在生活中,越來越多人會去使用協(xié)議,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
工程承攬合同糾紛篇一
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的`廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價: 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
工程承攬合同糾紛篇二
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的`防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應(yīng)承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同糾紛篇三
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方________市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250kva變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:________元;(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的`70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)________________乙方:(蓋章)________________
代表:________________代表:________________
日期:______________
工程承攬合同糾紛篇四
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:_______________
a、承攬項目名稱:_______________
b、承攬項目地點:_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價格:
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法:
每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標準:
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:
工程完工驗收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的'滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________
定作方代表:___________承攬方代表:_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同糾紛篇五
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標準。
a、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35kg。
b、冷庫地面保溫容重30-35kg。
c、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
d、固化時間:1―15秒。
e、施工平整度:5-7mm。
f、抗壓強度:0.17―0.2mpa/cm2.
g、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200m3每立方米850元人民幣。即200m3x850元/ m3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30―40m3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達不到約定質(zhì)量條件的'部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
工程承攬合同糾紛篇六
承攬方: 以下簡稱甲方;
定作主: 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結(jié)算辦法與時間 。
第七條乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的. ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方: 定作方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
工程承攬合同糾紛篇七
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點:
3、承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風險、包設(shè)計(設(shè)計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料,承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試,并包通過有關(guān)技防辦部門的驗收。(設(shè)計方案以甲方認可為準)。
(一)系統(tǒng)總造價
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣xxx 。
2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設(shè)計方案的`功能要求,以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標準,在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x %;
2、工程全部完工,測試成功即付總工程款的x %;
3、通過甲方及有關(guān)部門初驗驗收合格,并且系統(tǒng)無故障運行一個月后,再付總工程款的x %。
1、本合同簽訂后,乙方于xx年x月x日進場,到x年x月x日止,xx完成安裝調(diào)試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中,因為變更設(shè)計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。
1、本工程必須嚴格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認可的設(shè)計方案的規(guī)定,否則,甲方有權(quán)要求乙方更換,有關(guān)費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認可,方可采購進場安裝。
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年,自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi),如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障,乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時內(nèi)派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費用。
年限
材料費
維護服務(wù)費
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本費
20xx元/年
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議,乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。
工程承攬合同糾紛篇八
甲方:____________________________
乙方:____________________________
根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結(jié)合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點:迎賓xx以西,西安xx以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
二、承包范圍及內(nèi)容:場區(qū)土方挖運。
三、承包方式:挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設(shè)備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:按照國家驗收規(guī)范施工,驗收達到合格。
六、工程款支付方式:土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù),所發(fā)生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關(guān)。
2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進行處罰,由此發(fā)生的`安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔,并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同糾紛篇九
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格型號:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應(yīng)辦法:
1、質(zhì)量標準:
2、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
3、包裝要求及費用負擔:
4、交貨(運輸)辦法及地點:
5、貨款共計人民幣(大寫):
6、結(jié)算辦法及期限:
7、其他:
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的`貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負責賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。
甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣?/p>
乙方:請?zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人:
法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話
電話:填寫承攬方辦公電話
地址:填寫定作方住所
地址:填寫承攬方住所
開戶銀行:填寫定作方開戶銀行
開戶銀行:填寫承攬方開戶銀行
賬號:填寫定作方賬號
賬號:填寫承攬方賬號
年 月 日
年 月 日
工程承攬合同糾紛篇十
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔,超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票):叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責任:
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同糾紛篇十一
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設(shè)備,技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算,多退少補。
第九條付款方式:
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的`質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
負責人簽字:_________
負責人簽字:_________
___年___月___日
___年___月___日
工程承攬合同糾紛篇十二
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責任及義務(wù),保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進行設(shè)計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的'方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負責安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
工程承攬合同糾紛篇十三
建設(shè)方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容:本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內(nèi)場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預(yù)付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的`支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預(yù)付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。
(5)本合同結(jié)算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
附:
甲方:___
乙方:___
法定代表人:___
法定代表人:___
委托代理人:___
委托代理人:___
電話:___
電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
工程承攬合同糾紛篇十四
甲方:
乙方: 住址:
身份證號碼:
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務(wù)分包給乙方施工,并就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
框架 結(jié)構(gòu),層數(shù): 四層,總高度: 40 米,建筑面積約? 90000? 平方米。
雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道
1、本工程中的 砌體,二次構(gòu)造砼 勞務(wù)工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品: 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
1、工作內(nèi)容:
(1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體,包括主體構(gòu)造,零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁,零星等;
(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,二次構(gòu)造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設(shè)單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的.工程施工勞務(wù)、施工機具費,承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費,搶工費及輔料費、民工的社會保險費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關(guān)管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價:
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式: 每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權(quán)另請人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員,負責現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故,除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關(guān)責任,構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結(jié)算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產(chǎn)負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方:
乙方:
時間: