隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬合同管轄篇一

一、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規(guī)格型號：

單位：

數(shù)量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產(chǎn)品的義務

1. 質量標準：

2. 質量檢驗及驗收辦法：

3. 包裝要求及費用負擔：

4. 交貨(運輸)辦法及地點：

5. 貨款共計人民幣(大寫)：

6. 結算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

(1)變更產(chǎn)品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

(8)其他：

本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。

甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫執(zhí)顚懗袛埛?/p>

法定代表人：法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號：填寫定作方賬號賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同管轄篇二

定作方：合同編號：

承攬方：簽訂地點：

簽訂時間：?年?月日

一、?項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注

項目名稱

任務量(工時)

酬?金

完成期限

備注

包干

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、?項目的內容及質量技術要求

三、?技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四、?驗收標準、方法和期限

五、?結算方式及期限

六、?違約責任

七、?解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由〖cd＃4〗仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定促裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

八、?雙方協(xié)商的其它條款

定作方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

鑒(公)證意見：

經(jīng)辦人

鑒(公)證機關(章)

年?月?日

(注：除國家另有規(guī)定外，

鑒(公)證實行自愿原則)

有效期限：?年?月?日至?年?月?日

監(jiān)制部門：印制單位：???????????????

承攬合同管轄篇三

承攬方(乙方)：

代表人：

職務：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。

一、甲方供應原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價金額

三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結算辦法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

承攬合同管轄篇四

發(fā)包方：________________________ 法定代表人：____________________

承包方：________________________

法定代表人：____________________

雙方根據(jù)________________________，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同。

一、承包形式為上交利潤遞增包干。

二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

三、上交利潤數(shù)額

1.承包方上交利潤包干基數(shù)為

2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。

3.承包方上交利潤時間按___計算，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。

四、企業(yè)留利分配

┌───────┬───────┬───────┬───────┐

│││││

│項目│生產(chǎn)發(fā)展基金%│福利基金%│獎勵基金%│

├───────┼───────┼───────┼───────┤

│企業(yè)留利││││

└───────┴───────┴───────┴───────┘

五、國家指令性產(chǎn)品供應計劃和生產(chǎn)計劃

六、主要經(jīng)濟技術指標

1.__________年末固定資產(chǎn)原值_____萬元，承包期間固定資產(chǎn)增值總額為_____萬元，其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。

2.國家資產(chǎn)的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產(chǎn)凈值率_____%。

閑置資產(chǎn)處理辦法____________________

3.新產(chǎn)品開發(fā)______項，主要新產(chǎn)品是____________________。

4.承包期間技術改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。

5.產(chǎn)品質量要求_______________________________________。

6.主要物資能源消耗指標________________________________。

7.安全生產(chǎn)和雙保指標__________________________________。

8.出口創(chuàng)匯指標_______________________________________。

9.產(chǎn)值指標___________________________________________。

10.人均上交利潤______________________________________。

七、貸款歸還，承包前的債權債務處理：_______________________。

八、雙方權利和義務

(一)發(fā)包方：

1.應按承包合同規(guī)定，監(jiān)督企業(yè)管理好資產(chǎn)，監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營，照章納稅，履行合同;做好指導、協(xié)調、服務工作。

2.對承包方因經(jīng)營管理不善，在_____時間內完不成上交利潤_____%，或嚴重違法經(jīng)營______________________的，發(fā)包方會同有關部門核查后，可依法定程序解除承包合同或者更換經(jīng)營者。

3.按合同規(guī)定兌現(xiàn)獎罰條款。

4.______________________。

(二)承包方：

1.承包方的經(jīng)營者_______是企業(yè)在承包期間內的法定代表人，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動負有全面責任，按照《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》第45條規(guī)定行使職權。

2.在國家法律、政策、計劃允許的范圍內，承包方有權建立以經(jīng)營者為首的生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng)。

3.承包方必須遵守國家法律，執(zhí)行國家政策和計劃，完成合同規(guī)定的各項指標和任務，維護國家、企業(yè)和職工的合法權益，正確處理企業(yè)內部的分配關系。

4.承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業(yè)經(jīng)營者進行獎勵：

(1)__________________________。

(2)__________________________。

(3)__________________________。

5.承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業(yè)經(jīng)營者進行處罰：

(1)___________________________________________________。

(2)___________________________________________________。

(3)___________________________________________________。

6._____________________________________________________。

九、違約責任

1.發(fā)包方違約或非法干預，給承包方造成經(jīng)濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。

2.承包方完不成上交利潤指標，除由經(jīng)營者和其他負責人按合同規(guī)定賠償外，不足部分以企業(yè)資金補足。

3._______________________________________________。

十、爭議的解決方式

因本合同發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，以下列第_____種方式解決：

1.向_____經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁：

2.向_____法院起訴。

十一、雙方約定的其他事項

十二、本合同自_____起生效。合同正本一式兩分，發(fā)包方、承包方各執(zhí)一份，副本一式_____份，分送_____，_____，_____。

發(fā)包方：(蓋章)__________________承包方：(蓋章)__________________

法定代表人：(蓋章)__________________法定代表人：(蓋章) ______________

┌──────────────────────────────────┐

│鑒(公)證意見_____│

│經(jīng)辦人_____│

││

││

│鑒(公)證機關(章)│

│___年___月___日│

└──────────────────────────────────┘

簽約日期：_____年_____月_____日

簽約地點：──────────

承攬合同管轄篇五

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

帳號：003485

一九八五年一月二十五日

承攬合同管轄篇六

委托方： (以下簡稱甲方)

