付了維修基金4414元、契稅7063元、物業(yè)費227元、水電費300元、采暖費1386元、有線電視初裝費430元、垃圾清運費150元、辦證工本費200元,共計14170元,現(xiàn)被告又將_________________的小區(qū)名稱更改為ssssss繼續(xù)銷售,在原告與被告交涉房產如何辦證的過程中,才意外得知,被告不具備商品房預售資格,至使原告無法辦理權屬證書,原告簽訂合同的目的無法實現(xiàn)。依據(jù)法律規(guī)定,此房屋買賣合同無效,特起訴來院,希望法院支持原告訴訟請求,以維護原告的合法權益。
此致
沈陽市_____________區(qū)人民法院
原告:_________________
________年____月____日
房屋買賣合同word篇六
買方:__________(以下簡稱甲方)
賣方:__________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:______區(qū)______路______弄______號______室?,建筑面積共__________平方米。?經雙方設立條件如下:
第二條?本契約簽訂之日起__________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。
第三條?本契約簽訂后,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產權歸甲方所有。
第五條?房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規(guī)定。從發(fā)給產權證之日起,甲方按國家規(guī)定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第七條?本契約簽訂之日起,在兩年內屬于原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條?本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附件)。
房屋買賣合同word篇七
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
甲乙雙方本著誠實信用原則自愿簽訂本協(xié)議,甲方 以乙方名義購買房屋一套,位于: ,房產證號: ,現(xiàn)雙方達成如下協(xié)議:
1、該房屋系甲方獨自出資購買,房屋所有權歸甲方 單獨所有;
2、該房屋的使用、處分、收益、增值等各項權益均歸甲方所有;
3、乙方無權出租、轉讓、抵押、變賣等處分該房屋;
4、如甲方需要辦理過戶手續(xù)等,乙方需無條件協(xié)助甲方辦理過戶手續(xù),或將房屋過戶到甲方指定人員名下。
甲方:乙方:
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。附甲乙雙方身份證復印件。
日期:
房屋買賣合同word篇八
合同當事人:
甲方(賣方)______________________________________________;
注冊地址:___________________________________________________;
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;
法定代表人:_________________;聯(lián)系電話:___________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________;
委托代理機構:______________________________________________;
注冊地址:___________________________________________________;
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;
法定代表人:_________________;聯(lián)系電話:___________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________.
乙方(買方)______________________________________________;
住所(址)_________________________________________________;
國籍:___________;性別:___________;出生年月:___________;
身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:______________________;聯(lián)系電話:____________________;
移動電話:__________________;電子郵箱:____________________.
委托(法定)代理人姓名:___________;國籍:____________;
住所(址)_________________________________________________;
身份證:_____________________________________________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:______________________;聯(lián)系電話:____________________.
委托代理機構:______________________________________________;
注冊地址:___________________________________________________;
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________;資質證書號碼:________________;
法定代表人:________________;聯(lián)系電話:____________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________.
第一條項目建設依據(jù)
甲方以___________方式取得位于___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規(guī)劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經批準,在該地塊上投資建設___________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱).該項目的有關批文如下:
1、《建設工程規(guī)劃許可證》
頒發(fā)機關:___________;編號:___________;
2、《國有土地使用權證》
頒發(fā)機關:廣州市國土資源和房屋管理局;
編號:___________;
3、《建設工程施工許可證》
頒發(fā)機關:___________;編號:___________;
4、_______________________________________________________.
第二條商品房銷售依據(jù)
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。
1、該商品房作為現(xiàn)房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;并領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________.
2、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規(guī)定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發(fā)機關為廣州市國土資源和房屋管理局;編號為:___________.
第三條合同標的物基本情況
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區(qū)___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建筑物地上層數(shù)為_______層,地下層數(shù)為___________層。
該商品房的用途為___________,層高為___________米。
該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛(wèi),封閉式陽臺___個,非封閉式陽臺____個。
該商品房【合同約定】(適用于預售)【產權登記】(適用于現(xiàn)售)建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
該商品房面積預測算單位:_____________________________________
注冊地址:___________________________________________________;
營業(yè)執(zhí)照號碼:___________;資質證書號碼:___________________;
法定代表人:__________________;聯(lián)系電話:__________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________.
第四條物業(yè)管理
物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會選聘物業(yè)管理公司之前,小區(qū)物業(yè)管理服務由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。
甲方應采取符合國務院《物業(yè)管理條例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司,甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書面的《前期物業(yè)服務合同》。
甲方應制定《業(yè)主臨時公約》作為向乙方明示并予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業(yè)主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術語的含義
雙方同意,合同中出現(xiàn)的基本術語作如下理解:
1、首層:本合同所指首層以經市規(guī)劃管理部門批準的設計圖紙的標注為準;
2、建筑面積:房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20以上(含2.20)的永久性建筑;
3、套內建筑面積:套內使用面積、套內墻體面積與套內陽臺建筑面積之和;
4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。
計算建筑面積的房屋結構,層高均應在2.20米以上(含2.20米)
5、共有建筑面積:整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套(單元)套內建筑面積之和,并扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛(wèi)室、管理用房、以及人防工程等建筑面積,即為整棟建筑的共有建筑面積,其內容包括:
(1)電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛(wèi)室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建筑面積,以水平投影面積計算;
(2)套(單元)與公共建筑之間的分隔墻以及外墻(包括山墻)水平投影面積一半的建筑面積。
6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限于乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7、_____________________________________________________________________;
8、_____________________________________________________________________.
第六條計價方式、價款、付款
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬【現(xiàn)售】【預售】,按套內建筑面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
公共部位與共用房屋分攤建筑面積的建設費用已分攤計入上述套內建筑面積銷售單價內,不再另行計價。
2、商品房屬【現(xiàn)售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售并計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
甲方同意乙方按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款
總金額(___________幣)___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)在年月日前支付。
2、分期付款
3、按揭貸款方式付款
首期款:自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內(不超過5日),支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
除首期款外,剩余房款金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)該款應于_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續(xù),并按照按揭方式付款。
按揭銀行是_______________________________________________.
委托代理人:______________________________________________;
注冊地址:________________________________________________;
營業(yè)執(zhí)照號碼:____________;資質證書號碼:_______________;
法定代表人:______________;聯(lián)系電話:___________________;
通訊地址:________________________________________________;
郵編:____________________________________________________.
(1)甲方代理乙方辦理按揭手續(xù)
乙方在簽訂本合同并支付首期款后_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
(2)乙方自行辦理按揭貸款手續(xù)
甲方應在乙方支付首期款后_____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4、其它方式:
___________________________________________________________.
第七條付款方式
甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規(guī)定使用乙方支付的預售房款,即在項目竣工之前,預售房款只能用于購買項目建設必需的建筑材料、設備和支付項目建設的施工進度款及法定稅費,不得挪作他用。
為保證預售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規(guī)定支付至以下商品房預售款監(jiān)控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監(jiān)控。
監(jiān)控銀行:____________________________________________________;
監(jiān)控賬號:____________________________________________________.
第八條逾期付款的違約責任
1、分期付款
分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,并有權解除合同.
2、一次性付款
一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,并有權解除合同.
3、按揭付款
乙方以按揭貸款支付房款的,首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監(jiān)控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,并有權解除合同.
甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的,甲方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,不得放入其它賬戶。
如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,視作甲方違約,乙方有權要求甲方按每日未入監(jiān)控賬戶的按揭款金額的的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監(jiān)控賬戶。
乙方自行辦理按揭貸款的,乙方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶。
如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,視作乙方違約,甲方有權要求乙方按每日未入監(jiān)控賬戶的按揭款金額的的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監(jiān)控賬戶。
第九條備案確認
_____【甲方】【乙方】應于本合同網(wǎng)上備案之日起10個工作日內持本合同向廣州市房地產登記機構申請辦理網(wǎng)上備案的確認手續(xù)。
第十條交房期限
甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。
交付后,甲方不得以房屋已交付使用為借口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。
第十一條交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:
1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續(xù);
2、該商品房項目已辦理初始登記手續(xù)。
雙方可以在上述條件之外,另行約定交房條件:
3、__________________________________________________.
以上交房條件,雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規(guī)格、標準等進行協(xié)商,達成的一致意見作為本合同的附件。
第十二條房屋及有關資料的交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續(xù)。
乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。
房屋交付的標志是_______________.
在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,并簽署交接單。
所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低于建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________.
第十三條延期交房的違約責任
甲方如未能按本合同規(guī)定的期限交房,按下列第_____種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過_____日,自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款的違約金,合同繼續(xù)履行。
(2)逾期超過_____日后,乙方有權單方面解除合同。
如果乙方要求繼續(xù)履行的,合同繼續(xù)履行,自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0.5‰的違約金。
2、
_______________________________________________________.
第十四條風險責任的轉移
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。
如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),甲方應當發(fā)出書面催告書一次。
乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理
根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式,本條規(guī)定以套內建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式2的,不適用本條約定。
合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。
商品房交付后,實測計價面積與合同約定計價面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第種方式進行處理:
1、方式一
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照合同約定的價格據(jù)實結算;
(2)面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。
乙方同意繼續(xù)履行合同,房屋實際面積大于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比=(實測計價面積-合同約定計價面積)/合同約定計價面積×100%。
2、方式二
雙方自行約定如下:
第十六條規(guī)劃、設計的變更
該商品房預售后,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規(guī)劃、設計。
確需變更的,甲方應征得乙方同意并報規(guī)劃管理部門審核批準。
不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。
甲方應在乙方提出解除合同之日起的30日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發(fā)貸款利率計算)
第十七條權利瑕疵擔保
甲方應當保證作為本合同標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。
若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除合同。
第十八條產權登記
雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:
1、甲方辦理
甲方應當在商品房交付使用后______日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,并將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。
在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。
甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。
2、乙方辦理
在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用后日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條遲延辦理產權登記的違約責任
甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第項處理:
1、乙方單方面解除合同并退房。
2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。
3、___________________________________________________________.
第二十條甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件四)的標準。
達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;
2、___________________________________________________________;
3、___________________________________________________________.
第二十一條乙方單方解除權的行使
乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期房地產開發(fā)貸款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的%,在退還房款時一并支付給乙方。
第二十二條甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
第二十三條保修責任
乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為合同的附件。
甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本合同以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題,甲方應當履行保修義務。
因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。
第二十四條專項維修資金
乙方應當按照有關規(guī)定繳納專項維修資金。
維修資金屬于業(yè)主所有,在簽訂購房合同后繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。
第二十六條乙方使用房屋注意事項
乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。
除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施。
并按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
第二十七條關于通知的約定
本合同要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。
第二十八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決:
1、依法向人民法院起訴;
2、提交_________________仲裁委員會仲裁。
第二十九條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議作為本合同附件。
第三十條合同附件與正文具有同等法律效力。
本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條本合同連同附件共______頁,一式______份;合同持有情況:
甲方______份,乙方______份,廣州市房地產交易所登記所份。
______年______月______日簽訂于廣州市______區(qū)
年月日
房屋買賣合同word篇九
出賣人:身份證號:
買受人:身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
第一條甲方自愿出售甲方所有的位于的房產給乙方。房屋建筑面積平方米。該房屋所有權證號為長房權字第號。同時,甲方將其自有使用權的車庫所有權證號為________________一并賣予乙方。甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產沒有其他權利瑕疵。同時物業(yè)交接前需付清甲方產生的物業(yè)管理費、水電、煤氣、供暖、通訊費。甲方保證上述房地產權屬清楚,如有產權共有人的已征得產權共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。乙方對本房屋的現(xiàn)實情況已充分全面了解,乙方愿意購買上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產及車庫的成交價格為:總價:人民幣___________元。
第三條辦理過戶及房屋交付。
1、乙方在簽訂買賣合同同時即交易過戶日一次性付完房款人民幣______元。
2、本合同生效之日起一個月內,乙方應將交易的房產及車庫交付給乙方使用。
3、甲方收到購房款后向乙方出具收據(jù)。
4、甲方應于交付房屋同時將水費、電費、燃氣費、寬帶費、電話費、有線電視費、物業(yè)費等費用結清,并將單據(jù)及相關卡折交給乙方。
第五條稅費承擔在本次交易過程中涉及的房屋所有權更名過戶所需的費用全部由乙方承擔。甲方將房屋及車庫出售給乙方的前提系在本次交易過程中涉及的房屋所有權更名過戶所需的費用全部由乙方承擔,如按照國家有關規(guī)定,更名過戶所需費用必須由甲方負擔時,乙方應按照甲方所交費用的金額在本合同購房款之外另行向甲方支付。
第六條本合同第二條所列交易成交價格,不包括房屋內的家具、家電以及其他私人物品。
第七條權利義務甲乙雙方均有積極辦理產權更名過戶的義務。
第八條違約責任
1、本合同簽訂生效后,乙方如未能在生效當天向甲方支付約定的款項,甲方有權解除合同。
2、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋及車庫的,每逾期1日按房屋總價款3‰計算違約金給付乙方。逾期超過1個月,乙方有權解除本合同。甲方應自接到乙方解除合同通知之日起3日內,返還乙方所交房款并承擔房屋總價款30%的違約責任。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自房屋交付最后期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付房屋總價款3‰的違約金。
第九條、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,達成一致的簽訂補充協(xié)議;未達成一致的,通過人民法院訴訟解決。
第十條、任何一方違約除承擔違約責任和賠償守約方損失外,還應賠償守約方因此支付的訴訟費、交通費、差旅費等費用。
第十一條本合同一式份。甲乙雙方各執(zhí)份,自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
簽訂時間:__________________
房屋買賣合同word篇十
1.房屋出賣方:上海__________投資有限公司
2.房屋買入方:__________________________
3.房屋買賣標的:_________________________
甲方同意將上?!癬______________中心”大廈內第__________樓___________室公寓房屋__________套賣給乙方。本買賣契約所規(guī)定的房屋面積共計_______________平方米。
本買賣契約所涉之“__________”大廈地址為上海市_______________路__________號,該地塊是經上海市土地局批準,甲方以__________萬美元中標,獲得五十年有償使用權因此乙方購入的公寓房屋連同相應的__________平方米的土地使用權一并購入。乙方擁有對本契約所規(guī)定的買賣范圍的房產權和__________平方米的土地使用權截止期限為公元__________年_____月_____日。
如甲方的土地有償使用權結束時,本合同即行終止。
4.房屋買賣價格
本契約所規(guī)定的公寓房買賣價格為__________美元,甲方已收妥由乙方支付的全部房屋買賣款項。
5.房屋的移交
本房屋買賣契約簽訂后,乙方必須在一個月內按照甲方銷售說明書規(guī)定的有關建筑和設備標準及室內家具用品的清單,對甲方交付的房屋與設備進行驗收。驗收合格雙方交接房屋鑰匙,房屋鑰匙交接完畢,即作為甲乙雙方房屋移交手續(xù)辦妥。
自房屋移交之日起,房屋在土地有償使用期限內的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否,均應從移交之日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任。
6.管理、維修和其他費用
“__________中心”大廈管理維修等項工作,均由甲方負責管轄,并向各用戶進行分攤及收取相應費用。
甲方暫定每月向乙方收取壹佰美元的大樓管理費。大樓管理費包括公用水費、公用部位環(huán)境衛(wèi)生費、公用部位綠化保養(yǎng)費、安全保衛(wèi)費、機械保養(yǎng)人員及大樓房管人員費用等。
甲方每月向乙方收取大樓公共設施、設備大修、小修儲存費,收費標準另議。大樓大修小修儲存費的用途范圍如下:屬甲方管轄內的公用的室內外綠化園地、道路、給排水系統(tǒng)、供電供氣系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、空調系統(tǒng)、照明系列和消防設備、給排水設備、供電供水設備、空調設備的公用場所的所有的非人為損壞的建筑和裝飾的修復。
乙方所應負擔的電費、冷暖氣空調費由甲方負責計算、分攤,甲方將總費按住戶、用戶面積平均分攤,另加_____%代辦手續(xù)費。
本買賣契約價格中不含停汽車的位置,乙方若需租用地下停車場車位,請與甲方商議,另簽訂停車場地租用合同。
本買賣契約價格中不含室內清潔費,若需清掃室內衛(wèi)生,乙方請與甲方聯(lián)系,由甲方統(tǒng)一安排人員清掃,費用另議。
上述各類費用由甲方按月開出收款單,乙方在接到付款通知單后____________天內一次付清,逾期按日計收應繳款額的千分之_____滯納金。
7.房屋維修
本契約簽訂經驗收后,房屋的維修即由乙方負擔。但驗收后一年內,因施工質量造成的房屋維修,由甲方責成施工單位負責解決因設備質量造成的維修由甲方責成設備供貨單位解決。但如屬人為損壞的房屋、設備,損壞人應承擔其修理費及賠償損失。
8.房產權和土地使用權轉讓和再轉讓
乙方在購入本契約所規(guī)定范圍的房產權和相應的土地使用權是整個大廈的不可分割的組成部分,按上海市人民政府頒布的《上海市土地使用權有償轉讓辦法》規(guī)定:“同一建筑物所占的土地使用權整體不可分割”。
乙方購入的房產權和相應的土地使用權若需要再轉讓,須按《上海市土地使用權有償轉讓辦法》和政府有關房產買賣管理辦法的規(guī)定辦理,其發(fā)生的一切費用由乙方負擔。
乙方再轉讓的合同簽約,必須將本契約中乙方應承擔的職責無條件地轉移到其買入者,并必須將本契約作為再轉讓合同的附件之一。若在再轉讓中發(fā)生經濟等糾紛,一切責任由乙方負擔。
9.《上海“__________中心”用戶手冊》是本契約不可分割的組成部分,乙方對其中有關房屋購置戶部分的職責條件理解并同意遵守。
10.過戶手續(xù)辦理
甲、乙方在簽訂本房屋買賣契約后,須經有關部門公證。
乙方憑契約、公證書等有效的合法文件向上海市土地局、市房產管理局分別辦理過戶手續(xù),繳納過戶費和領取房產權證書。未經過戶的房產買賣無效。
11.爭議解決條款
凡執(zhí)行本合同或與本合同有關的爭議,由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,提請中國對外貿易仲裁委員會仲裁。
12.本契約所涉各項均受中華人民共和國政府頒布的有關法規(guī)約束,若遇中華人民共和國政府有新規(guī)定,則按新法規(guī)執(zhí)行。
附件
甲方:上海__________投資有限公司
法人代表簽章:__________________
日期:__________________________
地址:__________________________
電話:__________________________
乙方:__________________________
法人代表簽章:__________________
日期:__________________________
地址:__________________________
電話:__________________________
房屋買賣合同word篇十一
第一條賣方將坐落于__市區(qū)路號室出售給買方。該住房為結構,于年月竣工,建筑面積共平方米。
第二條以成本價、統(tǒng)建解困房價、房改經濟適用住房價、商品房指導價購買的獲得全部產權。高層住宅以標準價購買的獲得%產權。
第三條計價:
1、不超標面積平方米,以價出售,單價元,計元。
2、雜物間面積平方米,單價元,計元。
3、超標面積平方米,單價元,計元。
4、超商品房指導價計元。
5、超標準裝修計元。
6、工齡折扣年,計元。實際付款: =元人民幣:拾萬仟佰拾元。
第四條該房產建筑面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
第五條購買單位自管公有住房的,由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿,到市國土資源與房產管理局統(tǒng)一辦理產權登記。購買市國土資源與房產管理局管理的公有住房,買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿,到市國土資源與房產管理局統(tǒng)一辦理產權登記。
第六條買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備。住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執(zhí)法。
第七條買方取得該房產后,自行管理和維修、養(yǎng)護,保證房屋安全使用。
第八條買方使用該產業(yè)時必須遵守國家法律、法規(guī)及有關規(guī)定,遵守社會公德和維護公共利益。
第九條買方取得該房產后,不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構,不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線不得更改建筑物外觀藝術造型,嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定,賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經濟損失或承擔法律責任。
第十條買賣雙方應共同遵守__市住房制度改革的有關政策及規(guī)定,雙方如在合同履行中發(fā)生爭議,應本著友好精神,協(xié)商不成,雙方均有權訴法院。
第十一條其他事項:
第十二條本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份,每份合同具有同等法律效力。
賣方買方法人代表法人代表年月日年月日
房屋買賣合同word篇十二
出賣人:____________________________________買受人:________________________________________
省建設廳____省工商行政管理局說明
1、本合同文本為示范文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本合同內容,應當特別仔細審閱其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,可向當?shù)胤康禺a主管部門咨詢。該示范文本由____省建設廳和____省工商行政管理局共同制訂。
2、本合同所稱商品房是指由房地產開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設并出售的房屋。
3、簽訂前,出賣人應當向買受人出示商品房預售許可證及其他有關證書和證明文件。
4、當事人應當按照自愿、公平及誠實信用的原則訂立合同,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同生效后,未被修改的文本打印文字視為雙方當事人同意內容。
5、為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關條款后留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。出賣人與買受人可以針對合同中未約定或約定不詳?shù)膬热荩鶕?jù)所售項目的具體情況簽訂公平合理的補充協(xié)議,也可以在相關條款后的空白行中進行補充約定。
6、本合同文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協(xié)商確定。中選擇內容,以劃方式選定對于實際情況未發(fā)生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打,以示刪除。
7、雙方當事人在履行合同中發(fā)生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向不動產所在地仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
8、雙方當事人可以根據(jù)實際情況決定本合同原件的份數(shù),并在簽訂合同時認真核對,以確保各份合同內容一致在任何情況下,買受人都應當至少持有一份合同原件。商品房買賣合同出賣人:_________________________________________________________注冊地址:__________________________________________________________編碼:________________________________________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________________________________企業(yè)資質證書號:__________________________________________________法定代表人:____________________聯(lián)系電話:________________________委托代理人:____________________聯(lián)系電話:________________________委托銷售代理機構:_______________________________________________注冊地址:__________________________________________________________編碼:________________________________________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________________________________買受人:___________________________________________________________【法定代表人】【負責人】:__________________國籍:___________________【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】:____________________________出生日期:________年____月____日,性別:_________________________通訊地址:___________________________________________________________編碼:______________________聯(lián)系電話:_________________________【法定代理人】【委托代理人】:_________________國籍:______________【身份證】【護照】:_____________________________________________出生日期:________年____月____日,性別:_________________________通訊地址:___________________________________________________________編碼:______________________聯(lián)系電話:_________________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就商品房買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據(jù)出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得位于___________地塊的國有土地使用權。該地塊【國有土地使用證號】【____鎮(zhèn)建設用地批準書號】為:______________________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的商品房所在土地用途為:___________,土地使用年限自________年____月____日至________年____月____日止。出賣人經批準,在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規(guī)劃許可證號為:___________,建筑工程施工許可證號為:___________,建設工程施工合同約定的開工日期為:______________,建設工程施工合同約定的39竣工日期為:___________________.
第二條商品房銷售依據(jù)【1】買受人購買的商品房為現(xiàn)房的,該商品房所在樓棟房屋所有權證號為:_____________.【2】買受人購買的商品房為預售商品房的,預售商品房批準機關為:_____________,商品房預售許可證號為:________________________.________________________________________________________________________________________.