承攬方： (以下簡稱乙方)

根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

一、 承攬項目： 具體內容和要求：

二、數(shù)量(設計數(shù)量)：

三、質量標準：

四、價款

1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行

(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。

(二)附加費：(費率20%)

內容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。

3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。

4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

6、不可遇見費及其他費。

五、承攬作業(yè)地點：

六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。

七、驗收：

1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。

2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。

3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。

八、結算

1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結算。

2、結算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。

九、雙方的權利和義務

1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。

2、甲方有權根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。

3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結算。

4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。

5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。

十、違約責任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。

3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。

5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。

十一、合同解除的條件

1、 雙方協(xié)商一致。

2、 發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。

3、 合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。

十二、其他約定事項：

十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。

十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

時 間： 時 間：

承攬合同管轄篇七

定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：

1) 制造的內容：“”;

2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;

4) 字體白天及夜晚均為紅色;

5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

五、本合同相關定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

七、對于可能發(fā)生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經(jīng)營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇八

委托方(甲方)：x公司

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

一、工程地點：

二、形式結構： 普通裝修

三、工程項目：

1、見預算書。

2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：乙方包工包料。

五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：以雙方確定的預算書價格為準，驗收后，雙方可以在預算書的價格基礎上協(xié)商最終工程款，協(xié)商不成以預算書為準。

七、付款方式：工程驗收合格后支付 元。為確保工程質量，暫扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。 注：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協(xié)助辦理。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇九

甲方：

乙方：

鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

第一條 服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

第二條 給付服務費的金額、時間及辦法

1.甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表附后)，該服務費為包干價，除此 之外甲方不再向乙方支付任何費用。

2.甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

第三條 甲方的權利義務

1.甲方應按時給付乙方服務費。

2.甲方有權督促乙方履行合同規(guī)定的義務。

第四條 乙方的權利義務

1. 乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任 務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

3. 乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后， 甲方有權處以每次200元的罰款。

4. 除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不 得向甲方員工及廠區(qū)內任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權處以每次 1000元的罰款。

5. 嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。

6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。

第五條 爭議解決

雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

第六條 其它

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點： 。

3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。

二、工程工期

1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數(shù)_______天。

2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩

三、承包價款及支付方式

1、工程款總價為 元。

2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗收合格后甲方向

乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標準及驗收規(guī)范。

五、雙方責任和權利

(一)甲方的責任和權利

1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產(chǎn)達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

(二)乙方責任和權利

1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。

6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

六、違約責任：

1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

七、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十一

安裝承攬合同范本協(xié)議

發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)

承攬方:________(以下簡稱乙方)，住，身份證號

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《_____》有關承攬合同之相關規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

一、工作內容：

1、空調、熱水器等設備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝于配合調試;

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調：元/臺，熱水器：元/臺，本價格為包干價。

結算方式為月結。

三、質量要求

1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。

2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;

2、甲方為乙方購買意外傷害險;

3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，

4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯(lián)系電話：__________________

聯(lián)系電話：__________________

簽約時間： _________年_________月_________

承攬合同管轄篇十二

委托方： (以下簡稱甲方)

承運方： 運輸車輛： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。

第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

時 間： 時 間：

承攬合同管轄篇十三

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)?

承包方： (以下簡稱乙方)?

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)，本著互惠互利相互合作的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方廣告牌承做業(yè)務，以發(fā)包承攬給乙方，現(xiàn)就相關事宜，簽訂本協(xié)議：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經(jīng)營范圍

見彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場制作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌制作費4300元。

2、制作完工驗收合格后，按甲方規(guī)定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，維護甲方的企業(yè)形象和服務品質。

2、乙方應依據(jù)國家相關法律法規(guī)，做到安全施工，文明經(jīng)營，并承擔經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十四

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十五

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責任

1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

承攬合同管轄篇十六

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話

承攬合同管轄篇十七

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

身份證號： 聯(lián)系電話：

第一條 工程概況

1.1工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。

1.2施工地點:玉溪市江川縣。

1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。

第二條 裝修施工內容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

第三條 承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。

第四條 裝修價款

本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣 整)，該價款為施工包干價。

第五條 裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。

第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

第八條 乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。

第十條 協(xié)議的變更和解除

10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。

10.2乙方施工過程中出現(xiàn)重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

第十一條違約責任

11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;

11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

住址： 住址：

電話： 電話：

身份證號： 身份證號：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

承攬合同管轄篇十八

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國勞動法、合同法、建筑法》為依據(jù)，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結構形式：

四、發(fā)包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫 元

五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格

七、開工日期：20xx年 月 日

竣工日期：20xx年 月 日

八、材料要求：

所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經(jīng)質檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現(xiàn)質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯(lián)合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產(chǎn)，文明施工。

1、施工嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔。

十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

年 月 日

承攬合同管轄篇十九

承攬方：

代表人： 職務： 電話：

定作方：

地 址： 電話：

定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條 承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

7.，共計：元

第二條 圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。

第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承攬方義務

(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產(chǎn)

(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調整合同價款。

(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條 質量標準

雙方約定本項目質量標準 ：

(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

(2) 第十條 合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

第十一條 違約責任

1. 承攬方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

2. 定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式

本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

定作方： 承攬方：

代 表 人： 代 表 人：

聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

年 月 日 年 月 日