第三條買受人所購商品房的基本情況該商品房所在樓棟的主體建筑結構為:_____________,建筑層數(shù)為:__________層,其中地上___________層,地下___________層。該商品房為
第一條規(guī)定項目中的___________【幢】【座】第_________層_________單元___________號。該房號為【審定編號】【暫定編號】,最終以公安行政管理部門審核的房號為準,該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附件一。該商品房的用途為【住宅】【經濟適用住房】【公寓】【別墅】【辦公】【商業(yè)】:________【層高】【凈高】為:________米,【坡屋頂凈高】最低為:________米,最高為:_______米。該商品房朝向為:_______________.有______個陽臺,其中________個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。該商品房為預售商品房,出賣人委托預測該商品房面積的房產測繪機構是______________,其預測建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。有關共用部位與共用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。簽訂本合同時該商品房所在樓棟的建設工程進度狀況為_______________.本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂?shù)酌嬷g的垂直距離。
第四條抵押情況與該商品房有關的抵押情況為:___________.
1、該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押
2、該商品房所分攤的土地使用權已經設定抵押,抵押權人為:____________,抵押登記部門為:______________________,抵押登記日期為:_____________.
3、該商品房在建工程已經設定抵押,抵押權人為:_________,抵押登記部門為:______________________,抵押登記日期為:______________________.______________________________________________________________.抵押權人同意該商品房預售的證明及關于抵押的相關約定見附件三。
第五條計價方式與價款該商品房為住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第1種方式計算該商品房價款。其中,該商品房為經濟適用住房的,出賣人與買受人約定同時按照下列第1種方式和第2種方式分別計算該商品房價款。該商品房為非住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。
1、按照套內建筑面積計算,該商品房單價每平方米___________元,總價款_________佰____拾____億_____仟____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整
2、按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米____________元,總價款________佰____拾____億_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整
3、按照套計算,該商品房總價款為_________佰____拾____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整
4、按照_________________計算,該商品房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整具體約定見附件四。本條所稱建筑面積,是指房屋外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上的永久性建筑。所稱套內建筑面積,是指成套商品房的套內使用面積、套內墻體面積和陽臺建筑面積之和。
第六條付款方式及期限買受人采取下列第____種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其余價款可以向___________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
4、其他方式。具體付款方式及期限的約定見附件五。
第七條出賣人保證該商品房沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。________________________________________________________.
第八條規(guī)劃變更的約定出賣人應當按照規(guī)劃行政主管部門核發(fā)的建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定的條件建設商品房,不得擅自變更。出賣人確需變更建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定條件的,應當書面征得受影響的買受人同意,并取得規(guī)劃行政主管部門的批準。因規(guī)劃變更給買受人的權益造成損失的,出賣人應當給予相應的補償。
第九條設計變更的約定
經規(guī)劃行政主管部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的建筑工程施工圖設計文件的下列設計變更影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在設計審查單位批準變更之日起____日內,書面通知買受人。
1、該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向
2、_______________________________________________________
3、_______________________________________________________
4、_______________________________________________________.出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人應當在通知送達之日起____日內做出是否退房的書面答復。買受人逾期未予以書面答復的,視同接受變更。
買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人已付房款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。_______________________________________________________________.
第十條逾期付款責任買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理:
1、按照逾期時間,分別處理和
不作累加)
逾期在____日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,并于實際支付應付款之日起____日內向出賣人支付違約金,合同繼續(xù)履行。
逾期超過____日項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的_____%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經出賣人同意后,合同繼續(xù)履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_____項中的比率)的違約金,并于實際支付應付款之日起____日內向出賣人支付違約金。本條所稱逾期應付款是指依照
第六條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額采取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、___________________________________________________________.
第十一條交付條件
出賣人應當在________年____月____日前向買受人交付該商品房。
該商品房交付時應當符合下列第
1、
2、項所列條件該商品房為住宅的,出賣人還應當提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
1、該商品房已取得規(guī)劃驗收批準文件和建筑工程竣工驗收備案表
2、有資質的房產測繪機構出具的該商品房面積實測技術報告書
3、出賣人已取得了該商品房所在樓棟的房屋權屬證明
4、滿足
第十二條中出賣人承諾的市政基礎設施達到的條件
5、該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質量分戶驗收表》
6、_____________________________________________________
7、_____________________________________________________.
第十二條市政基礎設施和其他設施的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1、市政基礎設施:
上水、下水:________年____月____日達到________________________
電:________年____月____日達到________________________________
供暖:________年____月____日達到_____________________________
燃氣:________年____月____日達到_____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
__________________________________________________________
___________________________________________________________.
2、其他設施
公共綠地:________年____月____日達到____________________________
公共道路:________年____月____日達到____________________________
公共停車場:________年____月____日達到________________________
幼兒園:________年____月____日達到___________________________
學校:________年____月____日達到_____________________________
會所:________年____月____日達到_____________________________
購物中心:________年____月____日達到_________________________
體育設施:________年____月____日達到_________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
第十三條逾期交房責任除不可抗力外,出賣人未按照
第十一條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理:
1、按照逾期時間,分別處理和
不作累加)
逾期在____日之內項中的時限),自
第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金項中的比率),并于該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金,合同繼續(xù)履行。
逾期超過____日后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自
第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之______的違約金,并于該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。
2、__________________________________________________________.
第十四條面積差異處理該商品房交付時,出賣人應當向買受人公示其委托的有資質的房產測繪機構出具的商品房面積實測技術報告書,并向買受人提供該商品房的面積實測數(shù)據(jù)實測面積與
第三條載明的預測面積發(fā)生誤差的,雙方同意按照第________種方式處理:
1、根據(jù)
第五條按照套內建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
套內建筑面積誤差比絕對值在3%以內的,據(jù)實結算房價款
套內建筑面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人已付房款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,實測套內建筑面積大于預測套內建筑面積時,套內建筑面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測套內建筑面積小于預測套內建筑面積時,套內建筑面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。實測套內建筑面積-預測套內建筑面積套內建筑面積誤差比________________________________100%預測套內建筑面積
2、根據(jù)
第五條按照建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值均在3%以內的,根據(jù)實測建筑面積結算房價款
建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人已付房款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,實測建筑面積大于預測建筑面積時,建筑面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測建筑面積小于合同約定建筑面積時,建筑面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。實測建筑面積-預測建筑面積建筑面積誤差比
_____________________________________
100%預測建筑面積
3、雙方自行約定:________________________________________________________________________________________________________________________.
第十五條交接手續(xù)
該商品房達到
第十一條約定的交付條件后,出賣人應當在交付日的____日前,書面通知買受人辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示
第十一條約定的證明文件,并滿足
第十一條約定的其他條件。出賣人不出示證明文件或者出示的證明文件不齊全,或未滿足
第十一條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照
第十三條處理。
驗收交接后,雙方應當簽署商品房交接單。由于買受人原因未能按期辦理交接手續(xù)的,雙方同意按照下列約定方式處理:________________________________________________________________________________________________________________________.
雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費:
1、出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。____________________________________________________________.
2、買受人同意委托出賣人代交下列第____、____、____、____、____、___種稅費,并在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。
專項維修資金
契稅
第二十三條約定的物業(yè)服務費用
________________________________________________________
________________________________________________________.
3、買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,并在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據(jù)。
專項維修資金
契稅
第二十三條約定的物業(yè)服務費用
________________________________________________________
________________________________________________________.
第十六條商品房質量、裝飾、設備標準的約定
出賣人承諾該商品房使用合格的建筑材料、構配件,該商品房質量符合國家和本市頒布的工程質量規(guī)范、標準和施工圖設計文件的要求。
出賣人和買受人約定如下:
1、該商品房地基基礎和主體結構質量經檢測不合格的,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還全部已付款,并按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔。買受人要求繼續(xù)履行合同的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。____________________________________________________________.
2、該商品房室內空氣質量經檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起____日內,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,并按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔。買受人不退房的或該商品房交付使用已超過____日的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。________________________________________________________.
3、交付該商品房時,該商品房已經由建設、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發(fā)現(xiàn)有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理:
出賣人應當于____日內將已修復的該商品房交付。由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照
第十三條處理。__________________________________________________________.
由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規(guī)范和標準在商品房交付之日起____日內負責修復,并承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
__________________________________________________________.
4、出賣人交付的商品房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理:
出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
___________________________________________________________
___________________________________________________________.具體裝飾和設備標準的約定見附件六。
出賣人和買受人對工程質量問題發(fā)生爭議的,任何一方均可以委托有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務。___________________________________________________________.
第十七條住宅保修責任
該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。該商品房為非住宅的,雙方應當簽訂補充協(xié)議詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在該商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。
第十八條商品房節(jié)能措施【1】該商品房為住宅的,應當符合國家有關建筑節(jié)能的規(guī)定和建設部發(fā)布的《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》以及____省建設廳、____省技術監(jiān)督局發(fā)布的《____省夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《____省夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》的要求補做節(jié)能措施,并承擔全部費用因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。____________________________________________________________.【2】該商品房為公共建筑的,應當符合國家有關建筑節(jié)能的規(guī)定和建設部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《公共建筑節(jié)能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《公共建筑節(jié)能設計標準》的要求補做節(jié)能措施,并承擔全部費用因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。____________________________________________________________.
第十九條使用承諾買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同、補充協(xié)議及其附件另有約定者外,買受人在使用該商品房期間有權與其他權利人共同使用與該商品房有關的共用部位和設施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關的共用部位和設施的使用性質。____________________________________________________________.
第二十條產權登記
初始登記出賣人應當在________年____月____日前,取得該商品房所在樓棟的權屬證明。如因出賣人的責任未能在本款約定期限內取得該商品房所在樓棟的權屬證明的,雙方同意按照下列第______種方式處理:
1、買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的____%向買受人支付違約金。買受人不退房的,合同繼續(xù)履行,自出賣人應當取得該商品房所在樓棟的權屬證明期限屆滿之次日起至實際取得權屬證明之日止,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,并于出賣人實際取得權屬證明之日起____日內向買受人支付。
2、_____________________________________________________.
轉移登記
1、商品房交付使用后,雙方同意按照下列第_____種方式處理:
雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
買受人同意委托_____________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委托費用__________元人民幣
2、如因出賣人的責任,買受人未能在商品房交付之日起____日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列第______種方式處理:
買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,并于買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內由出賣人支付。
_________________________________________________________.
第二十一條共有權益的約定
1、該商品房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有
2、該商品房所在樓棟的外墻面使用權歸全體產權人共有
3、______________________________________________________________
4、______________________________________________________________.
第二十二條附屬建筑物、構筑物的約定雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建筑物、構筑物按照以下第_______種方式處理。
1、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_______、_______、_______、_______隨同該商品房一并轉讓。
2、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_______、_______、_______、_______不隨同該商品房一并轉讓。
第二十三條前期物業(yè)服務
出賣人依法選聘的物業(yè)管理企業(yè)為:_____________________,資質證號為:_____________________.
前期物業(yè)管理期間,物業(yè)服務收費價格為____月平方米價格構成包括物業(yè)區(qū)域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養(yǎng)護費、綜合管理費、_________、_________、_________.地上停車管理費__________,地下停車管理費__________.
物業(yè)管理企業(yè)按照第_________種方式收取物業(yè)服務費。
1、按照年收取,買受人應當在每年的____月____日前繳費。
2、按照半年收取,買受人應當分別在每年的____月____日前和____月____日前繳費。
3、按照季收取,買受人應當分別在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前和____月____日前繳費。
4、按照月收取,買受人應當在每月____日前繳費。
物業(yè)服務的內容和業(yè)主臨時公約的內容見附件七。買受人已詳細閱讀附件七有關物業(yè)服務的全部內容和業(yè)主臨時公約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)管理企業(yè)提供前期物業(yè)服務,遵守業(yè)主臨時公約。
第二十四條專項維修資金買受人委托出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自受托之日起____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。買受人自行繳納專項維修資金的,應當在商品房交付【時】【之日起____日內】,向物業(yè)管理企業(yè)出示專項維修資金繳納憑證。
第二十五條不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起____日內向另一方當事人提供證明。
第二十六條爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決:
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民法院起訴。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充,但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本合同為準。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十八條本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
第二十九條自本合同生效之日起____日內,由出賣人向__________申請辦理該商品房預售合同登記備案手續(xù)。出賣人自本合同生效之日起____日內未申請預售登記的,買受人可以申請預售登記。預售的商品房已抵押的,預售登記應當由出賣人和買受人雙方共同申請。出賣人買受人【法定代表人】:【法定代表人】:【委托代理人】【負責人】:【委托銷售代理機構】【委托代理人】簽訂時間:________年____月____日簽訂時間:________年____月____日簽訂地點:簽訂地點:附件
一:房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖附件
二:共用部位與共用房屋分攤建筑面積構成說明
1、被分攤的共用部位的名稱、用途、所在位置、面積。
2、參與分攤公用建筑面積的商品房名稱、用途、所在位置、面積、分攤系數(shù)。
3、不分攤的共用部位。附件
三:該商品房取得抵押權人同意銷售的證明及抵押當事人的相關約定附件
四:計價方式與房款的其他約定附件
五:付款方式及期限的約定附件
六:裝飾和設備標準的約定
1、保溫材料:
外墻保溫:【擠壓聚苯板】【發(fā)泡聚苯板】【發(fā)泡聚安酯】________.
內墻保溫:【石膏聚苯板】__________________________________.
2、外墻:【瓷磚】【涂料】【玻璃幕墻】____________________________.
3、內墻:【涂料】【壁紙】_______________________________________.
4、頂棚:【石膏板吊頂】【涂料】_________________________________.
5、室內地面:【大理石】【花崗巖】【水泥抹面】【實木地板】________.
6、門窗:
外窗結構尺寸為:_____________________________________________
開啟方式為:_________________________________________________
門窗型材:【雙玻中空斷橋鋁合金窗】【塑鋼雙玻璃】___________.
7、廚房:
地面:【水泥抹面】【瓷磚】_________________________________
墻面:【耐水膩子】【瓷磚】_________________________________
頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】_____________________________
廚具:______________________________________________________.
8、衛(wèi)生間:
地面:【水泥抹面】【瓷磚】_________________________________
墻面:【耐水膩子】【涂料】【瓷磚】__________________________
頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】_____________________________
9、陽臺:【塑鋼封閉】【鋁合金封閉】【斷橋鋁合金封閉】【不封閉】______________.
10、電梯:
電梯品牌名稱:_______________________________________________
電梯速度:_____米秒
電梯載重量:__________________________千克
_____________________________________________________________.1
1、其他____________________________________________________________________________________________________________________________________.附件
七:物業(yè)服務
一、物業(yè)服務內容
二、物業(yè)服務質量
三、物業(yè)收費項目及價格
四、業(yè)主臨時公約
五、其他約
房屋買賣合同word篇十三
出賣人(以下簡稱甲方)姓名(或名稱):_____________
身份證件號(或營業(yè)執(zhí)照號):____________________
買受人(以下簡稱乙方)姓名(或名稱):______________
身份證件號(或營業(yè)執(zhí)照號):___________________
中介人(以下簡稱丙方)名稱:_____________________
營業(yè)執(zhí)照號________中介資質證書號_______________
根據(jù)有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下中介房屋買賣合同:
一、經丙方介紹,甲方自愿將本條第二款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,愿意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:
(一)房屋坐落___,房屋所有權證號____,產權性質___,建筑面積____平方米。
(二)附屬設施、裝潢情況_____________。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款為人民幣____元(大寫__),附屬設施、裝潢價款___元(大寫____),總計____元(大寫____)。
合同簽訂之日,乙方支付給甲方定金____元(大寫____),由丙方代為保管。
三、付款方式、期限及房屋交付:
(一)乙方按下列第___種方式付款。
1、本合同簽訂之日起_____日內,乙方將上述房款付清,交付給____方,購房定金在付款時沖抵房款,如房款交付給丙方,丙方應在____將房款轉交給甲方。
2、乙方在到市房地產交易所交納稅費當日將房款付清給甲方,購房定金在付款時沖抵房款。
(二)甲方按下列第______種方式將房屋交付給乙方。
1、在乙方房款付清之日交付。
2、______。
上述房屋交付給乙方之前發(fā)生的該房屋的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用,由甲方繳納。
四、房屋建筑面積以市房管部門按現(xiàn)行的房屋測量規(guī)范測量的為準,如與原產權證記載面積不一致,甲、乙兩方約定按下列第________種方式處理:
1、按套計件,房價款不變,互不退補。
2、_______。
五、甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。
自本合同簽定之日起,該房屋若發(fā)生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
如甲方出售房屋為房改房的,應由甲方辦理完畢房改房上市交易審批手續(xù)。
甲方應在本合同簽定之日向乙方或丙方提供房屋交易所需資料,協(xié)助辦理上述房屋的交易、權屬登記手續(xù)。
六、丙方應提供良好的中介服務。
丙方應將其所知道的出售房屋狀況向乙方作充分說明;同時應將辦理房產交易、權屬登記所需資料、程序以及應繳納的營業(yè)稅、個人所得稅、契稅、交易綜合服務費和其它有關費用的種類和標準充分告知甲、乙兩方。
七、本中介房屋買賣合同簽訂后____日內,應向市房管部門申請辦理該房屋的交易、權屬登記手續(xù),上述房屋在辦理交易、權屬登記手續(xù)所發(fā)生的稅、費,甲、乙雙方約定由____方承擔,如無約定,按國家規(guī)定由各自承擔。
辦理登記后,三方約定市房管部門出具的收件收據(jù)由____方收執(zhí),并由___方憑此收據(jù)及相關證件領取房產證。
如由丙方領證,丙方應當在____日內將房產證交給乙方。
八、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的____%支付給丙方中介服務費,各為___元。
給付方式和期限:________________。
九、中介房屋買賣合同的違約責任:
1、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,并應在悔約之日起____日內雙倍返還購房定金給乙方。
本合同簽訂后,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優(yōu)先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發(fā)生重大誤解并造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任,丙方如未將其所知道的房屋權屬狀況向乙方作充分說明的,承擔連帶責任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款萬分之____的違約金。
逾期___日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本合同,違約方應承擔違約責任并對由此造成的損失承擔賠償責任。
十、房屋建筑面積以市房管部門按現(xiàn)行的房屋測量規(guī)范測量的為準,如與原產權證記載面積不一致,甲、乙兩方約定按下列第_____種方式處理:
1、按套計件,房價款不變,互不退補。
2、________________________________。
十一、甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。
自本合同簽定之日起,該房屋若發(fā)生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
如甲方出售房屋為房改房的,應由甲方辦理完畢房改房上市交易審批手續(xù)。
甲方應在本合同簽定之日向乙方或丙方提供房屋交易所需資料,協(xié)助辦理上述房屋的交易、權屬登記手續(xù)。
十二、丙方應提供良好的中介服務。
丙方應將其所知道的出售房屋狀況向乙方作充分說明;同時應將辦理房產交易、權屬登記所需資料、程序以及應繳納的營業(yè)稅、個人所得稅、契稅、交易綜合服務費和其它有關費用的種類和標準充分告知甲、乙兩方。
十三、本中介房屋買賣合同簽訂后_______日內,應向市房管部門申請辦理該房屋的交易、權屬登記手續(xù),上述房屋在辦理交易、權屬登記手續(xù)所發(fā)生的稅、費,甲、乙雙方約定由_________方承擔,如無約定,按國家規(guī)定由各自承擔。
辦理登記后,三方約定市房管部門出具的收件收據(jù)由_____方收執(zhí),并由____方憑此收據(jù)及相關證件領取房產證。
如由丙方領證,丙方應當在____日內將房產證交給乙方。
十四、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的_____%支付給丙方中介服務費,各為_____元。
給付方式和期限:_______________。
十五、中介房屋買賣合同的違約責任:
1、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,并應在悔約之日起____日內雙倍返還購房定金給乙方。
本合同簽訂后,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優(yōu)先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發(fā)生重大誤解并造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任,丙方如未將其所知道的房屋權屬狀況向乙方作充分說明的,承擔連帶責任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款萬分之____的違約金。
逾期____日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本合同,違約方應承擔違約責任并對由此造成的損失承擔賠償責任。
甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的___%給付丙方違約金。
因甲乙兩方其中一方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續(xù)的,每逾期一日,由違約方給付對方總房款萬分之___的違約金;因丙方原因逾期未申請的,每逾期一日由丙方按中介服務費的百分之_____分別付給甲、乙兩方。
十六、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由合同當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向鎮(zhèn)江仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十七、本合同內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,如手寫項填寫內容與印刷文字內容不一致,以手寫項為優(yōu)先。
十八、丙方應保證甲、乙兩方及上述房屋的其它權利人簽名屬實,如因簽名不實引起糾紛的,由過錯方與丙方共同承擔由此而引起的民事責任。
十九、本合同一式四份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,一份送交市房地產交易所。
二十、本中介房屋買賣合同自三方簽字訂之日起生效。
二十一、當事人自行約定的其它事項:
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):________ 丙方(簽章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣合同word篇十四
售房人(下稱甲方):
身份證號碼:
購房人(下稱乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方根據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)及宜昌市相關地方性法規(guī)的規(guī)定,就房屋買賣一事,在合法、平等、自愿的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條 甲方自愿將坐落于 的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自愿購買該房屋。
第二條 房屋基本情況 (此房屋面積為原房產證面積,新產權證面積以房管實際測量為準)。
第三條 甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣: 元整(小寫:,該房屋產權過戶的相關費用由過戶費用按照相關部門核算為準)。
第四條 付款方式:
1、一次性付款:乙方于過戶當日支付房款人民幣元整(小寫: 元整)。
2、按揭付款:乙方于簽署按揭合同時支付首付房款人民幣,貸款人民幣
第五條 甲方承諾于收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋,甲方向乙方支付違約金,違約金數(shù)額為成交總房價款的2%,若因不可抗力造成逾期交付房屋,須提供有關部門出具的確認不可抗力的證明方可免除前款責任。
第六條 甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關的產屬糾紛或債務糾紛,有甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
第七條 如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,均由違約方向另一方支付違約金,違約金數(shù)額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的,責任方應據(jù)實賠償。
第八條 本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第九條 對于未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。
第十條 本合同經甲、乙雙方簽字后生效,一式六份,甲、乙雙方各持一份,其余四份用作辦理過戶手續(xù)。各種手續(xù)辦理完畢,本合同終止。
甲方(簽字):
簽約日期: 年 月 日
乙方(簽字):
簽約日期: 年 月 日
房屋買賣合同word篇十五
賣方:_____________________(以下簡稱甲方)
買方:_____________________(以下簡稱乙方)
居間方:_________________________________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方所售房屋權證號及坐落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋位于________區(qū)_____________新村(弄)_______幢_____室,為_______結構;建筑面積__________平方米;房屋所有權證號為“_______________”,房屋土地證號為“_______________”。
甲方所售房屋設施為(含自行車庫)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)____________大寫______________________元整(含附屬設施 費用);乙方并于______年____月____日向甲方支付定金人民幣______________萬元整。
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由_____方負擔或有甲、乙雙方各自承擔國家相關規(guī)定稅費。
3、甲方自愿將其兩證即房屋所有權證和土地證放于中介處。
第三條 1.甲、乙雙方約定于__________年________月________日之前簽訂正式的合同,如甲、乙任何一方未按時簽訂正式買賣合同,則視為違約。
2.甲、乙雙方共同委托_____________辦理房產交易過戶手續(xù)。
第四條 房款支付方式:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________。
第五條 房屋成交,中介服務費按以下第____種方式收取,并于簽訂正式買賣合同時支付。
1.由乙方支付成交價的____%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
2.由甲方支付成交價的____%即人民幣_______元,大寫_____________元整。由乙方支付成交價的____%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
第六條 房屋交付:
甲方承諾在____________將該房戶口遷出。甲乙雙方在約定_____________甲方將房屋交付乙方,并將該房屋之前產生的費用(水、電、煤氣、物業(yè)費等)結清。同時甲方承諾交房時房屋內的設施即裝修完好無損壞,如有損壞則由甲方修護或更換,費用由甲方承擔。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。
第七條 違約責任:
1.雙方約定之日簽訂正式房屋買賣合同,如有一方未按時簽約視作違約處理。
2.甲方違約,甲方除退還乙方已付定金,并再賠償同額定金給乙方。中介方收取賠償定金金額的50%作為中介費服務費。
3.乙方違約,乙方放棄收回定金,即甲方不予返還乙方所付定金,同時中介收取定金金額的50%作為中介服務費。
第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛或財務糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產權糾紛或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第九條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第十條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 生效說明 本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 其它約定事項
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________居間方(蓋章):________________
身份證號:_________________身份證號:__________________代理人:_____________________
日期:________年____月____日日期:________年____月____日聯(lián)系電話:__________________
房屋買賣合同word篇十六
預購商品房預告登記轉移申請書
預購商品房預告登申請書
預購人
名稱
證件號碼
代理人
聯(lián)系方式
受讓人
名稱
證件號碼
共有人
證件號碼
代理人
聯(lián)系方式
房屋座落
預售合同號
預告登記
證明號碼
轉讓范圍及
面積
成交金額
轉讓時間
預購人:
受讓人:
建設單位:
注:就登記機關詢問的下列問題,可用“是/否”據(jù)實回答,必要時應進一步明確。
1、申請登記的事項是否為申請人真實意思表示
2、申請內容與提交的資料是否真實
3、房產是否有共有人
4、是否有其他需要向登記機關說明的情況
被詢問人:
詢問人:
詢問時間:
業(yè)務宗號
預告登記證明號
領證人:
領證時間:
預購人
名稱
證件號碼
代理人
聯(lián)系方式
受讓人
名稱
證件號碼
共有人
證件號碼
代理人
聯(lián)系方式
房屋座落
預售合同號
預告登記
證明號碼
轉讓范圍及
面積
成交金額
轉讓時間
預購人:
受讓人:
建設單位:
注:就登記機關詢問的下列問題,可用“是/否”據(jù)實回答,必要時應進一步明確。
1、申請登記的事項是否為申請人真實意思表示
2、申請內容與提交的資料是否真實
3、房產是否有共有人
4、是否有其他需要向登記機關說明的情況
被詢問人:
詢問人:
詢問時間:
業(yè)務宗號
預告登記證明號
領證人:
領證時間:
備注
1、這個是長沙的預購商品房預告登記轉移申請書,不一定和其他的地方完全一致,僅供參考。
房屋買賣合同word篇十七
甲方:____________乙方:____________
甲乙雙方就位于的一處農村房屋的買賣事項,根據(jù)我國民法典、土地管理法等相關法律規(guī)定,經充分、平等協(xié)商,自愿達成如下一致協(xié)議
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利,或已征得其他權利享有人的同意,擁有處分該房屋的權利
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內,甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止如甲方在合同簽訂后一個月內,仍未交付房屋,乙方不經甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后日,甲方應當根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續(xù)如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產過戶為止因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)热缂追降玫皆撋鲜鲅a償款后應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關,甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
見證人:
身份證號:
見證人:
身份證號:
附:見證人聲明
見人聲明如下:
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛
3、本合同經我們見證,雙方自愿、平等協(xié)商,不存在脅迫、暴力強迫等違法情況,合同是雙方當事人的真實意思表示
4、本合同在年月日在家中簽訂,現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人:甲方:乙方:
年月日
本見證聲明是雙方農村房屋買賣合同的見證聲明,是買賣合同的補充說明,與本合同具有相同的法律效力。
簽訂時間:
簽訂地點:
房屋買賣合同word篇十八
賣方:______________買方:______________
甲方按照《北京市實施<中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓暫行條例>細則》的規(guī)定,已合法取得北京市__________區(qū)__________地塊的土地使用權,土地面積為__________平方米,土地使用年限__________年,自______年______月______日至_______年______月____日止,國有土地使用證號為__________。甲方在上述地塊建設項目的名稱為__________,現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權證,經北京市房地產管理局審核,準予上市銷售,外銷許可證號為__________。乙方自愿購買甲方的__________的房屋,甲方愿意出售,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占土地使用權同時轉讓給乙方。雙方經友好協(xié)商,就上述房屋的買賣事項,訂立本合同。
第一條__________房屋,建筑面積為__________平方米,土地面積__________平方米,土地使用期限自房屋產權過戶之日起至______年______月______日止。上述面積已經北京市房地產管理局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米__________幣________元,價款合計為______幣______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整。乙方預付的定金__________元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意在______年______月______日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:__________銀行帳號:__________
第四條甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建筑工程質量監(jiān)督部門出具的《工程質量竣工核驗證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:_________。甲方同意按《建筑工程保修辦法》的規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。
第六條雙方同意在簽定本合同后一個月內,持本合同和有關證件到北京市房地產市場管理處辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關規(guī)定申領房屋所有所權證。辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關規(guī)定負擔。
第七條本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋交付之日第二天起至實際交付日止按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_______日甲方未交付房屋的,乙方有權終止本合同。合同終止自乙方方面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同終止后30日內向乙方雙倍返還定金外,還須并將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。
第八條本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同的約定付款之日起至實際付款之日止按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_______日終止本合同。合同終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本合同由雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協(xié)議。本合同的附件,為本合同不可分割組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本合同的訂立、效力解釋、履行和爭議的解決,均受中華人民共和國法律的管轄。雙方因履行合同引起的糾紛,應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一份四份,甲乙雙方各一份,北京市房地管理局兩份。副本_______份。
甲方:___________________地址:___________________________聯(lián)系電話:_______________________郵政編碼:_______________________身份證號碼:_____________________
乙方:___________________地址:___________________________聯(lián)系電話:_______________________郵政編碼:_______________________身份證號碼:_____________________
簽約地點:_______________________簽約時間:_______________________
房屋買賣合同word篇十九
售房人:______________(以下簡稱甲方) 身份證號碼:______________一定寫清
購房人:______________(以下簡稱乙方) 身份證號碼:______________一定寫清
中介方:______________(以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方根據(jù)有關法律、行政法規(guī)和天津市相關地方性法規(guī)的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條 房屋基本情況
1、甲方自愿將座落在區(qū)(嚴格按照房本或商品房合同填寫)的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。甲方須保證房屋在合同簽訂后的狀況和看房時一樣。
2、該房屋的基本情況如下:房屋性質:(私產、公產、商品房合同、企業(yè)產、宗教產、軍產、還遷協(xié)議、房改購房、合作建房,不要寫“其他”等模糊詞語) 所有權人:(一般只寫
公產和私產的) 房型:建筑/計租面積:樓層:總層數(shù):使用性質:附屬設施:(只要甲乙雙方協(xié)商一致就列明)(關于該房屋的基本情況特別是:建筑/計租面積、所有權人、房屋性質一定要給房本所在交易中心內勤打電話核實一遍,以免以后產生糾紛。) 所有權人:公、企產為某某企業(yè)或某某房管站!
第二條 成交價格
甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為:人民幣元(大寫),該房屋產權或租賃權過戶的相關費用由承擔,(該房屋產權或租賃權過戶費用的計算依據(jù)是指定評估機構對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的實際成交價。)該房屋配套設施過戶的相關費用由承擔。講清土地證過戶費用
第三條 信息服務費及支付
甲、乙、丙三方簽訂本合同時,甲方須向丙方交納中介服務費人民幣元(大寫)及代辦過戶手續(xù)費人民幣元(大寫),乙方須向丙方交納中介服務費人民幣元(大寫)及代辦過戶手續(xù)費人民幣元(大寫)。
第四條 付款約定(本條各款項均不計利息)
1、乙方向丙方的交款約定:(1)乙方于年月日交付定金人民幣不超過20% 元(大寫);
(2) 乙方按約定交清全款后,甲乙雙方按丙方要求在日內開始辦理該房屋的過戶手續(xù)。(修改為甲乙雙方按丙方要求在5日內將辦理該房屋過戶的全部手續(xù)及材料交丙方保管。)
2、丙方對甲方的付款約定:
(1) 待該房屋過戶全部手續(xù)辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在結款通知單簽字三日后(遇節(jié)假日付款時間順延),結清全款。
(2) 一定不要寫具體時間即“丙方于**年**月**日對甲方付款”
第五條 相關事宜
1、若乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任,則以丙方的評估價格作為乙方貸款和丙方承擔擔保責任的依據(jù),乙方需向丙方支付相應的服務費,辦理貸款的相關費用由乙方自行負擔。
2、丙方為甲乙雙方提供交易機會,丙方應如實傳遞甲方或乙方所提供的信息,就有關政策法規(guī)進行咨詢,并協(xié)助
甲乙雙方辦理產權或租賃權過戶手續(xù),甲乙雙方須提供相應的合法證件。
3、甲方承諾于( 簽結件單當日/具體日期/過戶進件幾日內) 騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關費用的交接事宜。
第六條 違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產生的一切后果及違約責任由責任方負責。
3、甲方認可乙方貸款方式付款時:
(1) 貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔由此引起的經濟損失,已交納的服務費不予退還。
(2) 乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。
如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
(3) 乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續(xù),否則貸款延期責任由乙方承擔。
4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條1、2、3違約責任,均由違約方向另一方支付本合同第二條確定的房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,責任方應據(jù)實賠償,且丙方所收取的本合同中約定的中介服務費一律不予退還。
第七條 免責條款
如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
第八條 約定其它事宜
丙方留存甲方提供的產權證/房屋租賃合同/商品房合同/還遷協(xié)議等房屋權屬證明(建議將此條加為固定條款) 商品房合同一定注明房屋面積一定以產權部門最終核定為準,總房款保持不變;可以添加對于土地證過戶哪方承擔過戶費用
的約定。
非公產、私產應注明甲、乙雙方自行辦理該房屋的過戶或公正事宜!
如房主本人未能到場,合同中可注明:由于房主未能到場,產生后果由賣方經手人承擔!
第九條 其它
1、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲、乙、丙三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份兩頁,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動作廢,并由丙方收回。
要求賣方在退款專用卡卡號處簽字確認
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________丙方(簽章):______________
經手人:______________經手人:______________經手人:______________
聯(lián)系地址:______________留能夠聯(lián)系上的聯(lián)系地址:______________留能夠聯(lián)系上的簽約連鎖店:______________
聯(lián)系電話:______________盡量多留聯(lián)系電話:______________盡量多留聯(lián)系電話:______________
簽約日期:____年____月____日
房屋買賣合同word篇二十
編號:_________________
甲方(出賣人):_________________
(本人/法定代表人)姓名:_________________
國籍:_________________
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
聯(lián)系電話:_________________
委托代理人:_________________
國籍:_________________
電話:_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
乙方(買受人):_________________
(本人/法定代表人)姓名:_________________
國籍:_________________
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
委托代理人:_________________
聯(lián)系電話:_________________
國籍:_________________
電話:_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
根據(jù)國家和_________省(市)法律、法規(guī)和有關規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協(xié)議:
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________;位于第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為_________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為_________。
第二條 房屋面積的特殊約定
1、本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
(3)_________。
第三條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_________;該房屋買賣后,按照有關規(guī)定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續(xù)。
第四條 價格
按(總建筑面積/實際建筑面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條 付款方式
1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
(1)現(xiàn)金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條 交付期限
甲方應于本合同生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
(3)_________。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
(3)_________。
第九條 關于產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產產權登記機關規(guī)定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條 保證
第十一條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出 _________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):_________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人(簽字):_________________ 法定代表人(簽字):_________________
委托代理人(簽字):_________________ 委托代理人(簽字):_________________
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________
________年________月________日________年________月________日
附件
附件一: 房屋平面圖(與《房地產權證》記載的一致)(略)
附件二: 合同補充協(xié)議(略)
房屋買賣合同word篇二十一
賣方:________________
姓名:________________
性別:________________
出生日期:____________
國籍:________________
住址:________________
電話:________________
身份證號碼:__________
買方:________________
姓名:________________
性別:________________
出生日期:____________
國籍:________________
住址:________________
電話:________________
身份證號碼:__________買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律,經過友好協(xié)商,自愿制定本房產轉讓合同,條款如下:
一、賣方有房產________個單___________元,坐落在________市________第________座________樓________單___________元,合計面積________________平方米。現(xiàn)自愿將該房產賣給買方。售價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾___________________元整(原樓價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾___________________元整)。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產權證書及有關資料,同意交付上述房產價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經簽署,買方當即將房產全部價款交給賣方,賣方在收到該房產價款后,即將上述房產權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產權證書到________________市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續(xù),該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應友好協(xié)商解決,如不能解決時,按下列第________項方式解決:
1.向________________仲裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經市公證處公證之______日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共________頁,一式______份,買賣雙方各執(zhí)一份,市公證處執(zhí)一份,均具同等效力。
甲方:____________乙方:____________
房屋買賣合同word篇二十二
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方及中介方在自愿平等,互惠互利的原則下經友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于 ,建筑面積 平方米(共 間), 房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣 元(大寫: 元)。甲方應予以積極協(xié)助變更相關過戶手續(xù)。
三、甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷范圍內;已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內,甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產生的費用,甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產生的費用,乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款1%的違約金。
六、在合同期限內,如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔違約責任,本合同自動終止。
七、若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經三方簽章后生效,一式三份,份每份共兩頁,甲、乙、雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
身份 證號: 身份 證號:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
年 月 日
房屋買賣合同word篇二十三
房屋買賣合同
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方在自愿平等,互惠互利的原則下經友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于 區(qū) 路 號 小區(qū) 號樓號,建筑面積 平方米(地下室 平方米), 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣 元(大寫: 元),乙方于本合同簽訂之日起3日內將全額購房款以 現(xiàn)金 方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過戶手續(xù),甲乙雙方應予以積極協(xié)助。
三、甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷范圍內;已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內,甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產生的費用,甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如期付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產生的費用,乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款10%的違約金。
六、在合同期限內,如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔違約責任,本合同自動終止。
七、若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經雙方簽字后生效,一式兩份,每份共兩頁,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份 證號: 身份 證號:
地址: 地址:
電話: 電話:
年 月 日
房屋買賣合同word篇二十四
甲方:
身份證號
乙方:
身份證號
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協(xié)議:
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落于天津市 ,產權證號 建筑面積為 平方米的房產一套,其現(xiàn)用途為自住。
2.甲方已于 年 月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為 。
3.甲方已于 年 月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為 。
4.甲方自愿將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、付款方式
1. 買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。
此房款價為甲方凈價,雙方交易稅費由乙方負擔。
2. 經甲乙雙方協(xié)商待標的物房屋房齡滿5年后再行辦理過戶手續(xù),為此乙方暫押5萬元。
3. 乙方于簽訂本合同當日支付甲方購房定金10萬元,作為購房擔保。
乙方支付首付款時,定金折抵首付款。
同時甲方須將房產證、契稅證復印件交與乙方。
待湊足79.5萬元即刻給與甲方,同時甲方須將房產證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4. 房齡滿5年后辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費用補足差額,并由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續(xù)。
三、雙方責任
1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規(guī)定,并保證產權清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一并轉讓給乙方,雙方不再另行結算。
房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費由甲方承擔。
房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費由乙方承擔。
3. 甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
4. 第三條 房屋交付
甲方應于 年 月 日前將房屋交付乙方。
四、 甲、乙雙方權利與義務
1.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。
甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達60日,乙方有權解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;
乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過戶手續(xù)以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。
如甲方違約,甲方應將所收房款總額退還給乙方并向乙方支付違約金 萬元。
五、 因訂立本合同和履行本合同產生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向房屋所在地法院起訴;
六、 本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
補充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________